****县*条山洪沟防洪治理工程监理标段
合同协议书
委托人:****县水利局
监理人:****
****年*月
第*部分协议书
****县水利局(委托人名称,以下简称“委托人”)为实施****
县*条山洪沟防洪治理工程(项目名称),已接受****省河川工程监理
有限公司(监理人名称,以下简称“监理人”)对该项目施工监理投标。委
托人和监理人共同达成如下协议。
*.本协议书与下列文件*起构成合同文件:
(*)中标通知书;
(*)投标函及投标函附录;
(*)专用合同条款;
(*)通用合同条款;
(*)委托人要求;
(*)监理报酬清单;
(*)监理大纲;
(*)其他合同文件。
*.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不*
致之处,以上述文件的排列顺序在先者为准。
*.签约合同价:人民币(大写)***********元
(¥******元)。
*.总监理工程师:孙鲁予
*.监理工作质量符合的标准和要求:合格,符合国家相关标准及规范
*
要求。
*.监理人承诺按合同约定承担工程的监理工作。
*.委托人承诺按合同约定的条件、时间和方式向监理人支付合同价
款。
*.监理人计划开始监理日期:****年*月**日,实际日期按照委托
人在开始监理通知中载明的开始监理日期为准。****期限为本项目施
工标段施工合同签订之日起至工程通过竣工验收之日;计划施工期***
日历天。
*.本合同协议书*式*份,合同双方各执*份。
**.合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成
部分。
县
?
委托人:山县水利局
监理人:****
莱单位(盖单位章)
法定代表人法定代表人
或其委托代理人:
或其委托代理人:
开户银行:
开户银行:上海浦东发展银行股份有限
公司郑州郑东新区支行
帐长号号:帐号:*****************
****年*月*日
****年月
*
第*部分通用条件
全文引用《标准监理招标文件》通用合同条款全部内容。
第*部分专用条件
专用合同条款中的各条款是补充、修改通用合同条款中相同的条款或是增加的新
条款,*者应对照阅读。*旦出现矛盾或不*致时,则以专用合同条款为准,通用合
同条款中未补充或修改的部分仍然有效。
*.*般约定
*.*合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为:*
*.*文件的提供和照管
*.*.*委托人提供的文件:见下表。
* |
其它相关资料 |
* |
合同终止前 |
不得流入非相关单位及个人 |
* |
有关技术资料 |
* |
合同终止前 |
不得流入非相关单位及个人 |
* |
承包人投标文件 |
* |
合同终止前 |
保密 |
* |
施工合同 |
* |
合同终止前 |
不得流入非相关单位及个人 |
* |
施工图纸 |
* |
合同终止前 |
不得流入非相关单位及个人 |
* |
批复文件 |
* |
合同终止前 |
保密 |
序号 |
资料名称 |
份数 |
收回时间 |
保存和保密要求 |
*.**委托人要求
*.**.*监理人费用增加和(或)周期延误:费用不增加、工期不延长。
*.*发出开始监理通知
委托人无偿向监理机构提供的工作、生活条件为:工作生活场所自建,费用自理。
*.*决定或答复
*.*.*委托人审批监理人文件的期限:收到该提交计划后的**天内。逾期没有
做出答复的,视为已获得委托人的批准。
*监理人义务
*
*.*总监理工程师
总监理工程师授权范围:设计交底、组织核查并签发施工图纸、主持监理例会和
监理专题会议、签发监理机构的文件等(《水利工程施工监理规范》执行)职责,
但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知委托人和承包人。
*.监理要求
*.*监理范围
*.*.*工程范围:
*.*.*阶段范围:施工阶段、缺陷责任期及保修阶段。
*.*.*工作范围:质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、组织
协调和安全监理、环保监理等,对监理机构在施工承包商报批件的审核签批结论负责。
*.*监理内容
监理工作内容:除通用合同条款规定的内容外,还应包括以下内容:
(*)设计方面
*)检查并签发施工图,发现问题向委托人反映,重大问题向委托人做专题报告。
*)主持或与委托人联合主持设计技术交底会议,编写会议纪要。
*)协助委托人会同设计人对重大技术问题和优化设计进行专题讨论。
