建设工程施工合同
项目名称：广平镇平地村地黎食用菌产业基地项目
（给水电力部分）
项目编号：********-**-******-****
发包人：****市****区广平镇人民政府
承包人：****
****壮族自治区****市建设工程施工合同
合同编号：****-****-**-**
发包人（全称）：****市****区广平镇人民政府
承包人（全称）：****
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平
和诚实信用的原则，双方就****工程施工及有关事项
协商*致，共同达成如下协议：
、工程概况
*.工程名称：****。
*.工程地点：广平镇平地村。
*工程立项批准文号：*
*资金来源：****
*.工程内容：新建*台变压器，水井，***立方钢筋混凝土水池及场地内给水管线等（具体范围以采购单
位确认的工程量清单为准）
群体工程应附《承包人承揽工程项目*览表》（附件*）。
*.工程承包范围：工程发包图纸以及工程量清单中全部工程内容。
*、合同工期
计划开工日期：****年*月**日。（具体以发包人书面通知为准）
计划竣工日期：***年*月_
工期总日历天数：***天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不*致的，
以工期总日历天数为准。
*、质量标准
工程质量符合标准。
*、签约合同价与合同价格形式
*.签约合同价为：
人民币（大写）：**********元*角*分（￥******.**元）；
其中：
（*）安全文明施工费：
人民币（大写）(￥/元)；
（*）材料和工程设备暂估价金额
人民币（大写）元）
（
（*）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）(￥元）；
（*）暂列金额：
人民币（大写）（￥元）。
（*）增值税额：
人民币（大写）(￥元）。
增值税率：
*.合同价格形式：综合单价固定。
*、项目经理
承包人项目经理：雷凤顺。
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件
（*）中标通知书（如有）；
（*）投标函及其附录（如有）；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
（*）已标价工程量清单或预算书
（*）其他合同文件：
竞争性碳商文件及附件（含所有补充通知）
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*类内容的文件，应
以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付
合同价款。
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法
分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同*工程另行签订与合同实质
性内容相背离的协议。
*.乙方施工过程中使用的发电机及发电机使用的主要材料柴油、水电由甲方提供甲方可协调相关村委
负责解决。
*、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。
*、签订时间
****年*月
本合同于
日签订。
*、签订地点
本合同在广平镇签订。
**、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
**、合同生效
本合同自双方法定代表人或其委托代理人签字并盖公章之日生效。
**、合同份数
本合同*式*份，均具有同等法律效力，发包人执*份，承包人执*份
程
发包人：（公章）城工
****市****区广平镇人民镇府西瑞思建筑工程有限公
思
法定代表人或其委托代理人：恭代表人或其委托代理
（签字）
字）
****
统*社会信用代码：统*社会信用代码：******************
地址：
地址：********市****区****镇政贤*路*号
*楼***室
邮政编码：
邮政编码：
电子信箱：
电子信箱：
开户银行：
开户银行：中国工商银行****市****支行
账号：
账号：*******************
| 发包人：（公章） |
城工 |
| ****市****区广平镇人民镇府 |
西瑞思建筑工程有限公 |
| 法定代表人或其委托代理人： |
思恭代表人或其委托代理 |
| （签字） |
字） |
| 统*社会信用代码： |
****统*社会信用代码：****************** |
| 地址： |
地址：********市****区****镇政贤*路*号 |
| 邮政编码： |
*楼***室邮政编码： |
| 电子信箱： |
电子信箱： |
| 开户银行： |
开户银行：中国工商银行****市****支行 |
| 账号： |
账号：******************* |
第*部分通用合同条款
采用《建设工程施工合同（示范文本）》（**—****—****）。
第*部分专用合同条款
（注：专用合同条款每*条均应填写完整！）
**般约定
*.*词语定义
*.*.*合同
*.*.*.*其他合同文件包括：合同协议书；中标通知书：投标函及其附录：专用合同条款及其附件；
通用合同条款：技术标准和要求；招标工程量清单：竞争性碳商文件：投标文件；其他合同文件；补充协
议：工程洽商：经发包人同意监理人发布的变更指示和工程签证；工程会议纪要：备忘录等，双方当事人
确认构成合同文件的其他文件
*.*.*合同当事人及其他相关方
*.*.*.*监理人：
名称：
资质类别和等级：
联系电话：
电子信箱：
通信地址：
*.*.*.*设计人：
名称：
资质类别和等级：
联系电话：
电子信箱：
通信地址：
*.*.*工程和设备
*.*.*.*作为施工现场组成部分的其他场所包括：包括永久占地、临时占地。
*.*.*.*永久占地包括：为实施合同工程需永久占用的土地。
