编号:
工程采购合同书
工程名称:****嘎鲁图镇*力小区商业、中天丽府平
房区*次****
甲方(发包方):****住房和城乡建设局
乙方(承包商):****市荣大工程建设有限公司
签订日期:****年*月*日
第*部分合同协议书
发包人(全称):****住房和城乡建设局
承包人(全称):****市荣大工程建设有限公司
根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》
《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》
《建设工程质量管理条例》《建设工程工程量清单计价规范》
(*******-****)。及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚
实信用的原则,结合本工程具体情况,双方就****嘎鲁图镇*力小
区商业、中天丽府平房区*次****有关
事项协商*致,共同达成如下协议:
、工程概况
*.工程名称:****嘎鲁图镇*力小区商业、中天丽府平房区
*次****
*.工程地点:嘎鲁图镇区
*.工程内容:详见工程清单
*.工程批准文号鄂财购备字(电子)[****]*******号
*.资金来源:正政府投资
工期总日历天数:**天。工期总日历天数与根据前述计划开竣
工日期计算的工期天数不*致的,以工期总日历天数为准。
*.项目负责人:承包人委派的项目负责人为:刘虎伟。前述人
员如有变更应提前*日书面通知发包人,未履行通知义务的,因承
包人擅自更换负责人造成发包人损失的,承包人承担全部赔偿责任。
*、合同工期
计划开工日期:****年*月*日。
计划竣工日期:****年*月*日。
*、质量标准
*.工程质量符合国家验收及评定,标准。
*.质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定:在保修期结束、项目无安全
或质量问题、全部项目档案和资料移交后**日内向承包人支付质量
保证金剩余部分。
*.承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第(*)种方式:
(*)质量保证金保函,保证金额为:无
(*)*%的工程款;
*.质保期:*年
*、签约合同价与合同价格形式
*.本合同含税总价为人民币(大写):**********元
整,(¥*******.**元),最终合同价以审核定价为准。单价承包
合同下的项目单价和单列包干费用均为固定价,在合同有效期内保
持不变,不因市场变化、政策调整、不可抗力事件或其他任何因素
而调整。如遇到政府审计对甲方多支付工程款项的核减,甲方有
权向乙方进行追缴,乙方应无条件返还。
*、合同价格形式:单价合同
*.本工程为:政府投资项目,无预付款,工程完工后付合同价
的**%,竣工验收合格后付合同价的**%,质保期满付合同价的
*
*%。承包人应按照发包人要求提交请款申请及符合规定的发票等材
料,具体付款时间以发包人财政到账时间为准。
*、合同文件构成与签订时间
*.本协议书与下列文件*起构成合同文件:
(*)中标通知书(如果有);
(*)投标函及其附录(如果有);
(*)企业资质;
(*)发包人资质;
(*)补充合同(如果有);
(*)其他合同文件;
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同
文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补
充和修改,属于同*类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合
同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
*.签订时间
本合同于****年*月*日签订。
*.本合同自双方法定代表人或授权代表签字盖章
章生效,授
权代表签字的,从其签署之日起,各方均认可其为合法授权代表且
具有本协议的签署权。
*****
*.合同份数
本合同*式*份,均具有同等法律效力,发包人执*份,
承包人执*份。
*、签订地点
签订。
本合同在****住房和城乡建设局
*、补充协议
合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合
同的组成部分。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设
资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
*.发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务,并导致合
同无法继续正常履行的,承包人可以要求发包人撤换发包人代表。
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确
保工程质量、进度和安全,未经甲方书面同意不得私自不进行转包
及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承
诺不再就同*工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
*.承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范按
法律规定和合同约定完成工程,并在保修期或维护期内承担保修或
维护义务;
