****市第*人民医院综合楼加建夹层及
门前改造工程
建设工程监理合同
住房和城乡建设部
制定
国家工商行政管理总局
第*部分协议书
委托人（全称）：****市第*人民医院
监理人（全称）：****
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及
其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就
下述工程委托监理与相关服务事项协商*致，订立本合同。
*、工程概况
*.工程名称：****市第*人民医院综合楼加建夹层及门前改造工
程监理；
*.工程地点：****市第*人民医院；
*.工程内容：对该工程提供****。
*、词语限定
协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
*、组成本合同的文件
*.协议书；
*.中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
*．投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用
于非招标工程）；
*.专用条件；
*.通用条件；
*．附录，即：
*
附录*相关服务的范围和内容
附录*委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备
本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成
部分。
*、总监理工程师
总监理工程师姓名：张啸宏，身份证号码：******************，
注册号：********。
*、签约酬金
*.监理酬金：按****市投资审核结算的工程总造价的*%计算；
*.相关服务酬金：无
其中：
（*）勘察阶段服务酬金：
（*）设计阶段服务酬金：
（*）保修阶段服务酬金：
（*）其他相关服务酬金：
*、期限
*.监理期限：监理合同生效之日起至监理范围内所有工程竣工验
收。
*.相关服务期限：
（*）勘察阶段服务期限自*年*月日始，至年*月卜日止。
（*）设计阶段服务期限自*年*月—日始，至年月日止。
*
（*）保修阶段服务期限自*年*月—日始，至*年*月_日止。
（*）其他相关服务期限自*年／月—日始，至年*月日止。
*、双方承诺
*.监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
*.委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供
房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。
*、合同订立
*.订立时间：*****年*月日。
*.订立地点：****市第*人民医院
管理里有
项目
*.本合同具有同等法律效力，双方各执*份。份
美
第
委托人：监理人：（盖章）
市
住所：住所：深圳市龙华区民治街道东方
天德大厦****
邮政编码：邮政编码：******
法定代表人或其授权法定代表人或其授权
的代理人：（签字）的代理人：（签章）
开户银行：开户银行：
账号：账号：
电话：电话：
传真：传真：
电子邮箱：电子邮箱：
第*部分通用条件
*.定义与解释
*.*定义
除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名
词和用语应具有本款所赋予的含义：
*.*.*“工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设
工程。
*.*.*“委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的*方，及
其合法的继承人或受让人。
*.*.*“监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的*方，及
其合法的继承人。
*.*.*“承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、
施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。
*.*.*“监理”是指监理人受委托人的委托，依照法律法规、工
程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进
度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，“对工程建设相关方的关
系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。
*.*.*“相关服务”是指监理人受委托人的委托，按照本合同约
定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。
*.*.*“正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定
的监理人的工作。
*.*.*“附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。
*
*.*.*“项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的
组织机构。
*.*.**“总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，
全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。
*.*.**“酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同
约定给付监理人的金额。
*.*.**“正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给
付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。
*.*.**“附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给
付监理人的金额。
*.*.**“*方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监
理人；“第*方”是指除委托人和监理人以外的有关方。
*.*.**“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、
电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容
的形式。
*.*.**“天”是指第*天*时至第*天*时的时间。
*.*.**“月”是指按公历从*个月中任何*天开始的*个公历月
时间。
*.*.**“不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预
见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性
突发事件，如地震、海啸、癌疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条
件约定的其他情形。
*.*解释
*.*.*本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用
*种及以上语言文字时，应以中文为准。
*.*.*组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除
专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：
*
（*）协议书；
（*）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
（*）专用条件及附录*、附录*；
（*）通用条件；
（*）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适
用于非招标工程）。
双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同*类
内容的文件，应以最新签署的为准。
*．监理人的义务
*.*监理的范围和工作内容
