监理合同编号：
****市****区大茶泵站****
线路改造工程
监理合同
建设单位（委托人）：****市****区水利投资建设有限公司
监理单位（监理人）：****
第*部分协议书
委托人（全称）：****市****区水利投资建设有限公司
监理人（全称）：****
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、
法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服
务事项协商*致，订立本合同。
*、工程概况
*．工程名称：****市****区大茶泵站****线路改造工程：
*．工程地点：****区荷城街道大茶泵站
*．工程规模：为对*洲变电站****纪中线****荣昌线、****祥福线进
行迁改，路径从*回路跨河顶管出线口处新建电力电缆沿燕语湾南侧规划路、祥
福路西侧房屋后通道接驳至原通道电力电缆。（具体以图纸、工程量清单及业主
要求为准）
*.工程概算投资额约*******
*、词语限定
协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
*、组成本合同的文件
*.协议书；
*．中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
*．投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标
工程）；
*．专用条件；
*.通用条件；
本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。
*、签约酬金
签约酬金（大写）：********元*角*分（￥*****.**元）。
*
*、期限
监理期限：
以项目施工合同工期为期限，总工期共**个日历天。
*、双方承诺
*.监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
*.委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资
料、设备，并按本合同约定支付酬金。
*、合同订立
月日。
*.订立时间：****年
*.订立地点：****市****区
*.本合同*式*份，发包人*份，承包人*份，具有同等法律效力。
*
发包人：（盖单位章承包人：（盖单位章）
法定代表人：法定代表人（签字）
委托代理人：
经办人（签字）：成
经办人：
*
第*部分通用条件
*.定义与解释
*.*定义
除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应
具有本款所赋予的含义：
*.*.*“工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。
*.*.*“委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的*方，及其合法的继
承人或受让人。
*.*.**“监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的*方，及其合法的继
承人。
*.*.*“承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关
合同的当事人，及其合法的继承人。
*.*.*“监理”是指监理人受委托人的委托，依照法律法规、工程建设标
准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，
对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安
全生产管理法定职责的服务活动。
*.*.*“相关服务”是指监理人受委托人的委托，按照本合同约定，在勘
察、设计、保修等阶段提供的服务活动。
*.*.*“正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的
工作。
*.*.*“附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。
*.*.*“项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。
*.*.**“总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责
履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。
*.*.**“酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付
监理人的金额。
*.*.**“正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人
并在协议书中载明的签约酬金额。
*
*.*.**“附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人
的金额。
*.*.**“*方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第
*方”是指除委托人和监理人以外的有关方。
*.*.**“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传
真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
*.*.**“天”是指第*天*时至第*天*时的时间。
*.*.**“月”是指按公历从*个月中任何*天开始的*个公历月时间。
*.*.**“不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工
程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、
海啸、痘疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。
*.*解释
*.*.*本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用*种及以上
语言文字时，应以中文为准。
*.*.*组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另
有约定外，本合同文件的解释顺序如下：
（*）协议书；
（*）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
（*）专用条件及、；
（*）通用条件；
（*）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标
工程）。
