****自治县
****年财政衔接资金项目
施工合同书
项目名称：者保乡民怀江同等*个村水毁道路修复项目
发包人：****自治县乡村振兴局
***
程
承包人：****鸿荣建设工程有限公司
鱼
**
荣
签订日期：****年*月**日
********
者保乡民怀江同等*个村水毁道路修复项目********-**-******-****
卷内目录
第*部分合同协议书·
第*部分，通用合同条款··*
第*部分专用合同条款*
第*部分廉政合同…·**
第*部分安全生产合同…·**
第*部分工程质量保修书··**
-**
者保乡民怀江同等*个村水毁道路修复项且********-**-******-****
第*部分合同协议书
****自治县乡村振兴局（以下简称“发包人”）将在****自治县者保乡民怀村、
江同村实施：者保乡民怀江同等*个村水毁道路修复项目，根据《中华人民共和国民法典》、
《中华人民共和国招标法》和《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，经招标代理机构
****，采用竞争性碳商招标采购方式，项目编号：********-**-***
***-****，成交单位为****鸿荣建设工程有限公司（以下简称“承包人”）。遵循平等、自
愿、公平和诚实信用的原则，双方就该工程施工有关事项协商*致，共同达成如下协议：
*、工程概况
（*）工程名称：者保乡民怀江同等*个村水毁道路修复项目。
（*）建设地点：者保乡民怀村、江同村。
（*）建设规模：者保乡民怀村水毁道路修复项目、者保乡江同村水毁道路修复项目。（详
见设计图纸）。
（*）建设内容：浆砌石挡土墙、路面修复等（各项技术指标以该工程项目施工设计图纸及
工程量清单为准）。
（*）项目建设依据：****自治县人民政府《关于同意****壮族自治区提前下达隆林
****年中央和自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金分配方案的批复》（隆政函****]**
号）。
（*）资金来源：财政衔接推进乡村振兴补助资金。
*、合同工期
计划开工日期：****年*月**日。
计划竣工日期：****年*月**日。
合同工期总日历天数：***天。
*、质量标准
工程质量符合：国家现行工程施工质量验收规范合格标准。
*、合同价款
根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价为人民币：*****任
****元*角*分（￥******.**元）。
*、项目经理
-*-
者保乡民怀江同等*个村水毁道路修复项目********-**-******-****
承包人项目经理：雷青云，证书号：桂************
*、下列文件视为合同文件构成的组成部分
*、本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
*、中标（成交）通知书；
*、补遗书；
*、投标函及投标函附录；
*、项目专用合同条款；
*、公路工程专用合同条款；
*、通用合同条款；
*、技术规范；
*、图纸；
**、已标价工程量清单；
**、承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；
**、其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*类内容的
文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
*、承诺
*、承包人必须按推广以工代账项目相关规定要求吸纳本地农民工参与务工，按规定不少于
合同总价款的**%发放劳务报酬。
*、承包人签订合同后，按照合同总价的*%金额缴纳质保金到自治县财政专户，项目竣工验
收合格*年后，工程无质量问题，方可退回质保金，不计利息。
*、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限
和方式支付合同价款。本项目属于政府投资建设项目，须经业主聘请第*方审计结算机构，
作竣工结算报告为依据，方可办理工程结算。在审计结算报告未出前，项目工程预付款及
进度款支付总计不得超过合同价款的**%。
*、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行
转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
*、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。
-*
者保乡民怀江同等*个村水毁道路修复项目********-**-******-****
*、合同生效
本合同****年*月**日于****自治县乡村振兴局（项目管理股）签订。
本合同双方法定代表人或其授权代理人签字或盖章并加盖单位公章后生效。
*、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议与原协议具有不可分割的组成部分。
**本合同*式*份，均具有同等法律效力，发包人执*份，承包人执*份。
委托人：****自治县乡村振兴局（盖章）承包人：****鸿荣建设工程有限公司（盖
章）
徐
印
法定代表人：法定代表人：勇
或授权代表人（签字）或授权代表人（签字）：***********
单位地址：****自治县新州镇迎宾路****单位地址：********自治县新州镇那
号弄至南林片区盛隆国际北区商铺***号
邮政编码：******邮政编码：******
电话：****-*******电话：****-*******
电子信箱：***********@***.***电子信箱：*********@**.***
签订地点：****自治县乡村振兴局
签订时间：****年*月**日
者保乡民怀江同等*个村水毁道路修复项目********-**-******-****
第*部分通用合同条款
见《标准施工招标文件》（中华人民共和国****年版）
除项目专用合同条款另有约定外，通用合同条款与专用合同条款相抵触，以专用
条款为准。
第*部分专用合同条款
*公路工程专用合同条款
通用合同条款与专用合同条款相抵触，以专用条款为准。
*.*般约定
*.*词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
*.*.*合同
*.*.*.*合同文件（或称合同）：指合同协议书、成交通知书、竞标函及竞标函附
录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他
合同文件。
*.*.*.*合同协议书：指第*.*款所指的合同协议书。
*.*.*.*成交通知书：指发包人通知承包人成交的函件。