*.*.*监理范围在专用条件中约定。
*.*.*除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：
（*）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第*次工地会议*
天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；
（*）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计
交底会议；
（*）参加由委托人主持的第*次工地会议；主持监理例会并根据
工程需要主持或参加专题会议；
（*）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量
安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；
（*）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和
人员资格；
（*）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；
*
（*）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进
度计划的调整；
（*）检查施工承包人的试验室；
（*）审核施工分包人资质条件；
（**）查验施工承包人的施工测量放线成果；
（**）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；
（**）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明
文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或
见证取样方式进行抽检；
（**）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程
款支付证书，并报委托人审核、批准；
（**）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存
在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；
（**）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；
（**）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新
设备的论证材料及相关验收标准；
（**）验收隐蔽工程、分部分项工程；
（**）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度
调整、费用索赔、合同争议等事项；
（**）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估
报告；
（**）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；
*
（**）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；
（**）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。
*.*.*相关服务的范围和内容在附录*中约定。
*.*监理与相关服务依据
*.*.*监理依据包括：
（*）适用的法律、行政法规及部门规章；
（*）与工程有关的标准；
（*）工程设计及有关文件；
（*）本合同及委托人与第*方签订的与实施工程有关的其他合同。
双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理
依据。
*.*.*相关服务依据在专用条件中约定。
*.*项目监理机构和人员
*.*.*监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的
检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。
*.*.*本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应
保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。
*.*.*监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人
员。监理人更换总监理工程师时，应提前*天向委托人书面报告，经
委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应
以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人
*.*.*监理人应及时更换有下列情形之*的监理人员：
*
（*）严重过失行为的；
（*）有违法行为不能履行职责的；
（*）涉嫌犯罪的；
（*）不能胜任岗位职责的；
（*）严重违反职业道德的；
（*）专用条件约定的其他情形。
*.*.*委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机
构人员。
*.*履行职责
监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工
程建设有关标准及本合同履行职责。
*.*.*在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和
要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同
争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。
*.*.*当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人
民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。
*.*.*监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承
包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式
报委托人批准。
在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令
未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的**小时内以书面形式报
委托人。
**
方式的条件仍然有效。
*.*终止
以下条件全部满足时，本合同即告终止：
（*）监理人完成本合同约定的全部工作；
（*）委托人与监理人结清并支付全部酬金。
*.争议解决
*.*协商
双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。
*.*调解
如果双方不能在**天内或双方商定的其他时间内解决本合同争
议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调
解。
*.*仲裁或诉讼
双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或
向有管辖权的人民法院提起诉讼。
*.其他
*.*外出考察费用
经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支
付。
*.*检测费用
委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托
人支付，支付时间在专用条件中约定。
*.*咨询费用
**
经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以
及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中
约定。
*.*奖励
监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益