双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同*类内容的文
件，应以最新签署的为准。
*．监理人的义务
*.*监理的范围和工作内容
*.*.*监理范围在专用条件中约定。
*.*.*除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：
（*）收到工程设计文件后编制监理规划；
（*）参加由委托人主持的第*次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主
*
持或参加专题会议；
（*）审查施工承包人提交的施工组织设计；
（*）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；
（*）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性
和符合性；
（*）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，
并报委托人审核、批准；
（*）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，
要求施工承包人整改并报委托人；
（*）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；
（*）验收隐蔽工程、分部分项工程；
（**）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索
赔、合同争议等事项；
（**）审查施工承包人提交的竣工验收申请；
（**）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；
（**）·审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人。
*.*.*相关服务的范围和内容在中约定。
*.*监理与相关服务依据
*.*.*监理依据包括：
（*）适用的法律、行政法规及部门规章；
（*）与工程有关的标准；
（*）工程设计及有关文件；
（*）本合同及委托人与第*方签订的与实施工程有关的其他合同。
双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。
*.*.*相关服务依据在专用条件中约定。
*.*项目监理机构和人员
*.*.*监理人应组建满足工作需要的项目监理机构。
*.*.*本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳
定，以保证监理工作正常进行。
*.*.*监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更
*
换总监理工程师时，应提前*天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；
监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通
知委托人。
*.*.*监理人应及时更换有下列情形之*的监理人员：
（*）严重过失行为的；
（*）有违法行为不能履行职责的；
（*）涉嫌犯罪的；
（*）不能胜任岗位职责的；
（*）严重违反职业道德的；
（*）专用条件约定的其他情形。
*.*履行职责
监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关
标准及本合同履行职责。
*.*.*在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理
人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助
委托人、承包人协商解决。
*.*.*当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审
理时，监理人应提供必要的证明资料。
*.*.*监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订
合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。
在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报
委托人批准时，应在发出指令后的**小时内以书面形式报委托人。
*.*.*除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作
的，有权要求承包人予以调换。
*.*提交报告
监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务
的报告。
*.*文件资料
在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理
工作的相关文件。工程凌工后，应当将监理有关文件归档。
*
*.*使用委托人的财产
监理人无偿使用中由委托人派遗的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用
条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使
用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件
约定的时间和方式移交。
*.委托人的义务
*.*告知
委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予
项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。
*.*提供资料
委托人应按照约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程
中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。
*.*提供工作条件
委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。
*.*.*委托人可提供房屋、设备，供监理人无偿使用。
*.*.*委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提
供必要的外部条件。
*.*委托人代表
委托人应授权*名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双
方签订本合同后*天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人
更换委托人代表时，应提前*天通知监理人。
*.*委托人意见或要求
在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或