*.*.*.*竞标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的竞标函。
*.*.*.*竞标函附录：指附在竞标函后构成合同文件的竞标函附录。
*.*.*.*技术标准和要求
技术规范；指本合同所约定的技术标准和要求，是合同文件的组成部分。通用合同条
款中“技术标准和要求”*词具有相同含义。
*.*.*.*已标价工程量清单：
已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性错误修正及其
他错误修正（如有）且承包人已确认的最终的工程量清单，包括工程量清单说明、竞标报价
说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格。
*.*.*.**补遗书：指发出竞争性谈判文件之后由采购人向已取得竞争性谈判文件的竞
标人发出的、编号的对竞争性谈判文件所作的澄清、修改书
*.*.*合同当事人和人员
*.*.*.*合同当事人：指发包人和（或）承包人。
*.*.*.*发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
*.*.*.*承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。
*.*.*.*承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。
-**
者保乡民怀江同等*个村水毁道路修复项目********-**-******-****
*.*.*.*分包人：指从承包人处分包合同中某*部分工程，并与其签订分包合同的
分包人。
*.*.*.*监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理
的法人或其他组织。
*.*.*.*总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管
理的全权负责人。
*.*.*.*承包人项目总工：指由承包人书面委派常驻现场负责管理本合同工程的总工
程师或技术总负责人。
*.*.*工程和设备
*.*.*.*工程：指永久工程和（或）临时工程。
*.*.*.*永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
*.*.*.*临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包
括施工设备。
*.*.*.*单位工程：指在建设项目中，根据签订的合同，具有独立施工条件的工程。
*.*.*.*工程设备：指构成或计划构成永久工程*部分的机电设备、金属结构设备、
仪器装置及其他类似的设备和装置。
*.*.*.*施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，
不包括临时工程和材料。
*.*.*.*临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
*.*.*.*承包人设备：指承包人自带的施工设备。
*.*.*.*施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同
中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
*.*.*.**永久占地：指为实施本合同工程而需要的*切永久占用的土地，包括公路
*侧路权范围内的用地。
*.*.*.**临时占地：指为实施本合同工程而需要的*切临时占用的土地，包括施工所
用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，以及生产（办公）、生活等临时设施用
地等。
*.*.*.**分部工程：指在单位工程中，按结构部位、路段长度及施工特点或施工任务
划分的若干个工程。
*.*.*.**分项工程：指在分部工程中，按不同的施工方法、材料、工序及路段长度等
划分的若干个工程。
*.*.*其他
*.*.*.*书面形式：指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的
形式。
*.*.*.*竣工验收：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的竣工验收。通用合同条
款中“国家验收”*词具有相同含义。
*.*.*.*交工：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的交工。通用合同条款中“竣
工”*词具有相同含义。
-*-
者保乡民怀江同等*个村水毁道路修复项目********-**-******-****
*.*.*.*交工验收：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的交工验收。通用合同条
款中“竣工验收”*词具有相同含义。
*.*.*.*交工验收证书：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的交工验收证书。通
用合同条款中“工程接收证书”*词具有相同含义。
*.*.*.*转包：指承包人违反法律和不履行合同规定的责任和义务，将成交工程全部
委托或以专业分包的名义将成交工程肢解后全部委托给其他施工企业施工的行为。
*.*.*.*专业分包：指承包人与具有相应资质的施工企业签订专业分包合同，由分包
人承担承包人委托的分部工程、分项工程或适合专业化队*施工的其他工程，整体结算，并
能独立控制工程质量、施工进度、材料采购、生产安全的施工行为。
*.*.*.*劳务分包：指承包人与具有劳务分包资质的劳务企业签订劳务分包合同，由
劳务企业提供劳务人员及机具，由承包人统*组织施工，统*控制工程质量、施工进度、材
料采购、生产安全的施工行为。
*.*.*.*雇佣民工：指承包人与具有相应劳动能力的自然人签订劳动合同，由承包人
统*组织管理，从事分项工程施工或配套工程施工的行为
*.*合同文件的优先顺序
本款约定为：
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除项目专用合同条款另有约定外，解释
合同文件的优先顺序如下：
（*）合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充
资料）；
（*）成交通知书；
（*）竞标函及竞标函附录；
（*）项目专用合同条款
（*）公路工程专用合同条款
（*）通用合同条款；
（*）技术规范；
（*）图纸；
（*）已标价工程量清单；
（**）承包人有关人员、设备投入的承诺及竞标文件中的施工组织设计；