*.承包人按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措
施,办理工伤保险及意外伤害险,确保工程及人员、材料、设备和
设施的安全;
*.承包人在进行合同约定的各项工作时,不得侵害发包人与他
人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利,避免对邻近
的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地,影响他
人作业或生活的,应承担相应责任;
*.承包人按约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工
作;
*.承包人按约定采取施工安全措施,确保工程及其人员、材料、
设备和设施的安全,防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失;
**.承包人按照国家有关法规,及时足额保障农民工工资支付,
加强劳动用工管理,妥善处理与农民工工资支付相关的矛盾纠纷。
**.保修期内承包人未按照发包人要求的期限进行保修的,发包
人可另行委托其他方实施,相关费用由承包人承担,发包人可直接
从保证金中扣除相关费用。
*、验收
承包人应按照合同约定期限向发包人提交竣工报告并组织对工
程全面验收,出具验收报告。
发包人在验收过程中发现工程不符合发包人要求及合同约定
**
的,承包人应于*日内完成返工,相关费用由承包人自行承担,返
工后再次提请验收。
承包人工程经发包人验收不合格的,发包人有权单方解除合同,
承包人应返还发包人已支付全部合同价款,并自行承担相关损失。
*、违约条款
如有违约责任以相关法律法规规定为准,无相关规定的,双方
协商解决。
**、不可抗力条款
因不可抗力致使*方不能及时或完全履行合同的,应及时通知
另*方,双方互不承担责任,并在_**天内提供有关不可抗力的相
关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题,双方协
商解决。
**、争议的解决方式
合同发生纠纷时,双方应协商解决,协商不成的向甲方所
在地人民法院(****人民法院)提起诉讼。
甲方(发包方):乙方(承包方):
****住房和城乡建设局****市荣大工程建设有限公司
法人代表(代理人)法人代表(代理人):
签字:签字:
组织机构代码:组织机构代码:
******************
电话号码:****-*******电话号码:
开户银行:开户银行:
账号:账号:
****年*月*日签发
甲方(发包方): |
乙方(承包方): |
****住房和城乡建设局 |
****市荣大工程建设有限公司 |
法人代表(代理人) |
法人代表(代理人): |
签字: |
签字: |
组织机构代码: |
组织机构代码: |
****************** |
|
电话号码:****-******* |
电话号码: |
开户银行: |
开户银行: |
账号: |
账号: |
编号:
工程采购合同书
工程名称:****嘎鲁图镇*力小区商业、中天丽府平
房区*次****
甲方(发包方):****住房和城乡建设局
乙方(承包商):****市荣大工程建设有限公司
签订日期:****年*月*日
第*部分合同协议书
发包人(全称):****住房和城乡建设局
承包人(全称):****市荣大工程建设有限公司
根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》
《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》
《建设工程质量管理条例》《建设工程工程量清单计价规范》
(*******-****)。及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚
实信用的原则,结合本工程具体情况,双方就****嘎鲁图镇*力小
区商业、中天丽府平房区*次****有关
事项协商*致,共同达成如下协议:
、工程概况
*.工程名称:****嘎鲁图镇*力小区商业、中天丽府平房区
*次****
*.工程地点:嘎鲁图镇区
*.工程内容:详见工程清单
*.工程批准文号鄂财购备字(电子)[****]*******号
*.资金来源:正政府投资
工期总日历天数:**天。工期总日历天数与根据前述计划开竣
工日期计算的工期天数不*致的,以工期总日历天数为准。
*.项目负责人:承包人委派的项目负责人为:刘虎伟。前述人
员如有变更应提前*日书面通知发包人,未履行通知义务的,因承
包人擅自更换负责人造成发包人损失的,承包人承担全部赔偿责任。
*、合同工期
计划开工日期:****年*月*日。
计划竣工日期:****年*月*日。
*、质量标准
*.工程质量符合国家验收及评定,标准。
*.质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定:在保修期结束、项目无安全
或质量问题、全部项目档案和资料移交后**日内向承包人支付质量
保证金剩余部分。
*.承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第(*)种方式:
(*)质量保证金保函,保证金额为:无
(*)*%的工程款;
*.质保期:*年
*、签约合同价与合同价格形式
*.本合同含税总价为人民币(大写):**********元
整,(¥*******.**元),最终合同价以审核定价为准。单价承包
合同下的项目单价和单列包干费用均为固定价,在合同有效期内保