*.*.*.*临时占地包括：为实施合同工程需永久占用的土地。
*.*法律
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和
国安全生产法》、《建筑工程质量管理条例》、桂政发【****】**号《****壮族自治区人民政府关于印发****
壮族自治区建筑安装工程劳动保险费管理办法的通知》、梧政办发[******号《****市人民政府办公室转发
市住建委关于我市建设工程安全防护文明施工措施费管理规定的通知》，《****市人民政府办公室关于印发
我市国有投资项目建设工程招投标监管若干规定的通知》梧政办发【****】***号文、《****市关于全面治
理拖欠农民工工资问题的实施方案及配套办法》梧政办发【****】***号文以及其他有关法律、法规和工程
所在地的政府及相关主管部门制定的规范性文件。
*.*标准和规范
*.*.*适用于工程的标准规范包括：现行的国家标准、行业标准、地方规范性文件
*.*.*发包人提供国外标准、规范的名称：无
发包人提供国外标准、规范的份数：无
发包人提供国外标准、规范的名称：无
*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无
*.*合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（*）合同协议书；
（*）中标通知书；
（*）碳商函及其附录；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求
（*)已标价工程量清单或预算书
（*）其他合同文件
（*）《建设工程工程量清单计价规范（******-****）》及其****实施细则及《关于建筑业实施营业
税改征增值税后****壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标（****）**号）、《建设工程工
程量清单计算规范（******~*****-****）》及其****实施细则（修订本）。
说明：（*）、（*）、（*）填空内容分别限于技术标准和要求、已标价工程量清单或预算书、其他合
同文件*者之*，其优先顺序可根据采取的不同合同方式由双方约定。
*.*图纸和承包人文件
*.*.*图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：
发包人向承包人提供图纸的数量：*套（承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用
由承包人承担）；
发包人向承包人提供图纸的内容：无
*.*.*承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：因承包人原因提出的设计变更方案、质量处理整改方案；
承包人提供的文件的期限为：文件实施前*天
承包人提供的文件的数量为：按发包人要求提供
承包人提供的文件的形式为：加盖单位公章的纸质文件：
发包人审批承包人文件的期限：收到文件后*天内
*.*.*现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：按通用合同条款执行
*.*联络
*.*.*发包人和承包人应当在*天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、
请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
*.*.*发包人接收文件的地点：发包人办公室
发包人指定的接收人为：工地代表（可委托）
承包人接收文件的地点：承包人项目部办公室
承包人指定的接收人为：项目经理
监理人接收文件的地点：项目监理部
监理人指定的接收人为：总监理工程师（可委托）
*.*交通运输
*.*.*出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：按现有出入现场的道路现状交付承包人，由承包人自行解决取得出入
现场的道路通行的权利，发包人应协助办理有关手续
*.*.*场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：由承包方按照规划红线进行封闭围挡，施工现场封闭围挡范
围以内为场内交通；范围以外为场外交通
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人按照施工现
场现状提供施工需要的场内道路和交通设施，承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的其他场内临
时道路和交通设施，并承担相应的费用
*.*.*超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包方承担。
*.*知识产权
*.*.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映
发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的
且的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第*方
*.*.*关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用合同条款执行
*.*.*关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以
外的自的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第*方
*.*.*承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：
按通用合同条款执行
*.*工程量清单错误的修正
出现工程量清单工程量偏差时，是否调整合同价格：除设计变更以外，不调整合同价