的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化
建议被采纳后，与最近*期的正常工作酬金同期支付。
*.*守法诚信
监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第*方处获得任何
经济利益。
*.*保密
双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关
的第*方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。
*.*通知
本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，
收件人应书面签收。
*.*著作权
监理人对其编制的文件拥有著作权。
监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除
专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后
*年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托
人的同意。
**
第*部分专用条件
*，定义与解释
*.*解释
*.*.*本合同文件除使用中文外，还可用
*.*.*约定本合同文件的解释顺序为：按本合同通用条款
*.*.*执行。
*．监理人义务
*.*监理的范围和内容
*.*.*监理范围包括但不限于本工程施工准备阶段、施工阶段、保养
阶段监理。
*.*.*监理工作内容还包括但不限于*控制（质量、投资、进度、安
全、环保控制）、*管理（信息、合同管理）、*协调（组织协调）
完成委托人交办的其他事宜。
*.*监理与相关服务依据
*.*.*监理依据包括：*、国家、省、市有关的建设文件、法令、
法规及有关规定。*、现行的施工验收规范、规程；*、设计施工图纸
文件。
*.*.*相关服务依据包括：监理合同及委托人指令性文件等。
*.*项目监理机构和人员
*.*.*更换监理人员的其他情形：因监理人原因需要更换监理人
员的，经委托人同意，监理人可以更换监理人员。
*.*履行职责
*.*.*对监理人的授权范围：依据监理规范开展工作，监督施工
**
现场的安全文明施工；监督检查工程质量、进度、安全、审核工程进
度款等。如遇承包人违规违章操作、监理人下达整改令或停工令。按
规定处理工程设计变更，下达变更令。
在涉及工程延期／天内和（或）金额/*元内的变更，监
理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。
*.*.*监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：监理人要
求承包人调换其人员时须经委托人同意。
*.*提交报告
监理人应提交报告的种类（包括监理规划、监理月报及约定的专项
报告）、时间和份数：开工前*天内提交监理规划，每月*日前提交上
月监理月报。
*.*使用委托人的财产
附录*中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：委托人
所有。
监理人应在本合同终止后**天内移交委托人无偿提供的房屋、
设备，移交的时间和方式为：本合同终止后*天内向委托人代表当
面移交。
*.委托人义务
*.*委托人代表
委托人代表为：
*.*答复
委托人同意在*天内,对监理人书面提交并要求做出决定的事
宜给予书面答复。
*.违约责任
**
*.*监理人的违约责任
*.*.*监理人赔偿金额按下列方法确定：
赔偿金=直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建
筑安装工程费）
*.*委托人的违约责任
*.*.*委托人逾期付款利息按下列方法确定：无逾期付款利息。
*.支付
*.*支付货币
币种为：人民币，比例为：汇率为：
*.*支付酬金
正常工作酬金的支付：
| * |
在工程竣工且验收合格后，监理人向委托人申报，委托人按程序审批后*次性支付完毕。 |
***% |
按****市投资审核结算的工程总造价的*%计算。 |
| 支付次数 |
支付时间 |
支付比例 |
支付金额（元） |
*.合同生效、变更、暂停、解除与终止
*.*生效
本合同生效条件：自双方签字盖章之日起生效
*.*变更
*.*.*除不可抗力外，因非监理人原因导致本合同期限延长时，
附加工作酬金按下列方法确定：无附加工作酬金。
**
*.*.*附加工作酬金按下列方法确定：无附加工作酬金。
*.*.*正常工作酬金增加额按下列方法确定：无正常工作酬金增
加额。
*.*.*因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减
少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同
比例的酬金。
*.争议解决
*.*调解
本合同争议进行调解时，可提交进行调解。
*.*仲裁或诉讼
合同争议的最终解决方式为下列第第（*）种方式：
（*）提请_仲裁委员会进行仲裁。
（*）向****市_人民法院提起诉讼。
*.其他
*.*检测费用
委托人应在检测工作完成后*天内支付检测费用。
*.*咨询费用
委托人应在咨询工作完成后*天内支付咨询费用。
*.*奖励
合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：无奖励金额。
*.*保密
委托人申明的保密事项和期限：为保护本工程设计单位的知识产
权，在施工期内和工程竣工验收后，未经委托人书面同意，监理人不
得将委托人提供的设计资料及文件擅自修改、复制或向第*人转让或
**
用于本合同项目外的其他项目。如发生以上情况，监理人应承担*切
由此引起的后果并承担赔偿责任。
监理人申明的保密事项和期限：
第*方申明的保密事项和期限：
*.*著作权
监理人在本合同履行期间及本合同终止后*年内出版涉及本工程
的有关监理与相关服务的资料的限制条件：按通用条件执行
*.补充条款
*、监理方须按《建设工程安全生产管理条例》实施安全监理，并
负起相应的安全生产的监理责任。
*、若发生有建设单位还没与承包单位签订工程承包合同前，建设
单位自行组织施工队的情况，监理单位对该行为所产生的任何后果不
负责任，包括工程质量、安全。
*、本工程项目由****在****市所设立的深
圳群伦项目管理有限公司****分公司组建项目监理机构并负责具体监
理工作和建设工程资料的收集整理，但在施工过程中形成的管理资料
盖总公司（即****）印章。
*、委托人按约定向监理人支付监理酬金，监理人需开具发票。
*、本工程的监理费由********分公司代
收。
**
附录*相关服务的范围和内容
*-*勘察阶段：
*-*设计阶段：
*-*保修阶段：
*-*其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：
**
附录*委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备
*-*委托人派遣的人员
| *其他人员 |
/ |
/ |
|
| *．辅助工作人员 |
/ |
/ |
/ |
| *.工程技术人员 |
/ |
/ |
|
| 名称 |
数量 |
工作要求 |
提供时间 |
*-*委托人提供的房屋
| 用餐及其他生活条件 |
|
|
|
| *.样品用房 |
/ |
|
|
| *.试验用房 |
/ |
/ |
|
| *.生活用房 |
/ |
/ |
/ |
| *.办公用房 |
/ |
/ |
* |
| 名称 |
数量 |
面积 |
提供时间 |
**
*-*委托人提供的资料
| *．其他文件 |
/ |
|
|
| *.施工许可文件 |
/ |
* |
|
| *.工程承包合同及其他相关合同 |
|
/ |
|
| *.工程设计及施工图纸 |
|
|
|
| *．工程勘察文件 |
* |
/ |
|
| *.工程立项文件 |
/ |
/ |
委托人根据工程的实际需要提供 |
| 名称 |
份数 |
提供时间 |
备注 |
*-*委托人提供的设备
| *.检测和试验设备 |
|
/ |
|
| *．交通工具 |
/ |
* |
|
| *．办公设备 |
/ |
/ |
/ |
| *.通讯设备 |
/ |
|
|
| 名称 |
数量 |
型号与规格 |
提供时间 |
*
**
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
