建设工程勘察合同
[岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量、工程物探
工程名称:****县城关镇楠木村生活垃圾压缩转运站建设项目地质勘察
工程地点:****县城关镇楠木村
合同编号:
勘察证书等级:工程勘察专业类(岩土工程)乙级
发包人:****县住房和城乡建设局
勘察人:****
签订日期:****年*月**日
中华人民共和国建设部
监制
国家工商行政管理局
**扫描全能王
**人都在用的扫描***
发包人:****县住房和城乡建设局(以下简称甲方)
勘察人:****(以下简称乙方
甲方委托乙方承担****县城关镇楠木村生活垃圾压缩转运站建设项目地质
勘察任务。根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定,结合本工程的
具体情况,为明确责任,确保工程勘察质量,经甲乙双方协商*致,签订本合同,
共同遵守。
第*条工程概况
*.*工程名称:****县城关镇楠木村生活垃圾压缩转运站建设项目地质勘察
*.*工程建设地点:****县城关镇楠木村
*.*工程规模、特征:****.***(垃圾中转站建筑面积:***.***,门卫
室建筑面积:***
*.*工程勘察任务(内容)与技术要求:*次性详细勘察,通过审查机构审
查。
第*条甲方应及时向乙方提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责。
*.*提供本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)、施工、勘察
许可等批件(复印件)。
*.*提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的现状地形图、建筑总
平面布置方案图及工程所需的测量控制点成果资料。
*.*提供勘察工作范围已有的有关技术资料。
*.*提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管
道、人防设施、洞室等)及现状具体位置分布图。
*.*甲方不能提供上述资料,由乙方收集的,甲方需向乙方支付相应费用
元。
第*条乙方向甲方提交勘察成果资料并对其质量负责。乙方负责向甲方按
规定勘察,提交成果资料*份。
第*条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式
*.*开工及提交勘察成果资料的时间。
*.*.*本工程的勘察工作以甲方下达的通知为准开工,**日内提交勘察成果
资料,由于甲方或乙方的原因未能按期开工或提交成果资料时,按本合同第*条
规定办理。
*.*.*勘察工作有效期限以甲方下达的开工通知书或合同规定的时间为准。
如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非乙方原因造成的停
工、窝工等)时,工期顺延。
**扫描全能王
**人都在用的扫描***
*.*收费标准及付费方式
*.*.*本工程勘察费用根据成交通知书,人民币大写******元整
(**.**元)根据乙方实际布置工作量,结合《工程****收费管理规定》
计价格[****]**号标准进行计费。
*.*.*设计费付款方式
第*次 |
设计费总额**% |
*.** |
竣工验收后*日内。 |
第*次 |
设计费总额**% |
*.** |
合同签订生效之日起*日内。 |
付费阶段 |
付费比例 |
付费额(*元) |
付费时间 |
乙方应在甲方每次付钱之前提交付款金额等额的增值税普通发票。逾期提
交导致甲方逾期付款的,甲方不承担违约责任。
第*条甲乙双方责任
*.*甲方责任
*.*.*甲方委托任务时,必须以书面形式向乙方明确勘察任务及技术要求,
并按第*条规定提供文件资料。
*.*.*在勘察工作范围内,没有资料、图纸的地区(段),甲方应负责查清
地下埋藏物,若因未提供上述资料、图纸或提供的资料、图纸不可靠、地下埋藏
物不清楚,致使乙方在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时,由甲方
承担民事责任。
*.*.*甲方应派人及时为乙方提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问
题(如:落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及
影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、