（**）其他合同文件
*.*合同协议书
承包人按成交通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有
约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，
合同生效。
制备本合同文件的费用由发包人承担。在合同协议书签订并生效之前，竞标函和成交
通知书将对双方具有约束力。
*.*图纸和承包人文件
-*-
者保乡民怀江同等*个村水毁道路修复项目********-**-******-****
*.*.*图纸的提供
*.*.*图纸的提供
监理人和承包人均应在施工场地各保存*套完整的包含第*.*.*项、第*.*.*项、第*.*.*
项约定内容的图纸和承包人文件。
监理人应在发出成交通知书之后**天内，向承包人免费提供由发包人或其委托的设计
单位设计的施工图纸、技术规范和其他技术资料*份，并向承包人进行技术交底。
发包人应提交*套图纸给承包人，如承包人需要更多份数时，应自费复制。由于发包
人未按时提供图纸造成工期延误的，按第**.*款的约定办理。
*.*.*承包人提供的文件
按专用合同条款约定由承包人提供的文件，包括部分工程的大样图、加工图等，承包人
应按约定的数量和期限报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。
有下列情形之*的，承包人应免费向监理人提交相关部分工程的施工图纸*份，并附
必要的计算书、技术资料，或施工工艺图、设备安装图及安装设备的使用和维护手册各*份
供监理人批准。
（*）为使第*.*.*项所述的施工图纸适合于经施工测量后的纵、横断面
（*）为使第*.*.*项所述的施工图纸适合于现场具体地形；
（*）为使第*.*.*项所述的施工图纸适合于因尺寸与位置变化而引起局部变更；
（*）由于合同要求与施工需要。
此类图纸应按监理人规定的格式和图幅绘制。监理人在收到由承包人绘制的上述工
程、工艺图纸、计算书和有关技术资料后**天内应予批准或提出修改要求，承包人应按监理
人提出的要求做出修改，重新向监理人提交，监理人应在*天内批准或提出进*步的修改意
见。
*.*.*图纸的错误
当承包人在查阅合同文件或在本合同工程实施过程中，发现有关的工程设计、技术规
范、图纸或其他资料中的任何差错、遗漏或缺陷后，应及时通知监理人。监理人接到该通知
后，应立即就此做出决定，并通知承包人和发包人。
*.*严禁赔赔
合同双方当事人不得以随赔或变相随赔的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因随赔
造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任
在合同执行过程中，发包人和承包人应严格履行《廉政合同》约定的双方在廉政建设
方面的权利和义务以及应承担的违约责任。承包人如果用行随、送礼或其他不正当手段企图
影响或已经影响了发包人或监理人的行为和（或）欲获得或已获得超出合同规定以外的额外
费用，则发包人应按有关法纪严肃处理当事人，且承包人应对其上述行为造成的工程损害、
发包人的经济损失等承担*切责任，并予赔偿。情节严重者，发包人有权终止承包人在本合
同项下的承包。
*.发包人义务
-*-
者保乡民怀江同等*个村水毁道路修复项目********-**-******-****
*.*提供施工场地
发包人负责办理永久占地的征用及与之有关的拆迁赔偿手续并承担相关费用。承包人
在按第**条规定提交施工进度计划的同时，应向监理人提交*份按施工先后次序所需的永久
古地计划。监理人应在收到此计划后的**天内审核并转报发包人核备。发包人应在监理人发
出本工程或分部工程开工通知之前，对承包人开工所需的永久占地办妥征用手续和相关拆迁
赔偿手续，通知承包人使用，以使承包人能够及时开工；此后按承包人提交并经监理人同意
的合同进度计划的安排，分期（也可以*次）将施工所需的其余永久占地办妥征用以及拆迁
赔偿手续，通知承包人使用，以使承包人能够连续不间断地施工。由于承包人施工考虑不周
或措施不当等原因而造成的超计划占地或拆迁等所发生的征用和赔偿费用，应由承包人承
担。
由于发包人未能按照本项规定办妥永久占地征用手续，影响承包人及时使用永久占地
造成的费用增加和（或）工期延误应由发包人承担。由于承包人未能按照本项规定提交占地
计划，影响发包人办理永久占地征用手续造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
*.监理人
*.*监理人的职责和权力
*.*.*监理人受发包人委托，享有合同约定的权力。监理人在行使某项权力前需要经发
包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。
监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：
（*）根据第*.*款，同意分包本工程的某些非主体和非关键性工作；
（*）确定第*.**款下产生的费用增加额
（*）根据第**.*款、第**.*款、第**.*款发布开工通知、暂停施工指示或复工通知；
（*）决定第**.*款、第**.*款下的工期延长；
（*）审查批准技术规范或设计的变更
（*）根据第**.*款发出的变更指示，其单项工程变更或累计变更涉及的金额超过了
项目专用合同条款数据表中规定的金额
（*）确定第**.*款下变更工作的单价；
（*）按照第**.*款决定有关暂列金额的使用；
（*）确定第**.*款项下的暂估价金额
（**）确定第**.*款项下的索赔额。
如果发生紧急情况，监理人认为将造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产需立即
采取行动，监理人有权在未征得发包人的批准的情况下发布处理紧急情况所必需的指令，承
包人应予执行，由此造成的费用增加由监理人按第*.*款商定或确定。
*.*商定或确定
*.*.*合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师
应与合同当事人协商，尽量达成*致。不能达成*致的，总监理工程师应认真研究后审慎确
定。
-*—
者保乡民怀江同等*个村水毁道路修复项目********-**-******-****
| ** |
**.* |
争议的解决方式：诉讼 |
| ** |
**.*~**.* |
保费用的支付：以承包人实际提交给发包人保险单凭证数额为准，将按照承包人实际保险单的费用向承包人支付。 |
| ** |
**.*.* |
本工程及工程设备是否进行试运行：否 |
| ** |
**.*.* |
单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否 |