*)审核承包人对施工图的意见和建议,协助委托人会同设计人进行研究。
*)其他相关业务。
(*)采购方面
*)协助委托人进行采购招标。
*)协助委托人对进场的永久工程设备进行质量检验与到货验收。
*)其他相关业务。
(*)施工方面
*)协助委托人进行工程施工招标和签订工程施工合同。
*)全面管理工程施工合同,审查承包人选择的分包单位,并报委托人批准。*
*)督促委托人按工程施工合同的约定,落实必须提供的施工条件;检查承包人
的开工准备工作。
*)审核按工程施工合同文件约定应由承包人提交的设计文件。
*
*)审查承包人提交的施工组织设计、施工进度计划、施工措施计划;审核工艺
试验成果等。
*)进度控制。协助委托人编制控制性总进度计划,审批承包人编制的进度计划;
检查实施情况,督促承包人采取措施,实现合同工期目标。当实施进度发生较大偏差
时,要求承包人调整进度计划;向委托人提出调整控制性进度计划的建议意见。
*)施工质量控制。审查承包人的质量保证体系和措施;审查承包人的实验室条
件;依据工程施工合同文件、设计文件、技术标准,对施工全过程进行检查,对重要
部位、关键工序进行旁站监理;按照有关规定,对承包人进场的工程设备、建筑材料、
建筑构配件、中间产品进行跟踪检测和平行检测,复核承包人自评的工程质量等级:
审核承包人提出的工程质量缺陷处理方案,参与调查质量事故。
*)资金控制。协助委托人编制付款计划;审查承包人提交的资金流计划;核定
承包人完成的工程量,审核承包人提交的支付申请,签发付款凭证;受理索赔申请,
提出处理建议意见;处理工程变更。
*)施工安全控制。审查承包人提出的安全技术措施、专项施工方案,并检查实
施情况;检查防洪度汛措施落实情况;参与安全事故调查。
**)协调施工合同各方之间的关系。
**)按有关规定参加工程验收,负责完成监理资料的汇总、整理,协助委托人检
查承包人的合同执行情况;做好验收的各项准备工作或者配合工作,提供工程监理资
料,提交监理工作报告。
**)档案管理。做好施工现场的监理记录与信息反馈,做好监理文档管理工作,
合同期限届满时按照档案管理要求整理、归档并移交委托人。
**)监督承包人执行保修期工作计划,检查和验收尾工项目,对已移交工程中出
现的质量缺陷等调查原因并提出处理意见。
**)按照委托人签订的工程保险合同,做好施工现场工程保险合同的管理。协助
委托人向保险公司及时提供*切必要的材料和证据。
**)其他相关工作。
*.*监理文件要求
*.*.*监理人有义务按期向委托人提交监理规划,月、季、年度的监理报告,包括
*
监理月报、日常监理文件等,重大事项应提交专题报告。监理规划在委托方提供有关
资料齐全后**天内、监理细则在施工单位提供施工组织后**天内,各*份。监理月
报每月**日提交,专项报告按工程需要及时提交。在本合同履行期内,监理人应在
现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后,应当按照
档案管理规定将监理有关文件归档。
*.开始监理和完成监理
*.*开始监理
*.*.*开始监理条件:合同已签订,发包人已提供工程设计及批复文件、合同文
件、首批开工项目施工图纸及相关资料,测量基准点已移交,施工用地已提供,发包
人负责的道路、供电、供水等条件已提供
*.*监理周期延误
发包人引起的周期延误费用计算标准:
*.*完成监理
*.*.*监理文件包括纸质文件和电子文件*种形式,*者若有不*致时,应以纸质
文件为准。纸质文件应当加盖单位章和总监理工程师签字,份数、纸幅、装订格式等
要求,应符合文档装订规范要求及委托人要求。电子文件应使用光盘和*盘分别贮存。
*.合同变更
*.*变更情形
*.*.*****期限和监理报酬的调整方法为:经协商适当延长****期限,
监理报酬按正式试算:监理报酬=额外工作日数×额外监理工作人数×合同人均日酬
金额。
*.*合理化建议
*.*.*监理人提出的合理化建议、缩短了施工期限或者提高了工程经济效益的,
委托人应按降低了工程投资额的*.*%给予奖励。
*.合同价格与支付
*.*合同价格
*.*.*本合同的价款不作调整,风险各自承担。
*.*预付款
*
*.*.*预付款不支付。
*.*中期支付
*.*.*按工程进度分期支付监理费,至合同工程完工验收后**天内支付至监
理合同额的**%(期间可参照工程进度情况适当调整),保修期满**天内支付
剩余监理合同额的*%。
*.*.*逾期支付违约金:
*.*费用结算
*.*.*监理费用结算申请期限:合同工作完成后**天内。份数:*.
