建设工程监理合同
（****理工大学智能装备大楼项目）
住房和城乡建设部
制定
国家工商行政管理总局
第*部分协议书
委托人（全称）：****理工大学
监理人（全称）：****
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、
自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商*致，订立本合同。
*、工程概况
*.工程名称：****理工大学智能装备大楼项目监理
*.工程地点：****理工大学汤山分部
*.工程规模：新增建筑面积*****平方米。其中，*#智能装备大楼*****.**平方米，*#智能装
备大楼*****.**平方米。均为地上建筑，不设地下空间，地上建筑内主要有实验室、辅助用房和教
学用房*种功能，其中实验室建筑面积共*****.**平方米，实验室采用特殊耐高温、防静电、防尘、
防爆等施工工艺，以及采用先进技术实验室工程。
*.工程概算投资额或建筑安装工程费：约******元（结算时以审计结果计算）
*．监理范围：****理工大学智能装备大楼项目监理，包括但不限于桩基工程、土石方工程、土
建及水电安装工程、室内装饰装修工程、室外景观工程、绿化工程、室外给水工程、室外排水工程、
室外电气工程、消防工程、智能化工程、暖通工程等工程监理。（项目全过程监理，包含本工程前期
准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段和工程保修阶段的所有*切监理工作（包括但不限于*控*管*
协调，即进度质量、造价管理、投资控制、安全管理，合同、信息管理，组织协调施工现场各方面关
系），以及在工程实施过程中工程规模的调整、各种工程变更、各施工单位如发生的索赔争议等协调
解决，负责整个项目全过程造价控制、清标审核、过程变更预算审核、过程结算审核、材料认质认价
审核、已完工产值及付款审核、竣工结算审核及配合竣工财务决算负责协调督促施工单位及时完善项
目所有工程资料，并全程配合项目各专项验收和竣工备案验收。）
*、词语限定
协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
*、组成本合同的文件
*.协议书；
*.中标通知书；
*.投标文件；
*.专用条件；
*.通用条件；
*.附录，即：
附录*相关服务的范围和内容
附录*委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备
附录*监理人各阶段提供的人员安排
附录*收费金额和支付
本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。
*、总监理工程师
总监理工程师姓名：刘蔚珑，身份证号码：******************，注册号：********；
*、签约酬金
签约酬金（大写）：监理费结算总价=审计（审定）建安工程结算总造价×*.****%（中标取费
率）。
包括：
*.监理酬金：***元整（￥*******.**元）。
*.相关服务酬金：／元
其中：
(*）勘察阶段服务酬金：/元
（*）设计阶段服务酬金：/元
（*）保修阶段服务酬金：/元
(*）其他相关服务酬金：/元
*、期限
*.监理期限：
****期****日历天，开工日期具体以委托人发出的开工令为准。
*.相关服务期限
(*）勘察阶段服务期限自／年／月日始，至／年／月／
日止。
（*）设计阶段服务期限自／年／月／日始，至／年丶月丶日止。
年
（*）保修阶段服务期限自／年／月／日始，至/年/月／日止。
*
（*）其他相关服务期限自／年／月／日始，至/年/月／日止。
*、双方承诺
*.监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
*.委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遗相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同
约定支付酬金。
*、合同订立
*.订立时间：****年*月**日。
*.订立地点：****
*.本合同*式*份，具有同等法律效力，甲方执*份，乙方执*份。
委托人：
监理人：
住所：
住所：
法定代表人或其授权法定代表人或其授权
的代理人
的代理人：
&**;****.**
****:***
开户银行：
开户银行：
账号：
账号：
电话：
电话：
传真：
传真：
*
| 委托人： |
监理人： |
| 住所： |
住所： |
| 法定代表人或其授权 |
法定代表人或其授权 |
| 的代理人****:*** |
的代理人： |
| 开户银行： |
开户银行： |
| 账号： |
账号： |
| 电话： |
电话： |
| 传真： |
传真： |
第*部分通用条件
*.定义与解释
*.*定义
除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含
义：
*.*.*“工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。
*.*.*“委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的*方，及其合法的继承人或受让人。
*.*.*“监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的*方，及其合法的继承人。
*.*.*“承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其
合法的继承人。
*.*.*“监理”是指监理人受委托人的委托，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合
同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方
的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。
*.*.*“相关服务”是指监理人受委托人的委托，按照本合同约定，在勘察设计、保修等阶段
提供的服务活动。
*.*.*“正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。
*.*.*“附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。
*.*.*“项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。
*.*.**“总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目
监理机构工作的注册监理工程师。
*.*.**“酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。
*.*.**“正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签
约酬金额。
*.*.**“附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。
*.*.**“*方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第*方”是指除委托人
和监理人以外的有关方。
*.*.**“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电
子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式
*.*.**“天”是指第*天*时至第*天*时的时间。
*