| ** |
**.* |
竣工资料的份数：*份 |
| ** |
**.*.* |
承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：*份。 |
| ** |
**.*.* |
承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：*份。 |
| ** |
**.*.* |
质量保证金限额*%签约合同价格 |
| ** |
**.*.* |
承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：*份 |
| ** |
**.*.* |
材料、设备预付款比例：无 |
| ** |
**.*.* |
本项目开工预付款**%。 |
| ** |
**.* |
价格调整：按专用条款约定 |
| ** |
**.* |
逾期交工违约金***元/天，限额**%签约合同价 |
| * |
*.*.* |
安全生产费用的支付以承包人实际提交给发包人的采购安全设施票据数额为准，将按照承包人实际采购安全设施费用向承包人支付。 |
| * |
*.*.* |
发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工后１周内。承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：开工后*周内。 |
| * |
*.* |
发包人是否提供施工设备和临时设施：否 |
| * |
*.*.* |
如发包人按相关规定要求提供施工使用的部分甲供材料，项目竣工结算时，建设单位将其提供材料的全额价款从工程总造价中扣除后，再与施工企业办理竣工结算。发包人提供的甲供材料事宜在施工合同文件另行约定明确。 |
| * |
*.*.* |
监理人在行使下列权利前需要经发包人事先批准：（*）根据第**.*款发出的变更指示，其单项工程变更涉及的金额超过了该单项工程签约时合同价的*.*%或累计变更超过了签约合同价的*%。 |
| * |
*.*.* |
图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该项工程或工程相应部位施工前*天签发图纸修改图给承包人 |
| * |
*.*.*.* |
缺陷责任期：自项目移交给村委日起，*后年结束。 |
项目专用合同条款
说明：本部分所列的项目专用合同条款是对“公路工程专用合同条款”中规定必须在项
目专用合同条款中明确的内容的集中，采购人编制的“项目专用合同条款”不限于本部分所
-**-
者保乡民怀江同等*个村水毁道路修复项目********-**-******-****
列内容。
分包
*.*本合同工程不准分包
保证承包人人员的合法权益
*.*.*严格劳动用工制度，切实维护农民工的合法权益。加强配合交通主管部门和业主
对承包人使用农民工情况的检查，承包人必须依法与农民工签订劳动用工合同，明确合同期
限、劳动报酬、工作内容、工作时间、劳动保护、劳动条件、工资支付方式及违反劳动合同
的责任等内容。不与农民工签订劳动用工合同、损害农民工合法权益的承包人，交通主管部
门和业主将依法予以严肃处理。
承包人必须实行工资支付担保制度、工资支付公示制度等措施，由交通主管部门和业主
对承包人进行监管，确保农民工工资按时足额发放。
规范劳务用工行为。严禁无劳务资质的分包人承接劳务分包作业。承包人不得招用*散
的劳务人员或使用无资质的劳务队*。承包人进行劳务作业分包，须经监理工程师批准，劳
务合同及农民工名册必须报业主备案。
承包人应确保劳务人员的合法收入及时、足额发放，以避免由于承包人与其直接或间接
雇佣的劳务人员的经济纠纷引起工程部分或全部进度受阻、质量受影响。承包人对此表现出
管理力度不足时，监理工程师有权干预，对承包人提出警告、部分或全部停工整顿等，避免
事态进*步发展，并提出处理意见报业主，业主有权依据其劳务人员提供的有效证明代支付
相关劳务费，并在当月的计量支付中扣回相关费用。
工程资金应专款专用
*.*凡不在业主指定银行开户的承包人，业主将不对其支付任何款项。根据中国人民银
行有关规定，每个承包人只能在业主指定的银行开立*个结算帐户，不允许多头开户。
*.*要求承包人增加或更换施工设备
本款细化为：
承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的
承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监
理人批准。承包人承诺的施工设备必须按时到达现场，不得拖延、缺短或任意更换。尽管承
包人已按承诺提供了上述设备，但若承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）
质量要求时，业主及监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换
由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。若承包人拒不执行业主或监理人指令，业
-**-
者保乡民怀江同等*个村水毁道路修复项目********-**-******-****
主有权按合同条约对承包人进行处罚。
交通运输
*.*.*交通堵塞的处罚
（*）.承包人在施工过程中应对出现交通堵塞及时采取措施进行排除，对堵车采取措施
不力的，由业主和监理工程师采取措施所涉及的费用由承包人承担。
（*）.对未经批准进行旧路开挖或填筑的，承包人应向业主支付违约金，违约金每项次
****元，并且业主和监理工程师有权责令停工，恢复原良好的通车条件。
（*）.承包人在路基及路面基层施工过程中，必须保持交通畅通，如因承包人原因造成
交通堵塞的损失由承包人承担。
（*）水泥混凝土面板封闭交通施工，须提前*天报业主和总监理工程师批准同意。
**.*工程进度付款
**.*.*本工程自签订施工合同进场开工后，施工方可向业主申请合同金额**%工程预
付款。本工程随工程进度支付进度款，合同内进度款支付限额经业主及监理工程师审定的
已经完成工程量价款的**%（含已支付部分）支付；工程完工达到质量要求并通过业主组织竣
工验收合格，且经审计结算审定后，工程结算款支付至结算审定总价的***%（含已支付部
分）。
施工企业按规定缴纳工伤险。
**.*.*承包人的违约
在项目实施工过程中，承包人对业主或监理合理的整改意见拒不执行的，业主有权委托
其他单位或个人执行，所发生的费用由承包人承担。
承包人管理
竞标人在竞标书中列明的项目负责人和总工必须是能够具体在本工程服务的人员，并且
能在本工程服务合同工期内（除非是该名人员被总监或业主驱逐，或经申请被总监及业主特
殊批准外）。