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
**.*.*异常恶劣气候条件:**年*遇的最大降水(雪)量、风力*级以上、最高
气温大于**℃、最低气温小于-**℃等。异常恶劣气候条件下相应延长周期,费用不
增加。
不利物质条件:洪水、暴风、地震、干旱、暴风雪等人类无法控制的大自然力量
所引起的灾害事故;战争、墨工、政府禁止令等。不利物质条件下相应延长周期,费
用不增加。
**.违约
**.*监理人违约
补充条款:
**.*.*监理人违约,应支付发包人违约金。
(*)违约金:总数不超过监理人提交的履约保证金的数额。违约事件至少包括
(但不限于):
*)未经委托人同意,在本合同期内总监理工程师不得更换,否则监理人向委托
人支付违约金**元/人次,并应及时纠正。经委托人同意更换总监理工程师的,须试
用*个月,且监理人须向委托人提交保证金**元/人次。该总监理工程师在试用期内
使委托人满意,委托人将无息退还保证金;否则保证金不予退还,同时监理人须重新
更换总监理工程师,直至委托人满意。由此造成委托人损失,委托人有权索赔。
*)未经委托人同意,总监理工程师离开工地脱离工作岗位或每季度平均在工地
*
时间少于**天/月,按每天***元/人计算违约金;主要监理人员离开工地或每季度平
均在工地时间少于**天/月,按每天***元/人计算违约金。
当监理人违约时,委托人将在*日内书面通知监理人,并有权按计算的违约金额
度在应支付的监理费用中进行扣除,或从监理人履约保函中得到违约金。
(*)经济损失:按以下公式计算:
赔偿金=直接经济损失/工程总建安费用×监理费合同额(税金等各项应扣费用扣
除后)。但累计赔偿金额不应超过监理费合同额(税金等各项应扣费用扣除后)的**%。
监理人对委托人的违约金,委托人可从监理费用中扣除。
**.*委托人违约
补充条款:
**.*.*委托人违约,应支付给监理人违约金或赔偿经济损失,计算办法:
违约金:与监理人实际损失数额相同,但总数不超过监理合同额的**%。
经济损失:按实际发生额支付,总数不超过合同价的**%。
**.争议的解决
委托人和监理人在履行合同中发生争议的,可以友好协商解决。合同当事人友好
回
协商解决不成的,可按下列(*)方式解决:
(*)向约定的仲裁委员会申请仲裁
(*)向有管辖权的人民法院提起诉讼。
**.补充条款
**.*监理费中已包括了为实施和完成本项目全部监理工作所需的全部费用:监理
成本、管理费、税金和利润(包括办公及检测仪器费、工资、*险*金、加班费、食
宿、通讯、交通及其它后勤保障)。
**.*需旁站监理的工程重要部位由监理人提出,报委托人审核批准后确定;需
旁站监理的关键工序由监理人提出,报委托人审核批准后确定。在监理人进场后,应
结合对本工程的进*步理解,在提交或修订的监理规划中进*步明确提出本工程的重
要部位、关键工序,经委托人批准后实施,以便工程质量管理持续改进。
*