要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。
*.*答复
委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决
定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。
*.*支付
委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。
*．违约责任
**
*.*监理人的违约责任
监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
*.*.*因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托
人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，
其承担赔偿金额由双方协商确定。
*.*.*监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费
用。
*.*委托人的违约责任
委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
*.*.*委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。
*.*.*委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。
*.*.*委托人未能按期支付酬金超过**天，应按专用条件约定支付逾期付
款利息。
*.*除外责任
因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期
延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。
因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成
的损失、损害。
*.支付
*.*支付货币
除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的
货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。
*.*支付申请
监理人应在本合同约定的每次应付款时间的*天前，向委托人提交支付申请
书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。
*.*支付酬金
支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。
*.*有争议部分的付款
委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付
申请书后*天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期
*
其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。
*.*仲裁或诉讼
双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖
权的人民法院提起诉讼。
*其他
*.*外出考察费用
经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。
*.*检测费用
委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支
付时间在专用条件中约定。
*.*咨询费用
经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关
专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。
*.*奖励
监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在
专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近
*期的正常工作酬金同期支付。
*.*守法诚信
监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第*方处获得任何经济利益。
*.*保密
双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第*方所
提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。
*.*通知
本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书
面签收。
*.*著作权
监理人对其编制的文件拥有著作权。
监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另
有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后*年内出版涉及本工程
的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。
**
第*部分专用条件
（对应第*部分通用条件相关条款的具体说明与约定）
*.监理人义务
*.*监理的范围和内容
*.*.*监理范围包括：本次工程的****，详见委托人的施工图纸。监理
服务包括施工准备期、施工期、各阶段验收期、质量保修期全过程****，并
负责跟进资料备案和工程结算工作。
*.*.*监理工作内容
*、负责协调承包人进场前的现场准备和制定前期方案，为承包人进场制定
前期准备方案并监督组织实施。
*、监督施工单位禁止违法分包工程。
*、主持分项、分部工程、关键工序和隐蔽工程的质量检查和验评。
*.主持审查承包商提交的施工组织设计、重点审核施工技术方案、施工质量
保证措施、安全文明施工措施。
*、协助项目法人根据供电部门有关安全管理规定，进行安全生产管理。
*、负责本工程的质量控制工作，做好旁站监理记录和监理日记等监理工作。
*.*监理与相关服务依据
*.*.*监理依据包括：
（*）有关初步设计、施工图设计文件、设计变更通知单、施工承包合同；
（*）按照惯例要求采用的国家及部颁有关规程、规范及与工程有关的南方
电网行业标准及规范；
（*）国家以及省、市现行预算收费标准及有关建设管理办法，建筑工程、
输变电建设工程质量评定标准和验收规范；
（*）其他与本工程有关的会议纪要和文件。
*.*履行职责
*.*.*对监理人的授权范围：_本施工项目的监理，详见委托人的施工图纸。
****包括施工准备期、施工期、各阶段验收期、质量保修期全过程****，
并负责跟进资料备案和工程结算工作。