允许调整合同价格的工程量偏差范围及其调整办法：
按**.*.*变更估价原则
*.发包人
*.*发包人代表
发包人代表：
姓名：
身份证号：
职务：
联系电话：
电子信箱；
通信地址：
发包人对发包人代表的授权范围如下：除以下事项以外，发包人代表有权处理合同履行过程中与发
包人有关的事宜：
（*）发布暂停施工命令
（*）同意组织竣工验收
（*）签认竣工付款证书
（*）签发工程接收证书
（*）签发缺陷责任终止证书
（*）签发最终结清证书。
*.*施工现场、施工条件和基础资料的提供
*.*.*提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期*天前
*.*.*提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人在开工前协调施工所需的水、电等。承包
人负责其所需的水、电等施工管线的铺设，费用由承包人承担，施工用水、电费由承包人按规定向供水、
电部门交纳。发包人提供的临时施工用的总水表及总电表箱在交给承包人正常使用后，由承包人负责对总
水表及总电表箱进行维护及保管，如由于总水表及总电表箱属正常损耗或施工不当造成需要更换或维修的
由承包人负责；如由于临时施工用水总水管及临时施工用电变压器的容量不能满足施工要求的，承包人应
及时通知发包人提出进行增容安装，发包人负责增容安装；但临时施工用水供到各幢楼后的水压力不能满
足施工要求的，经供水部门确认需要*次加压后才能使用的，由承包人自行负责解决
*.*资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：无
发包人是否提供支付担保：否
发包人提供支付担保的形式：无。
发包人提供的支付担保格式见合同附件*。
*.承包人
*.*承包人的*般义务
按照现行的建设工程文件归档规范，符合竣工验收要求的竣工图、施工管理资料、施工技术资料、检
验（测）资料、评定（价）资料及国家、地方规定的其他资料
承包人需要提交的竣工资料套数：*套
承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担
承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后*日内
纸质*套，电子扫描件文档*套。
承包人提交的竣工资料形式要求：
（**）承包人应履行的其他义务：严格执行建筑节能相关法律法规，在施工过程中节约资源，杜绝
浪费
*.*项目经理
*.*.*项目经理
姓名：雷凤顺
身份证号：******************；
建造师执业资格等级：*级建造师；
建造师注册证书号：桂************；
承包人对项目经理的授权范围如下：项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同，但是下列
事项必须经承包人同意，并加盖承包人单位公章方为有效：
*）与本工程相关的任何补充协议的签订；
*）与本工程相关的任何分包合同、采购合同、聘任合同的签订：
*）同意涉及合同价款变化超过**元或合同工期变化超过*天的变更指示：
*）进度款支付申请：
*)竣工验收申请：
*）最终结清申请单
关于项目经理在施工现场的时间要求：**天
*.*.*承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任；监理人限期承包
人在收到提交要求后*日内补交，并承担违约金****元；*日内不能补交的，发包人有权要求承包人更换
项目经理，并承担违约金*****元。由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理每月在岗带班时间不得少于当月施工时
**.*.*进度付款申请单的提交
（*）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款执行
（*）总价合同进度付款申请单提交的约定：
（*）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：
**.*.*进度款审核和支付
（*）监理人审查并报送发包人的期限：收到申请单后*天内。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到监理人的审核单后**天内审批完毕呈职能部门审
定。收到部门的审定意见书后**天内签发进度款支付证书
（*）发包人支付进度款的期限：承包人提交发票后*天内
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：无
进度款支付方式：银行转账。
**.*.*支付分解表的编制
*.总价合同支付分解表的编制与审批
*单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：总价项目不采用支付分解表的方式计算，而按《建
设工程工程量清单计价规范（*******-****）****壮族自治区实施细则》的规定执行。
**.验收和工程试车
**.*分部分项工程验收
**.*.*监理人不能按时进行验收时，应提前**小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：**小时。
**.*工验收
**.*.*竣工验收条件
（*）承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和（或）城市建设档
案管理机构有关施工资料的要求，具体内容包括：按规定
竣工验收资料的份数：*份。
承包人提供竣工图的约定：竣工验收正式通过后*天（工程造价在****元以下含****元）、**天
（工程造价在****元至*****元之间含*****元）、**天（工程造价在*****元以上），提供竣工图
的数量分别为*套、*套、*套。
**.*.*竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：承包人准备的竣工验收资料齐全，并编制了竣工图（附电子文档）后向
监理人提出预验收申请，预验收合格监理人签署同意验收后发包人在**天内组织有关部门竣工验收