持不变,不因市场变化、政策调整、不可抗力事件或其他任何因素
而调整。如遇到政府审计对甲方多支付工程款项的核减,甲方有
权向乙方进行追缴,乙方应无条件返还。
*、合同价格形式:单价合同
*.本工程为:政府投资项目,无预付款,工程完工后付合同价
的**%,竣工验收合格后付合同价的**%,质保期满付合同价的
*
*%。承包人应按照发包人要求提交请款申请及符合规定的发票等材
料,具体付款时间以发包人财政到账时间为准。
*、合同文件构成与签订时间
*.本协议书与下列文件*起构成合同文件:
(*)中标通知书(如果有);
(*)投标函及其附录(如果有);
(*)企业资质;
(*)发包人资质;
(*)补充合同(如果有);
(*)其他合同文件;
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同
文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补
充和修改,属于同*类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合
同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
*.签订时间
本合同于****年*月*日签订。
*.本合同自双方法定代表人或授权代表签字盖章
章生效,授
权代表签字的,从其签署之日起,各方均认可其为合法授权代表且
具有本协议的签署权。
*****
*.合同份数
本合同*式*份,均具有同等法律效力,发包人执*份,
承包人执*份。
*、签订地点
签订。
本合同在****住房和城乡建设局
*、补充协议
合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合
同的组成部分。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设
资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
*.发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务,并导致合
同无法继续正常履行的,承包人可以要求发包人撤换发包人代表。
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确
保工程质量、进度和安全,未经甲方书面同意不得私自不进行转包
及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承
诺不再就同*工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
*.承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范按
法律规定和合同约定完成工程,并在保修期或维护期内承担保修或
维护义务;
*.承包人按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措
施,办理工伤保险及意外伤害险,确保工程及人员、材料、设备和
设施的安全;
*.承包人在进行合同约定的各项工作时,不得侵害发包人与他
人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利,避免对邻近
的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地,影响他
人作业或生活的,应承担相应责任;
*.承包人按约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工
作;
*.承包人按约定采取施工安全措施,确保工程及其人员、材料、
设备和设施的安全,防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失;
**.承包人按照国家有关法规,及时足额保障农民工工资支付,
加强劳动用工管理,妥善处理与农民工工资支付相关的矛盾纠纷。
**.保修期内承包人未按照发包人要求的期限进行保修的,发包
人可另行委托其他方实施,相关费用由承包人承担,发包人可直接
从保证金中扣除相关费用。
*、验收
承包人应按照合同约定期限向发包人提交竣工报告并组织对工
程全面验收,出具验收报告。
发包人在验收过程中发现工程不符合发包人要求及合同约定
**
的,承包人应于*日内完成返工,相关费用由承包人自行承担,返
工后再次提请验收。
承包人工程经发包人验收不合格的,发包人有权单方解除合同,
承包人应返还发包人已支付全部合同价款,并自行承担相关损失。
*、违约条款
如有违约责任以相关法律法规规定为准,无相关规定的,双方
协商解决。
**、不可抗力条款
因不可抗力致使*方不能及时或完全履行合同的,应及时通知
另*方,双方互不承担责任,并在_**天内提供有关不可抗力的相
关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题,双方协
商解决。
**、争议的解决方式
合同发生纠纷时,双方应协商解决,协商不成的间甲方所
在地人民法院(****人民法院)提起诉讼。
甲方(发包方):乙方(承包方):
****住房和城乡建设局****市荣大工程建设有限公司
虎伟
表(代理人):法人代表(代理人)
签字:
组织机构代码:
组织机构代码:
******************
电话号码:
电话号码:****-*******
开户银行:开户银行:
账号:账号:
****年*月*日签发
编号:
工程采购合同书
工程名称:****嘎鲁图镇*力小区商业、中天丽府平
房区*次****
甲方(发包方):****住房和城乡建设局
乙方(承包商):****市荣大工程建设有限公司
签订日期:****年*月*日
第*部分合同协议书
发包人(全称):****住房和城乡建设局
承包人(全称):****市荣大工程建设有限公司
根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》
《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》
《建设工程质量管理条例》《建设工程工程量清单计价规范》
(*******-****)。及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚
实信用的原则,结合本工程具体情况,双方就****嘎鲁图镇*力小
区商业、中天丽府平房区*次****有关
事项协商*致,共同达成如下协议:
、工程概况
*.工程名称:****嘎鲁图镇*力小区商业、中天丽府平房区
*次****
*.工程地点:嘎鲁图镇区
*.工程内容:详见工程清单
*.工程批准文号鄂财购备字(电子)[****]*******号
*.资金来源:正政府投资
工期总日历天数:**天。工期总日历天数与根据前述计划开竣
工日期计算的工期天数不*致的,以工期总日历天数为准。
*.项目负责人:承包人委派的项目负责人为:刘虎伟。前述人
员如有变更应提前*日书面通知发包人,未履行通知义务的,因承
包人擅自更换负责人造成发包人损失的,承包人承担全部赔偿责任。
*、合同工期
计划开工日期:****年*月*日。
计划竣工日期:****年*月*日。
*、质量标准
*.工程质量符合国家验收及评定,标准。
*.质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定:在保修期结束、项目无安全
或质量问题、全部项目档案和资料移交后**日内向承包人支付质量
保证金剩余部分。
*.承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第(*)种方式:
(*)质量保证金保函,保证金额为:无
(*)*%的工程款;
*.质保期:*年
*、签约合同价与合同价格形式
*.本合同含税总价为人民币(大写):**********元
整,(¥*******.**元),最终合同价以审核定价为准。单价承包
合同下的项目单价和单列包干费用均为固定价,在合同有效期内保
持不变,不因市场变化、政策调整、不可抗力事件或其他任何因素
而调整。如遇到政府审计对甲方多支付工程款项的核减,甲方有
权向乙方进行追缴,乙方应无条件返还。
*、合同价格形式:单价合同
*.本工程为:政府投资项目,无预付款,工程完工后付合同价
的**%,竣工验收合格后付合同价的**%,质保期满付合同价的
*
*%。承包人应按照发包人要求提交请款申请及符合规定的发票等材
料,具体付款时间以发包人财政到账时间为准。
*、合同文件构成与签订时间
*.本协议书与下列文件*起构成合同文件:
(*)中标通知书(如果有);
(*)投标函及其附录(如果有);
(*)企业资质;
(*)发包人资质;
(*)补充合同(如果有);
(*)其他合同文件;
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同
文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补
充和修改,属于同*类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合
同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
*.签订时间
本合同于****年*月*日签订。
*.本合同自双方法定代表人或授权代表签字盖章
章生效,授
权代表签字的,从其签署之日起,各方均认可其为合法授权代表且
具有本协议的签署权。
*****
*.合同份数
本合同*式*份,均具有同等法律效力,发包人执*份,
承包人执*份。
*、签订地点
签订。
本合同在****住房和城乡建设局
*、补充协议
合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合
同的组成部分。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设
资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
*.发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务,并导致合
同无法继续正常履行的,承包人可以要求发包人撤换发包人代表。
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确
保工程质量、进度和安全,未经甲方书面同意不得私自不进行转包
及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承
诺不再就同*工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
*.承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范按
法律规定和合同约定完成工程,并在保修期或维护期内承担保修或
维护义务;