若竞标人成交后更换项目负责人和总工*人或其中*人，属成交人违约，除在开工前
**天内更换补充业主和总监满意的合格的人员外，还应向业主支付违约金，违约金按项目
负责人**元/人，总工**元/人计算。
竞标人列明的项目负责人和总工以及其他主要人员每月驻现场的时间应不少于**天，
除非经总监的批准并获业主的同意除外，项目经理或总工缺勤*天以上，每人每缺勤*天，
承包人应向业主支付违约金****元/人。其他主要人员亦要按此的情处理。
-**-
者保乡民怀江同等*个村水毁道路修复项目********-**-******-****
第*部分廉政合同
根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若于意见》以及有关工程建设、廉政
建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的
安全和有效使用以及投资效益，者保乡民怀江同等*个村水毁道路修复项目（项目名称）项
目法人熊海仁（项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目的施工单位****鸿荣建
设工程有限公司（施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。
*.发包人和承包人双方的权利和义务
（*）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。
（*）严格执行者保乡民怀江同等*个村水毁道路修复项目（项目名称）施工合同文件，
自觉按合同办事。
（*）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合
同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
（*）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认
真查处违法违纪行为。
（*）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义
务。
（*）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予
处理并要求告知处理结果的权利
*.发包人的义务
（*）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得
让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。
（*）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人
提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（*）发包人及其工作人员不利要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配
偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（*）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工作有关的材料设备供应、工
程分包、劳务等经济活动等。
（*）发包人及期工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要
求承包人购买合同规定外的材料和设备
-**-
者保乡民怀江同等*个村水毁道路修复项目********-**-******-****
（*）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞，不准利用职权从事各种个人有偿中
介活动和安排个人施工队*。
*.承包人的义务
（*）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行赔或馈赠礼金、有价证券、贵重
礼品。
（*）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的
任何费用。
（*）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（*）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品
等。
*.违约责任
（*）发包人及其工作人员违反本合同第*、*条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、
政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，
应予以赔偿。
（*）承包人及其工作人员违反本合同第*、*条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、
政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交
通主管部门给予承包人*至*年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。
*.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或
发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行
情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见
*.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
*.本合同作为者保乡民怀江同等*个村水毁道路修复项且（项目名称）施工合同的附
件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。
*.本合同*式*份，由发包人和承包人各执*份，送交发包人和承包人的监督单位各
*份。
***
发包人：****自治县乡村振兴局（盖单）承包人：****鸿荣建设工程有限公司
*****
*****
法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）
****年*月**日****年*月**日
-**—
者保乡民怀江同等*个村水毁道路修复项目********-**-******-****
第*部分安全生产合同
为在者保乡民怀江同等*个村水毁道路修复项目（项目名称）施工合同的实施过程中创