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行
**.*.*移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：竣工验收合格后**天内（指全部工程）
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每逾期*天，承包人向发包人支付合同价款*分之
*的违约金。
**.*工程试车
**.*.*试车程序
工程试车内容：按《通用合同条款》条执行
（*）单机无负荷试车费用由承包人承担；
（*）无负荷联动试车费用由承包人承担。
**.*.*投料试车
关于投料试车相关事项的约定：按《通用合同条款》条执行
**.*竣工退场
**.*.*竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合格后**天内（但必须保留足够的后续管理人员进行保修期
内管理）
**.竣工结算
**.*竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格后**天内向发包人和监理人提交
竣工结算申请单，并提交完整的结算资料。竣工结算申请单及结算资料提交份数*式*份，其中纸质*份，
电子文档*份
竣工付款申请单应包括的内容：结算书、签证资料、竣工图、会议纪要、施工组织设计、多项施工
方案、竞争性碳商文件、投标文件、施工合同、施工日记等，并应符合有关部门的要求
**.*竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限
|
工程竣工结算报告金额 |
发包人审查时间 |
| * |
*****元以上 |
从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起**天 |
| * |
*****元-*****元 |
从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起**天 |
| * |
****元-*****元 |
从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起**天 |
| * |
****元以下 |
从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起**天 |
因承包人提供的结算资料不完整而需要补充或承包人不按时对账耽误时间时，审查时间应相应顺延。
结算审核约定：
非国有投资项目：*、工程竣工验收报告经发包人认可后天内，承包人向发包人递交竣工验收合格
资料及完整的结算资料和报告，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价调整内容，进行
工程竣工结算。*、发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料之日起天内进行审核，给予确认
或者提出初审意见。发包人逾期不予审定结算的视为发包人已同意上述竣工结算报告及结算资料，并以此
作为最终结算的依据。发包人初审竣工结算完毕之日起天内，按审定后的结算价款，通知经办银行向承
包人支付工程竣工结算价款。承包人应根据发包人的需要随时将竣工工程交付发包人。
国有投资项目：（双方结合各地有关部门出台的管理规定进行约定）
发包人完成竣工付款的期限：审计部门审定出具审计结论及收到财政结算确认通知之日
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：卜
**.*最终结清
**.*.*最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：*式*份
承包人提交最终结算申请单的期限：审计确认结算价款且保修期满并签发终止保修书后
**.*.*最终结清证书和支付
（*）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：应在收到承包人提交的最终结清
申请单后**天内。
（*）发包人完成支付的期限：应在颁发最终结清证书后**天内。
**.缺陷责任期与保修
**.*缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：**个月
**.*质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：按照竣工结算价格的*%比例预留
**.*.*承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第*种方式：
（*）质量保证金保函，保证金额为：上
（*）发包人按工程价款结算总额的*%（不得超过*%）预留工程质量保修金，待缺陷责任期满后返
还，是否付息及利息计算方式为：无；
（*）其他方式：无
**.*.*质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第*种方式：
（*）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回
以及价格调整的金额；
（*）工程竣工结算时*次性扣留质量保证金
（*）其他扣留方式：无
关于质量保证金的补充约定：无
**.*保修
**.*.*保修责任
工程保修期为：执行《建设工程质量管理条例》规定
工程保修书具体内容见合同附件*。