*.*.**“月”是指按公历从*个月中任何*天开始的*个公历月时间。
*.*.**“不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免
发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、癌疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专
用条件约定的其他情形。
*.*解释
*.*.*本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用*种及以上语言文字时，应以中
文为准。
*.*.*组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文
件的解释顺序如下：
（*）协议书；
（*）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
（*）专用条件及附录*、附录*；
（*）通用条件；
（*）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。
双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同*类内容的文件，应以最新签署的为
准。
*.监理人的义务
*.*监理的范围和工作内容
*.*.*监理范围在专用条件中约定。
*.*.*除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：
（*）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第*次工地会议*天前报委托人。根据有关规定和
监理工作需要，编制监理实施细则；
（*）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；
（*）参加由委托人主持的第*次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；
(*）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与
工程建设强制性标准的符合性；
（*）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；
（*）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；
（*）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；
（*）检查施工承包人的试验室；
*
（*）审核施工分包人资质条件；
（**）查验施工承包人的施工测量放线成果；
（**）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；
（**）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定
对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；
（**）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批
准；
（**）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整
改并报委托人；
（**）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；
（**）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；
（**）验收隐蔽工程、分部分项工程；
（**）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；
（**）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；
（**）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；
（**）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人：
（**）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。
*.*.*相关服务的范围和内容在附录*中约定。
*.*监理与相关服务依据
*.*.*监理依据包括：
（*）适用的法律、行政法规及部门规章；
（*）与工程有关的标准；
（*）工程设计及有关文件；
（*）本合同及委托人与第*方签订的与实施工程有关的其他合同。
双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。
*.*.*相关服务依据在专用条件中约定。
*.*项目监理机构和人员
*.*.*监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要
人员应具有相应的资格条件。
*.*.*本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作
*
正常进行。
*.*.*监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，
应提前*天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，
应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。
*.*.*监理人应及时更换有下列情形之*的监理人员：
（*）严重过失行为的；
（*）有违法行为不能履行职责的；
（*）涉嫌犯罪的；
(*）不能胜任岗位职责的；
（*）严重违反职业道德的；
（*）专用条件约定的其他情形。
*.*.*委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。
*.*履行职责
监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职
责。
*.*.*在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意
见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。
*.*.*当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必
要的证明资料。
*.*.*监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如
果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。
在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在
发出指令后的**小时内以书面形式报委托人。
*.*.*除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人
予以调换。
*.*提交报告
监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。
*.*文件资料
在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工
程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。
*
*.*使用委托人的财产