造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人****自治县
乡村振兴局（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人****鸿荣建设工程有限公司（承
包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同
*.发包人职责
（*）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要
求。
（*）按照“安全第*、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产
管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（*）重要的安全设施必须坚持与主体工程“*同时”的原则，即：同时设计、审批，
同时施工，同时验收，投入使用。
（*）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
（*）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。
*.承包人职责
（*）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国
家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安
全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合
同中的有关安全要求。
（*）坚持“安全第*、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣
传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度
配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人
员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工
作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（*）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇
请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，*环不漏；各职能部门、人员的安全生
产责任制做到横向到边，人人有贵。项目经理是安全生产的第*责任人。现场设置的安全机
构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全
生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员
有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
（*）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违
禁、暴力或妨碍治安的行为。
（*）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人
员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技
-**
者保乡民怀江同等*个村水毁道路修复项目********-**-******-****
术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、
焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安
全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必
须承担管理责任。
（*）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有
施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货
或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为
（*）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查
劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
（*）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保
证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：
（*）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，
施工现场必须具有相关的安全标志牌。
（**）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救
援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及
其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“*不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
（**）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管
理。
（**）安全生产严格按照《公路水运工程“平安工地”达标项目监督管理办法》的规定
和管理。
*.违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。
*.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工
验收后失效
*
本合同正本式*份，甲方*份，乙方执*份。
***
发包人：****自治县乡村振兴局（盖单）承包人：****新联建设工程有限公司
****
法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）
****年*月**日****年*月**日
-**-
者保乡民怀江同等*个村水毁道路修复项目********-**-******-****
第*部分工程质量保修书
发包人（全称）：****自治县乡村振兴局