*.承包人按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措
施,办理工伤保险及意外伤害险,确保工程及人员、材料、设备和
设施的安全;
*.承包人在进行合同约定的各项工作时,不得侵害发包人与他
人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利,避免对邻近
的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地,影响他
人作业或生活的,应承担相应责任;
*.承包人按约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工
作;
*.承包人按约定采取施工安全措施,确保工程及其人员、材料、
设备和设施的安全,防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失;
**.承包人按照国家有关法规,及时足额保障农民工工资支付,
加强劳动用工管理,妥善处理与农民工工资支付相关的矛盾纠纷。
**.保修期内承包人未按照发包人要求的期限进行保修的,发包
人可另行委托其他方实施,相关费用由承包人承担,发包人可直接
从保证金中扣除相关费用。
*、验收
承包人应按照合同约定期限向发包人提交竣工报告并组织对工
程全面验收,出具验收报告。
发包人在验收过程中发现工程不符合发包人要求及合同约定
**
的,承包人应于*日内完成返工,相关费用由承包人自行承担,返
工后再次提请验收。
承包人工程经发包人验收不合格的,发包人有权单方解除合同,
承包人应返还发包人已支付全部合同价款,并自行承担相关损失。
*、违约条款
如有违约责任以相关法律法规规定为准,无相关规定的,双方
协商解决。
**、不可抗力条款
因不可抗力致使*方不能及时或完全履行合同的,应及时通知
另*方,双方互不承担责任,并在_**天内提供有关不可抗力的相
关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题,双方协
商解决。
**、争议的解决方式
合同发生纠纷时,双方应协商解决,协商不成的间甲方所
在地人民法院(****人民法院)提起诉讼。
甲方(发包方):乙方(承包方):
****住房和城乡建设局****市荣大工程建设有限公司
虎伟
表(代理人):法人代表(代理人)
签字:
组织机构代码:
组织机构代码:
******************
电话号码:
电话号码:****-*******
开户银行:开户银行:
账号:账号:
****年*月*日签发
编号:
工程采购合同书
工程名称:****嘎鲁图镇*力小区商业、中天丽府平
房区*次****
甲方(发包方):****住房和城乡建设局
乙方(承包商):****市荣大工程建设有限公司
签订日期:****年*月*日
第*部分合同协议书
发包人(全称):****住房和城乡建设局
承包人(全称):****市荣大工程建设有限公司
根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》
《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》
《建设工程质量管理条例》《建设工程工程量清单计价规范》
(*******-****)。及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚
实信用的原则,结合本工程具体情况,双方就****嘎鲁图镇*力小
区商业、中天丽府平房区*次****有关
事项协商*致,共同达成如下协议:
、工程概况
*.工程名称:****嘎鲁图镇*力小区商业、中天丽府平房区
*次****
*.工程地点:嘎鲁图镇区
*.工程内容:详见工程清单
*.工程批准文号鄂财购备字(电子)[****]*******号
*.资金来源:正政府投资
工期总日历天数:**天。工期总日历天数与根据前述计划开竣
工日期计算的工期天数不*致的,以工期总日历天数为准。
*.项目负责人:承包人委派的项目负责人为:刘虎伟。前述人
员如有变更应提前*日书面通知发包人,未履行通知义务的,因承
包人擅自更换负责人造成发包人损失的,承包人承担全部赔偿责任。
*、合同工期
计划开工日期:****年*月*日。
计划竣工日期:****年*月*日。
*、质量标准
*.工程质量符合国家验收及评定,标准。
*.质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定:在保修期结束、项目无安全
或质量问题、全部项目档案和资料移交后**日内向承包人支付质量
保证金剩余部分。
*.承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第(*)种方式:
(*)质量保证金保函,保证金额为:无
(*)*%的工程款;
*.质保期:*年
*、签约合同价与合同价格形式
*.本合同含税总价为人民币(大写):**********元
整,(¥*******.**元),最终合同价以审核定价为准。单价承包
合同下的项目单价和单列包干费用均为固定价,在合同有效期内保
持不变,不因市场变化、政策调整、不可抗力事件或其他任何因素
而调整。如遇到政府审计对甲方多支付工程款项的核减,甲方有
权向乙方进行追缴,乙方应无条件返还。
*、合同价格形式:单价合同
*.本工程为:政府投资项目,无预付款,工程完工后付合同价
的**%,竣工验收合格后付合同价的**%,质保期满付合同价的
*
*%。承包人应按照发包人要求提交请款申请及符合规定的发票等材
料,具体付款时间以发包人财政到账时间为准。