监理人无偿使用附录*中由委托人派遗的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定
外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些
房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。
*.委托人的义务
*.*告知
委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权
限。如有变更，应及时通知承包人。
*.*提供资料
委托人应按照附录*约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应
及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。
*.*提供工作条件
委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。
*.*.*委托人应按照附录*约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。
*.*.*委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。
*.*委托人代表
委托人应授权*名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后*天
内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前*天通知监理
人。
*.*委托人意见或要求
在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，
由监理人向承包人发出相应指令。
*.*答复
委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面
答复。逾期未答复的，视为委托人认可。
*.*支付
委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。
*.违约责任
*.*监理人的违约责任
监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
*
（*）监理人应对承包人上报月报、预算、结算等认真审核。否则，发生所签单有与事实不符的，每
次扣减监理酬金****元，发生*次以上（含*次）的，委托人有权解除合同；经监理人签认上报的结算
经最终审计，审计核减额超过上报结算额的**%时，扣除监理酬金的*%；审计核减额超过上报结算
额的**%时，扣除监理酬金的**%。
（*）监理日常考勤，如遇有与事实不符、旁站值班不到位、工序检查不到位等提供的服务不符
合合同约定和委托人要求的，每次扣减监理酬金****元，发生*次以上（含*次）的，委托人有权解
除合同；
（*）监理人提供的监理与相关服务不能满足合同约定的工程质量、安全等要求，给委托人造成损
失的，监理人除按照本合同约定承担相应赔偿责任外，委托人还有权按下列规定相应扣减监理酬
金：
①本工程因施工质量或安全文明施工存在隐患被行政监督部门处罚（如通报批评、警告、罚款
或媒体披露等），每次扣减监理酬金*****元。
②本工程发生质量或安全事故被行政监督部门责令停工整改，监理人被通报批评或被行政处
罚（包括暂停承接本地区监理业务资格）的，每次扣减监理酬金******元。
③因监理人未尽监理职责发生以下情况：本工程如果发生*人以上（含*人）重伤的安全事故
或*次性经济损失超过***元的事故，则扣减*%的监理酬金；本工程如果发生*人以上（含*人）死
亡的安全事故或*次性经济损失超过***元的事故，则扣减**%的监理酬金；如果发生火灾或*人
以上（含*人）死亡的安全事故或累计经济损失超过****元的事故，则扣减**%的监理酬金，并
追究监理人相应责任。
*.*.*监理人员的考核
（*）总监理工程师的考核
①委托人有权要求承包人在*日内撤换或调整其认为不称职的总监理工程师，更换人员的资质
能力不得低于原人员和合同要求，且应做好交接；承包人未按要求更换的，委托人有权按每天****
元扣减监理酬金，超过*天未予更换的，委托人有权单方解除合同。
②监理人不得擅自更换总监理工程师，特殊情况经委托人及建设行政主管部门同意后方可更
换。经委托人同意后更换的人员资质能力不得低于原人员和合同要求，且应做好交接。否则，委托
人有权按每天****元扣减监理酬金，超过*天未按委托人要求整改解决的，委托人有权单方解除合
同。
③施工期间总监理工程师必须确保在岗在位率达***%，离岗需经委托人同意，否则委托人有权
按每次*****元扣减监理酬金，发生*次以上（含*次）的，委托人有权单方解除合同。
**
（*）其他监理成员的考核
①委托人有权要求承包人在*日内撤换或调整其认为不称职的其他监理组成员，更换人员的
资质能力不得低于原人员和合同要求，且应做好交接；承包人未按要求更换的，委托人有权按每天
*****元扣减监理酬金，超过*天未予更换的，委托人有权单方解除合同。
②监理人不得擅自更换其他监理组成员，特殊情况经委托人同意后方可更换，更换人员的资质
能力不得低于原人员和合同要求，且应做好交接。否则，委托人有权按每天*****元扣减监理酬
金，超过*天未按委托人要求整改解决的，委托人有权单方解除合同。
③施工期间其他监理组成员必须确保在岗在位率达***%，离岗需经委托人同意，否则委托人
有权按每次*****元扣减监理酬金，发生*次以上（含*次）的，委托人有权单方解除合同。
*.*知识产权
（*）监理人在履行合同过程中，可复印、下载及使用本次招标活动有关资料，但应有以下形式
的声明：“本次资料取自项目，仅在本项目中使用，著作权归委托人所有，需事先经委托人书
面同意后方可使用有关的资料（包括但不限于名称、图案等）监理人因使用相关资料产生的责任
由监理人承担。
（*）监理人承诺完成成果所需相关资料等以及完成的成果不存在侵犯第*人的合法权利，包括但
不限于知识产权等。
*.*监理人的违约责任
（*）监理人未履行合同约定的义务，经委托人催告后仍未履行的或解决的，或由于监理人原因导
致工期延误的，每逾期*天按照合同总金额的*分之*向委托人承担违约责任。延误时间超过*
日，委托人有权单方解除本合同。
（*）因监理人原因导致工程质量和安全存在问题，监理人应无条件进行整改，因整改产生的费用
由监理人承担，如造成延期的，应承担前述延期的违约责任。如经委托人催告后，监理人拒不整改
或*次整改工程仍无法通过竣工验收合格的，委托人有权单方解除本合同。
（*）监理人承诺第*方提出与监理人所提供的服务相关的任何索赔，应由监理人负责处理，监理
人应承担由此产生的全部赔偿责任，如委托人先行垫付的，监理人应在收到委托人通知后的*日内
返还。
（*）委托人因监理人违反本合同约定或法律规定而单方解除合同的，或合同终止后，监理人未履
行知识产权和保密义务的监理人应退回已收的全部费用按合同价的**%向委托人支付违约金，并赔
偿委托人的所有损失。
（*）油于监理人工作失误或其他违约行为以及监理人过错给委托人造成损失的，监理人应当赔偿
**
委托人的所有损失，范围包括但不限于调查费、诉讼费、保全费、鉴定费、赔偿金、律师费、行
政处罚金等。不受专用条件中的*.*.*款赔偿限额的限制。
（*）所有监理人应向委托人支付的违约金和赔偿损失费用以及因监理人违约行为需扣减的监理
酬金等，委托人均有权在监理酬金中扣除，未付的监理酬金不足足额抵扣的，监理人须在收到委
托人通知后*天内，向委托人另行补足赔偿
*.*其他
*.*.*****期限
开工日期以开工报告和实际开工日期中的较早日期为准，监理现场服务期至本项目全部竣工
验收合格为止。保修服务期限自本项目全部竣工验收备案后质保期限届满，且审计完成。