**.*.*修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：**天内
**.违约
**.*发包人违约
**.*.*发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：按通用条款执行
**.*.*发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（*）因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的违约责任。
（*）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任；
（*）发包人违反第**.*款【变更的范围）第（*）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施
的违约责任。
（*）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货
日期延误或交货地点变更等情况的违约责任。
（*）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任。
（*）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任。
（*）其他。
**.*.*因发包人违约解除合同
承包人按**.*.*项（发包人违约的情形）约定暂停施工满／天后发包人仍不纠正其违约行为并致使
合同目的不能实现的，承包人有权解除合同
**.*承包人违约
**.*.*承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：非承包人原因发生的工程事故，承包人不积极采取措施，导致经济损失
扩大
**.*.*承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
**
（*）承包人未按本合同通用条款第**.*.*（*）、（*）条内容完成的，承包人无条件返工处理，修
复至工程质量要求并承担相关费用，并在发包人规定的时间内完成返工，否则发包人有权扣罚该分项工程
**%的工程款作为处罚。
（*）承包人有本合同通用条款第**.*.*（*）条情形的，或经监理人检验认为修复质量不合格而承包
人拒绝再进行修补的，发包人将扣除承包人全部质量保修金。
（*）承包人有本专用合同条款*.*、*.*条违约责任的，发包人有权扣除承包人的违约金。违约金金
额均在承包人的履约保证金及计量支付款内扣除。监理人预先下发含有罚款意向的指令，如承包人不及时
采取措施纠正，则在指令下达后**天下发罚款通知书（不再陈述罚款理由）。承包人履约保证金被罚款
后由发包人从最后*次计量支付时扣除相应金额补足履约保证金。承包人在合同期内，完成合同规定的全
部工程，且质量合格，在本工程施工竣工验收后**天内可申请返还全部或部分罚款，返还金额由监理人
审核，发包人批准。罚款金额返还时不包括银行利息。
**.*.*因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人有违反以下情况之*的，发包人有权解除合同，并没收
其全部履约保证金。
（*）承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订协议书时商定的进度计划有
效地开展施工准备，造成工期延误的：
（*）承包人违反本合同通用条款第*.*条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人
或私自将工程或工程的*部分分包出去的；
（*）未经监理人批准，承包人私自将已按投标文件承诺进入工地的工程设备、施工设备、临时工程或材
料撤离工地的；
（*）由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程，而又未采取有效措施赶上进度，造
成工期严重延误的；
（*）承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务，或由于法律、财务等原因导致承包人无法
继续履行或实质上已停止履行合同的义务的；
（*）合同签订之日起****，承包人无法按合同规定及投标文件的承诺进场经监理工程师认可的全部
人员和机械的。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制
的其他文件的费用承担方式：费用另行约定，由发包人承担
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无。
**.*因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后**天内完成款项的支付。
*.保险
**.*工程保险
关于工程保险的特别约定：由承包人负责并承担费用
**.*其他保险
关于其他保险的约定：由承包人考虑并承担费用
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：卜
**.*通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：
**.争议解决
**.*争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：无
**.*.*争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：无
选定争议评审员的期限：无。
争议评审小组成员的报酬承担方式：无
其他事项的约定：无
**.*.*争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：无
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第*种方式解决
（*）提请****市_仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有
约束力。
甲
（*）向工程所在地人民法院起诉。
**补充条款
**.*凡进入本工程工作的妇女应持有计生证、否则不准安排工作，禁止使用童工。
对应合同编号：
廉洁协议书（范本）