*.*.*监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：按照通用条款执
*
行。
*.委托人义务
*.*委托人代表
委托人代表为：何杰明
*.*答复
委托人同意在*天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面
答复。
*．违约责任
*.*监理人的违约责任
*.*.*监理人赔偿金额按下列方法确定：
赔偿金=直接经济损失×正常工作酬金工程概算投资额（累计赔偿总额不
应超过监理报酬总额（除去税金））
*.*委托人的违约责任
*.*.*委托人逾期付款利息按下列方法确定：不适用。
*.支付
*.*监理费支付方式：项目完工验收并通电后支付至合同价**%；余款在工程
完工移交且结算通过审核后*个月内不计息付清。
*.合同生效、变更、暂停、解除与终止
*.*变更
*.*.*除不可抗力外，因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作
酬金按下列方法确定：不予补偿。
*.*.*附加工作酬金按下列方法确定：不予补偿。
*.*.*正常工作酬金增加额按下列方法确定：不予补偿。
*.*暂停与解除
*.*.*及*.*.*因非监理人原因使监理人遭受损失，补偿金额按以下计算：
不予补偿。
*.争议解决
*.*调解
本合同争议进行调解时，可提交上级主管部门进行调解。
**
*.*仲裁或诉讼
合同争议的最终解决方式为下列第*种方式：
（*）提请仲裁委员会进行仲裁。
（*）向****市****区人民法院提起诉讼。
*其他
**咨询费用
如发生咨询费用，委托人应在咨询工作完成后／天内支付咨询费用。
*.*奖励
合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：不设奖励。
*.*保密
委托人申明的保密事项和期限：
监理人申明的保密事项和期限：
第*方申明的保密事项和期限：
| 监理工程师 |
廖有潮 |
| 监理工程师 |
谭启杰 |
| 总监 |
谭启坤 |
| *.监理项目组人员名单：职务 |
姓名 |
*.*上述安排的项目监理组织人员必须在监理合同生效后项目正式开始施
工时进驻施工现场，且人员须与合同文件中提交人员名单相同。若监理人进驻现
场的人员与合同文件中提交的人员名单不符或存在弄虚作假的，每发现*次罚款
****元。委托人不定期检查施工现场时，若发现监理人人员缺岗的，每发现*人
次罚款****元。以上罚款在监理人当期进度款中直接扣除，具体以委托人发出的
函件作为扣罚依据。
*.*上述安排的项目监理组织人员必须在监理合同生效后委托人通知要求
的时间内进驻施工现场，人员须与合同文件中提交人员名单相同，且满足以下要
求：
**
（*）监理人必须按其在合同文件中所提交的人员名单派驻监理人员驻工地。
如监理人未经委托人同意擅自更换监理人员的，则委托人有权与监理人中止其监
理合同。若需变更应征得委托人批准。
（*）因监理单位主要责任造成工程变更累计增加费用超过施工合同价**%
以上的，由委托人扣除监理单位**%的监理费。
（*）上级主管部门巡查、工程的例会、委托人组织的安全生产检查、分部
验收等场合，项目总监必须准时出席。项目总监必须出席，缺席*次，则从当期
监理进度款中扣除****元，上不封顶。具体以委托人发出的函件作为扣罚依据。
（*）监理人的相关办公场所、办公设备及监理人员的餐费等自理，该部分
费用已包含在合同价中。
（*）委托人在工程建设期间建立项目管理人员定期签到制度，自开工令发
出开始，在工程施工期间，监理人的拟派本项目的监理人员中的项目总监必须于
工作日上班时间每周不少于*次常驻工地并签到，其他人员必须常驻工地现场并
签到。项目总监每缺*次，则从当期监理进度款中扣除****元/次，专业监理工
程师和监理员每人每缺*次，则从当期监理进度款中扣除****元/次。同时，委
托人将定期向行业主管部门上报人员到位情况，由项目主管部门处理。以上罚款
具体以委托人发出的函件作为扣罚依据。
（*）施工期间需按照施工进度情况安排足够的监理人员，原则是每个施工
面*个监理人员，如检查发现施工期间缺少监理人员，则罚款每人每天****元。
具体以委托人发出的函件作为扣罚依据。
*.*项目建设期间，监理人应配合委托人日常的检查工作，按委托人的要求
在工作微信群报送项目的实施情况，包括但不限于施工单位的人员到位情况、安
全文明施工情况、施工进度情况等。
*.*提交报告：监理人应提交报告的种类（包括监理例会的会议纪要、监理
周报、监理月报及约定的专项报告）。时间和份数：会议纪要在会后*个日历天
内提交*份；按要求在每周周*前向委托人提交上周的监理周报*份；每月**
日前提交当月的监理月报*份；每季度最后*个月**日提交季度报告*份。逾
期未提交的，每逾期*个日历天罚款****元，具体以委托人发出的函件作为扣
罚依据。
**
*.*监理人在工程竣工验收合格后*个月内向委托人提交经相关部门审核
合格的竣工验收资料，逾期未提交的，每逾期*天罚款****元，具体以委托人
发出的函件作为扣罚依据。
*.*监理人应对进场材料进行严格审核，如将不合格的建设工程、建筑材料、
建筑构配件和设备按照合格签字的，每发现*次罚款*****元并在当期进度款
内直接扣除。具体以委托人发出的函件作为扣罚依据。
*.*原则上不准更换总监理工程师，如监理人确需更换总监理工程师，必须
经建设单位批准同意，且只能更换资格等级和业绩相当的总监理工程师，工程开
工前更换的，罚款****元；开工后更换的，*次罚款*****元。更换总监理工
程师次数不能超过*次。具体以委托人发出的函件作为扣罚依据。
*.*监理人必须对设计变更及现场签证费用计算依据的合规性和数据的准
确性进行认真审核的，如发现监理人未履行以上工作导致数据不准确的，罚款
****元。具体以委托人发出的函件作为扣罚依据。
*.*监理人必须对现场监理人员进行安全培训和交底并留有记录，如建设单
位检查发现未履行以上工作，罚款****元。具体以委托人发出的函件作为扣罚
依据。
*.**监理人必须对高风险及以上风险等级的施工、隐蔽工程验收、结构混
凝土浇筑、钢筋安装验收、预埋件安装等需要旁站监理的施工作业进行安全旁站
监理并留有记录的，并按要求进行过程如实抽检，如建设单位检查发现未履行以
上工作，罚款****元。具体以委托人发出的函件作为扣罚依据。
*.**监理人必须对施工现场安全文明措施进场日常巡查监督，如施工过程
中发现未按照相关规定落实安全文明措施，需下书面整改通知单并监督施工单
位整改。如发现未整改或因此被相关执法管理部门通报的，*次罚款****元。
具体以委托人发出的函件作为扣罚依据。
*.**监理人必须关注经业主方、监理、施工方确定的施工阶段性节点工期。
如监理人没有行使过程跟踪监督导致节点工期延期的，延迟*天罚款***元。
具体以委托人发出的函件作为扣罚依据。
*.**监理人必须对建设单位提出的整改指令迅速响应，如监理人*天内仍