*.*.*合同条款与补充条款不*致的，以补充条款为准。
*.*.*通知条款
本合同所需或所确定的所有通知、要求或其他通讯应以书面形式，通过亲自派送、挂号信函
方式、传真方式、电子邮箱可按合同约定或合同协议书签署栏（或此后重新书面指定）的传真号码
或地址传送。合同约定的信息也是法院送达邮寄法律文书的法定送达地址。任何通知、要求或通
讯若以传真方式或电子邮件传送，将视为立即送达，若以邮寄方式传送，在寄出的*天后视为送
达。*方若需变更通讯地址，应当及时通知对方。
*.*.*监理人应严格按照委托人信息化管理的要求，及时录入相关工程信息，并向相关软件服务单位
缴纳全部费用，监理人已在投标报价时充分综合考虑，相关费用包含在签约合同价中，结算时不另行
增加。
**
附录*相关服务的范围和内容
附录*委托人派遗的人员和提供的房屋、资料、设备
附录*廉政协议书
附录*总监常驻现场承诺书
**
附录*相关服务的范围和内容
*-*勘察阶段：
*-*设计阶段：
*-*保修阶段：
*-*其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：
**
| *-*勘察阶段： |
附录*相关服务的范围和内容 |
| *-*设计阶段： |
|
| *-*保修阶段： |
|
| *-*其他（专业技术咨询、外部协调工作等）： |
|
附录*委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备
*-*委托人派遣的人员（无）
| *．其他人员 |
|
|
|
| *.辅助工作人员 |
|
|
|
| *．工程技术人员 |
|
|
|
| 名称 |
数量 |
工作要求 |
提供时间 |
*-*委托人提供的房屋（无）
| 用餐及其他生活条件 |
|
|
|
| *.样品用房 |
|
|
|
| *.试验用房 |
|
|
|
| *.生活用房 |
|
|
|
| *.办公用房 |
|
|
|
| 名称 |
数量 |
面积 |
提供时间 |
*-*委托人提供的资料
| *．其他文件 |
|
|
|
| *.施工许可文件 |
|
|
|
| *．工程承包合同及其他相关合同 |
|
|
|
| *．工程设计及施工图纸 |
|
|
|
| *.工程勘察文件 |
|
|
|
| *.工程立项文件 |
|
|
|
| 名称 |
份数 |
提供时间 |
备注 |
| *.检测和试验设备 |
|
|
|
| *.交通工具 |
|
|
|
| *.办公设备 |
|
|
|
| *.通讯设备 |
|
|
|
| 名称 |
数量 |
型号与规格 |
提供时间 |
**
附录*廉政协议书
工程建设项目廉政责任书
工程项目名称：****理工大学智能装备大楼项目监理
工程项目地址：****理工大学汤山分部
建设单位：****理工大学（甲方）
监理单位：****（乙方）
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承包双方的各项活动，防止发生各种谋取不
正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规
和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
第*条甲乙双方的责任
（*）严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法
律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（*）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。
（*）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外）
不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方的利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章
制度。
第*条甲方的责任
甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规
定：
（*）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费
等。
（*）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
（*）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安
排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（*）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
（*）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、
工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工
程施工合同规定以外的材料、设备等。
第*条乙方的责任
乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建
设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：
**
（*）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵
重物品和好处费、感谢费等。
（*）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（*）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及
出国（境）、旅游等提供方便。
（*）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、
娱乐等活动。
第*条违约责任
（*）甲方工作人员有违反本责任书第*、*条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法
规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造
成经济损失的，应予以赔偿。
（*）乙方工作人员有违反责任书第*、*条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规
和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成
经济损失的，应予以赔偿。
第*条本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署
后立即生效。
第*条本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
第*条本责任书作为合同附件，由合同发包人承包人双方共同签署。
理资
江大建设展
委托单位（盖章）：
人招同专用意
监理单位（盖章）：
法定代表人（签字）
或委托代理人（签字
或委托代理人（签字
地址：*******
**开地址：
电话：
电话：
****年*月
**
附录*总监常驻现场承诺书
致：****理工大学
我公司承诺派驻****理工大学智能装备大楼项目监理中标总监同志刘蔚混（注册号：********）
常驻施工现场，每周不少于*天，每天不少于*个工作小时到场主持该项目的监理工作。
投标单位：****
****年*月元日
**
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