承包人（全称）：****鸿荣建设工程有限公司
根据《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》及有关法律、法规、规章
的管理规定，发包人、承包人经协商达成*致，对****自治县****年衔接资金项目：
《者保乡民怀江同等*个村水毁道路修复项目》签订质量保修书。
、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工
程质量保修责任。
质量保修范围双方约定如下：质量保修范围为本工程施工图纸设计的路基、路面、桥涵、
防护设施等。工程竣工验收合格后，*年内没有质量问题，付清扣除的工程保修金
*、质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
按国家现行有关规定执行。质量保修期为*年，即自工程竣工验收合格之日起计算。
*、质量保修责任
*、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起*天内派人保修。
承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
*、发生须紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
*、对于涉及结构安全的质量问题，应当按规定，立即向当地建设行政主管部门报告，
采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人
实施保修。
*、质量保修完成后，由发包人组织验收。
*、质量保修期为*年。
*、保修费用
本工程约定的工程质量保修金为施工结算价的*%。质量保修金银行利率为*。
*、质量保修金的返还
发包人在应付款中扣出的质量保修金，在工程完工交付使用*年后，如未发现工程质量
问题，将保修金（不计利息）退回承包人。在保修期内承包人应按保修内容进行保修，若承
包人接到发包人保修通知书在*天内未派人进行修理的，发包人则安排其它公司修理，在保
修期内发生的修理费用由承包人负责或由发包人从保修金中扣出。
*、其他*补名
双方约定的其他工程质量保修事项：
：
本项目质量保修书，由发包人、承包人双方在开工前共同签署，作为施工合同附件，其
有效期至保修期满。
下
*
发包人：****自治县乡村振兴局（盖单）承包人：****鸿荣建设工程有限公司
法定代表人或其委托代理人：*_（签字）法定代表人或其委托代理人：-（签字）
****年*月**日****年*月**日
-**-
者保乡民怀江同等*个村水毁道路修复项目********-**-******-****
-**-
成交通知书
| 备注 |
备注 |
|
| ***采购单位：***（盖章）****年*月*日 |
***采购单位：***（盖章）****年*月*日 |
***采购单位：***（盖章）****年*月*日 |
***采购单位：***（盖章）****年*月*日 |
采购代理机构：理有限（盖章）**********年*月*日 |
采购代理机构：理有限（盖章）**********年*月*日 |
采购代理机构：理有限（盖章）**********年*月*日 |
| 签订合同时间 |
请收到本成交通知书后（**天内）和采购单位签订建设工程施工合同 |
请收到本成交通知书后（**天内）和采购单位签订建设工程施工合同 |
请收到本成交通知书后（**天内）和采购单位签订建设工程施工合同 |
请收到本成交通知书后（**天内）和采购单位签订建设工程施工合同 |
请收到本成交通知书后（**天内）和采购单位签订建设工程施工合同 |
| 质量等级 |
符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 |
符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 |
符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 |
符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 |
符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 |
| 工期 |
***日历天 |
***日历天 |
***日历天 |
***日历天 |
***日历天 |
| 成交金额 |
人民币**********元*角*分（￥******.**元） |
人民币**********元*角*分（￥******.**元） |
人民币**********元*角*分（￥******.**元） |
人民币**********元*角*分（￥******.**元） |
人民币**********元*角*分（￥******.**元） |
| 项目经理 |
雷青云 |
雷青云 |
注册编号 |
桂************ |
| 承包方式 |
包工包料 |
包工包料 |
包工包料 |
包工包料 |
包工包料 |
| 招标范围 |
施工设计图纸及工程量清单范围 |
施工设计图纸及工程量清单范围 |
施工设计图纸及工程量清单范围 |
施工设计图纸及工程量清单范围 |
施工设计图纸及工程量清单范围 |
| 工程规模 |
内容详见施工设计图纸及工程量清单 |
内容详见施工设计图纸及工程量清单 |
内容详见施工设计图纸及工程量清单 |
内容详见施工设计图纸及工程量清单 |
内容详见施工设计图纸及工程量清单 |
| 项目编号 |
********-**-******-**** |
********-**-******-**** |
********-**-******-**** |
********-**-******-**** |
********-**-******-**** |
| 项目名称 |
者保乡民怀江同等*个村水毁道路修复项目 |
者保乡民怀江同等*个村水毁道路修复项目 |
者保乡民怀江同等*个村水毁道路修复项目 |
者保乡民怀江同等*个村水毁道路修复项目 |
者保乡民怀江同等*个村水毁道路修复项目 |
| 代理机构 |
**** |
**** |
**** |
**** |
**** |
| 成交单位 |
****鸿荣建设工程有限公司 |
****鸿荣建设工程有限公司 |
****鸿荣建设工程有限公司 |
****鸿荣建设工程有限公司 |
****鸿荣建设工程有限公司 |
| 建设单位 |
****自治县乡村振兴局 |
****自治县乡村振兴局 |
****自治县乡村振兴局 |
****自治县乡村振兴局 |
****自治县乡村振兴局 |
*******
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