为了增强甲乙双方依法经营、廉洁从业意识，完善自我约束、自我监督机制，营造守法诚信、廉洁高
效的工作环境，防止发生违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和
廉洁自律规定，特订立本廉洁协议书：
第*条甲、乙双方的共同责任
（*）严格遵守国家关于市场准入、招标投标、工程建设、物资采购等市场经济活动的法律法规、政
策以及廉洁建设规定。
（*）严格履行合同约定，自觉承担合同义务。
（*）业务活动必须坚持公平、公正、公开和诚实守信的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获
取不正当利益，损害国家、集体和对方利益，不违反招标投标、工程建设管理、物资采购等方面的规章制
度。
（*）建立健全自我制约制度，开展廉洁教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（*）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向有关
纪检监察部门举报。
第*条甲方的责任：
甲方相关工作人员，在业务活动的事前、事中、事后，应遵守以下规定：
（*）贯彻落实****市****区广平镇人民政府有关党风廉政建设责任制及廉洁从业的规定，建立企业
诚信档案；
（*）按照公平、公正、公开和诚实守信的原则开展各项业务活动，为乙方提供公平的竞争环境与平
台；
（*）不准向乙方泄漏涉及有关业务活动的秘密；
（*）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品和好处费、
感谢费等；
（*）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用；
（*）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及
境内外旅游等提供方便；
（*）不准向乙方介绍配偶、子女、亲属参与与甲方有关的经济活动，不得以任何理由向乙方和相关
单位推荐第*方单位；
（*）不准参与影响相关工作正常和公正开展的其他活动；
（*）不准违反《中共中央纪委关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》的内容。
第*条乙方的责任：
在与甲方业务交往过程中，按照有关法律法规和程序开展工作，严格执行国家的有关方针、政策，并
遵守以下规定：
（*）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用：
（*）不准以任何理由向甲方负责人及其工作人员赠送回扣、红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重
物品和好处费、感谢费等；
（*）不准以任何理由为甲方、与甲方相关的单位或个人提供高消费宴请及娱乐活动；
（*）不准以任何理由为甲方、与甲方相关的单位或个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公
用品；
（*）不准接受或暗示为甲方、与甲方相关的单位或个人装修住房、婚丧嫁取、配偶子女的工作安排
以及境内外旅游等提供方便；
（*）不准以谋取非正当利益为目的，擅自与甲方工作人员就业务问题进行私下商谈或者达成利益默
契；
（*）发现甲方工作人员有违反本廉洁协议书规定的，应向甲方单位举报。
第*条相关责任
（*）甲方有违反本廉洁协议书第*、*条规定的，严格按照管理权限，依据有关法律法规和规章制
度给予纪律处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，
应依法予以赔偿。
（*）乙方违反本廉洁协议书第*、*条规定的，根据国家和****市****区广平镇人民政府招投标等
有关规定，对乙方进行处理。涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，
应依法予以赔偿。
（*）乙方违反本廉洁协议书第*、*条规定，发生行赔行为，经政府有关执纪执法部门或甲方纪检监察
机构查证属实，甲方根据南方****市****区广平镇人民政府有关规定，视情节轻重对乙方实施*定期限的
市场禁入。
第*条协议书生效及法律效力
（*）本廉洁协议书作为合同的附件，与合同具有同等法律效力，经双方签字盖章后立即生效。
（*）除非甲乙双方另行签订新的廉洁协议书，否则本廉洁协议书在甲方与乙方存在业务关系期间均
对双方产生约束力。
甲乙双方确认在签订本廉洁协议书前已仔细阅读条款内容，甲乙双方对本廉洁协议书所产生的法律责
任已清楚知悉并承诺遵守。
第*条其他
（*）在履行本合同过程中发生纠纷时，双方应及时协商解决，协商未果，由上级主管部门调解。
（*）本合同*式*份，甲乙双方各执*份，采购代理机构执*份。
（*）本合同自签章之日起生效。双方履行完合同规定的条款后，本合同即行终止。
（*）本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，
均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力
（*）其它约定事项：
| 日期：年月日 |
日期：年月日 |
| 银行账号： |
银行账号：******************* |
| 开户银行： |
开户银行：中国工商银行****市****支行 |
| 电话： |
电话： |
| 单位地址： |
单位地址：********市****区****镇政贤*路*号*楼***室 |
| 法定代表人： |
法定代表人： |
| 社会代码： |
社会代码：****************** |
| 甲方单位名称：（盖章）**南****市****区广平镇人民政府 |
工程乙单位名称：（盖章**** |
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