挖好排水沟渠以及水上作业用船等),并承担其费用。若甲方委托乙方办理青苗
树木赔偿、*通*平、排污、租船、占道手续等,甲方应按勘察费*%或人民币
元*次性付给乙方相关费用。
*.*.*若勘察现场需要看守,特别是在有毒、有害等危险现场作业时,甲方
应派人负责安全保卫工作,按国家有关规定,对从事危险作业的现场人员进行保
健防护,并承担费用。
*.*.*勘察过程中的任何变更,经办理正式变更手续后,甲方应按实际发生
的工作量支付勘察费。
*.*.*为乙方的工作人员提供必要的生产、生活条件,并承担费用:如不能提
供时,应*次性付给乙方临时设施费人民币*元。
*
**扫描全能王
**人都在用的扫描***
*.*.*由于甲方原因造成乙方停、窝工,除工期顺延外。甲方应支付停工、
窝工费。
*.*.*甲方应保护乙方的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数
据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议,未经乙方同意,甲方不得复制、
不得泄露、不得擅自修改、传送或向第*人转让或用于本合同外的项目:如发生
上述情况,甲方应负法律责任,乙方有权索赔。
*.*.*按渝建发[****]**号文规定,甲方负责勘察成果送审和交纳成果质量
审查费。
*.*.**本合同有关条款规定和补充协议中甲方应负的其它责任。
*.*乙方责任
*.*.*乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方的任务委托书及技术要求
进行工程勘察。在工程勘察前,提出勘察纲要或勘察组织设计,按本合同规定的
时间提交质量合格的勘察成果资料,并对其负责。
*.*.*由于乙方提供的勘察成果资料质量不合格,乙方应负责无偿给予补充
完善使其达到质量合格;若乙方无力补充完善,需另委托其他单位时,乙方应承
担全部勘察费用。
*.*.*勘察过程中,岩土工程地质情况和预计情况变化较大时,应根据技术
规范要求,及时向甲方提出增减工作量或修改勘察工作的意见,并办理正式变更
手续。
*.*.*在现场工作的乙方人员,应遵守甲方的安全保卫及其它有关的规章制
度,承担其有关资料保密义务。
*.*.*本合同有关条款规定和补充协议中乙方应负的其它责任。
第*条违约责任
*.*由于甲方未给乙方提供必要的工作、生活条件而造成停工、窝工或来回
进出场地,甲方除应付给乙方停工、窝工费(金额按工程****收费标准(****)
规定台班或组日计算),工期按实际工日顺延外,还应付给乙方来回进出场费和
调造费。
*.*本合同签订后,甲方不履行合同时,无权要求退还定金;乙方不履行合
同时,双倍返还定金。
*.*合同履行期间,由于工程停建而终止合同或甲方要求解除合同时,乙方
未进行勘察工作的,不退还甲方已付定金;已进行勘察工作的;完成的工作量在
**%以内时,甲方应向乙方支付勘察费(预算额)的**%;完成的工作量超过
**%时,则应向乙方支付勘察费(预算额)***%。
*.*甲方未按合同规定时间拨付勘察费,每超过*日,应偿付勘察费的*分
*
**扫描全能王
**人都在用的扫描***
之*逾期违约金。
*.*由于乙方原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料,每超过*
日,应减收勘察费*分之*。
第*条本合同未尽事宜,经甲方与乙方协商*致,签订补充协议,补充协
议与本合同具有同等效力。
第*条其它约定事项:
第*条本合同发生争议,甲乙双方应及时协商解决,也可由当地建设行政
主管部门调解,协商或调解不成时,双方同意由当地仲裁委员会仲裁。未达
成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉。
第*条本合同自双方签字或盖章后生效,双方履行完合同规定的义务后,
本合同终止。
本合同*式*份,甲方*份、乙方*份。
(以下无正文)
方(盖章):乙方(盖章)
甲乙方(盖章)
****县住房和城乡建设局西安思维建筑投计研究院有限责任公司
法定或委托代表法定或委托代表
(签字或盖章)(签字或盖章)
经办经办人:韦淑玛
统*社会信用代码:统*社会信用代码:******************
开户银行:开户银行:中国农业银行股份有限公司陕
西自贸试验区西安高新分行
银行帐号:银行帐号:*****************
联系电话:联系电话:
****年*月**日****年*月**日
**扫描全能王
**人都在用的扫描***