*、合同文件构成与签订时间
*.本协议书与下列文件*起构成合同文件:
(*)中标通知书(如果有);
(*)投标函及其附录(如果有);
(*)企业资质;
(*)发包人资质;
(*)补充合同(如果有);
(*)其他合同文件;
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同
文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补
充和修改,属于同*类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合
同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
*.签订时间
本合同于****年*月*日签订。
*.本合同自双方法定代表人或授权代表签字盖章
章生效,授
权代表签字的,从其签署之日起,各方均认可其为合法授权代表且
具有本协议的签署权。
*****
*.合同份数
本合同*式*份,均具有同等法律效力,发包人执*份,
承包人执*份。
*、签订地点
签订。
本合同在****住房和城乡建设局
*、补充协议
合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合
同的组成部分。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设
资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
*.发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务,并导致合
同无法继续正常履行的,承包人可以要求发包人撤换发包人代表。
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确
保工程质量、进度和安全,未经甲方书面同意不得私自不进行转包
及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承
诺不再就同*工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
*.承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范按
法律规定和合同约定完成工程,并在保修期或维护期内承担保修或
维护义务;
*.承包人按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措
施,办理工伤保险及意外伤害险,确保工程及人员、材料、设备和
设施的安全;
*.承包人在进行合同约定的各项工作时,不得侵害发包人与他
人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利,避免对邻近
的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地,影响他
人作业或生活的,应承担相应责任;
*.承包人按约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工
作;
*.承包人按约定采取施工安全措施,确保工程及其人员、材料、
设备和设施的安全,防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失;
**.承包人按照国家有关法规,及时足额保障农民工工资支付,
加强劳动用工管理,妥善处理与农民工工资支付相关的矛盾纠纷。
**.保修期内承包人未按照发包人要求的期限进行保修的,发包
人可另行委托其他方实施,相关费用由承包人承担,发包人可直接
从保证金中扣除相关费用。
*、验收
承包人应按照合同约定期限向发包人提交竣工报告并组织对工
程全面验收,出具验收报告。
发包人在验收过程中发现工程不符合发包人要求及合同约定
**
的,承包人应于*日内完成返工,相关费用由承包人自行承担,返
工后再次提请验收。
承包人工程经发包人验收不合格的,发包人有权单方解除合同,
承包人应返还发包人已支付全部合同价款,并自行承担相关损失。
*、违约条款
如有违约责任以相关法律法规规定为准,无相关规定的,双方
协商解决。
**、不可抗力条款
因不可抗力致使*方不能及时或完全履行合同的,应及时通知
另*方,双方互不承担责任,并在_**天内提供有关不可抗力的相
关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题,双方协
商解决。
**、争议的解决方式
合同发生纠纷时,双方应协商解决,协商不成的向甲方所
在地人民法院(****人民法院)提起诉讼。
甲方(发包方):乙方(承包方):
****住房和城乡建设局****市荣大工程建设有限公司
法人代表(代理人)法人代表(代理人):
签字:签字:
组织机构代码:组织机构代码:
******************
电话号码:****-*******电话号码:
开户银行:开户银行:
账号:账号:
****年*月*日签发
甲方(发包方): |
乙方(承包方): |
****住房和城乡建设局 |
****市荣大工程建设有限公司 |
法人代表(代理人) |
法人代表(代理人): |
签字: |
签字: |
组织机构代码: |
组织机构代码: |
****************** |
|
电话号码:****-******* |
电话号码: |
开户银行: |
开户银行: |
账号: |
账号: |