未发出整改通知或者下达现场整改要求后未按时督促施工单位完成整改情况
**
的，*次罚款****元，上不封顶。具体以委托人发出的函件作为扣罚依据。
*.**监理人必须认真履行监理职责，如工程出现实体质量不合格导致发生
特大、重大、较大、*般质量事故，根据严重程度分别扣罚监理合同价**%、*%、
*%、*%，并上报行政主管部门进行诚信分及相关行政处罚；如在相关主管部门
巡查或稽查中发现严重、*般问题的，根据问题影响程度，分别罚款****元、
****元。具体以委托人发出的函件作为扣罚依据。
*.**监理人必须按合同文件中承诺派驻人员到施工现场开展监理工作。项
目建设期间，业主代表或相关管理部门将进行现场检查，如发现监理人有缺岗、
缺位、人员弄虚作假或监理资料不全等的现象，每次罚款****元/人次。具体以
委托人发出的函件作为扣罚依据。
*.**监理人及其人员不得妨碍项目建设工程，对洽商、审批、变更等资料，
在收到该类资料*个工作日内必须作出明确答复，若监理人逾期提交或答复的，
每逾期*个日历天罚款****元并在当期进度款内直接扣除。具体以委托人发出
的函件作为扣罚依据。若业主发现监理人员有不作为现象，有权要求更换监理人
员。情况严重的，业主有权终止合同。
*.**以上罚款累计超过合同价**%时，委托人有权终止本合同，追究监理
人相关违约责任，并上报上级主管部门进行诚信扣分。终止合同后，监理人应无
条件退场并移交项目相关的全部资料。
**.根据明城建通[****]*号（关于印发《****市****区城市重建和项目代
建中心服务单位考评管理办法（试行）》的通知）文件精神，需对该项目服务单
位进行服务考评，如考评结果不合格或评定为*分，我单位将根据文件规定对项
自服务单位作出相应的处理。
项目服务单位自愿选择是否参与考评：
参与，并服从考评制度，承担相关责任。
口不参与。
**
第*部分廉政合同
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目发承包双方的各项活
动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，根据国家有关工程建设的法
律法规和廉政建设责任制规定，特订立本工程建设项目廉政建设责任书。
第*条甲乙双方的责任
（*）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装、
建设监理、勘察设计和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的
各项规定。
（*）严格执行工程建设规范、标准以及承包合同文件的规定，确保工程质
量，建设社会诚信。
（*）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法
规另有规定者外），不得为获取不正当的权益，损坏国家、集体和对方利益，不
得违反工程建设管理、施工安装、建设监理和勘察设计的规章制度。
（*）业务活动中如发现有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情
节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第*条甲方的责任
甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、
事后应遵守以下规定：
（*）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品
和及各种名目的好处费等。
（*）不准向乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
（*）不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受乙
方和相关单位提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（*）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、
配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（*）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同
有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。
（*）不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目
**
工程施工合同规定以外的材料、设施等。
（*）发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞整，不准利用职权从事
各种个人有偿中介活动和安排个人施工队*。
第*条乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，并
遵守以下规定：
（*）不准以任何理由向甲方和相关单位及其工作人员行赔或馈赠礼金、有
价证券、贵重礼品。
（*）不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个
人支付的任何费用。
（*）不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及
娱乐活动。
（*）不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品
等。
第*条违约责任
（*）甲方工作人员有违反本责任书第*、第*条责任行为的，应依据有关
规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任：给乙
方单位造成经济损失的，应予赔偿。
（*）乙方工作人员有违反本责任书第*、第*条责任行为的，应依据有关
规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任：给甲
方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第*条双方约定
本合同由双方或其上级部门负责监督执行，并由双方或其上级部门相互约请
对本合同执行情况进行检查。
第*条合同生效
本合同的有效期，自双方签署之日起至服务合同终止之日止。
第*条合同法律效力
本合同作为****区大茶泵站****线路改造工程监理合同的附件，与该合
同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。
**
委托人：（盖公章）监理人：（盖公章）
法定代表人：法定代表人（签名）
委托代理人：
经办人（签名）：经办人（签名）：
**
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
