西涛县兴街镇易地搬迁后续扶持光伏发电
项目
建设工程施工合同
中华人民共和国建设部
制定
国家工商行政管理局
第*节合同协议书
西涛县兴街镇财政所（以下简称“发包人”）为实施西涛县兴街镇易地
搬迁后续扶持光伏发电项目，已接受****（以下简
称“承包人”）对****县兴街镇易地搬迁后续扶持光伏发电项目的投标，
并确定其为中标人。根据《合同法》《建筑法》及有关法律规定，遵循平
等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就西涛县兴街镇易地搬迁后续扶
持光伏发电项目施工及有关事项协商-致，共同达成如下协议：
、工程概况
*.工程名称：西涛县兴街镇易地搬迁后续扶持光伏发电项目。
*.工程地点：兴街镇新兴社区。
*.工程立项批准文号：西巩固振兴组办复【****]*号。
*.资金来源：财政衔接资金。
*.招标范围及招标规模：在兴街镇新兴社区屋顶安装光伏发电太阳能电
板*****。（具体以实际建设面积为准）。
、工程日期
计划开工日期：****年*月*日。
计划竣工日期：****年*月*日。
工期总日历天数：合同签订后***个日历天内完成安装调试、验收完毕、
（具体时间以签订合同为准）。
交付使用并完成并网产生收益。
*
并网期：承包人在项目完工即日起，在**日内，需确保该项目通过
项目备案，完成新兴社区屋顶光伏发电板并网手续并顺利并网，确保光伏
发电板产生收益。
质保期：整体质保不少于*年，在保质期内出现产品质量问题，供货方
必须无条件负责调换，所发生的费用自行承担。
管护期：管理维护合作期限为***年，乙方要定期对设备进行检修，
年最少*次。同时，期间设备出现任何非人为损坏情况下（影响正常运
行）乙方均要无条件在*日之内进入项目点进行维修并恢复正常使用。*
**年期满后如乙方未出现违约情形，甲方可优先考虑继续与乙方继续合
作。
*、质量标准
满足国家相关标准、行业标准及采购人要求，*次性验收合格。
*、签约合同价与合同价格形式
签约合同价为：人民币(大写）**参*********元整
（￥*******元），本工程合同采用固定总价模式
*、项目经理
承包人项目经理：吴向才
*、合同文件构成
：本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）中标通知书；
（*）投标函及其附录；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
*
(*）技术标准和要求；
（*）图纸；
*）已标价工程量清单或预算书；
（*）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组
成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修
改，属于同*类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附
件须经合同当事人签字或盖章。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按
照合同约定的期限和方式支付合同价款。
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质
量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应
的工程维修责任
*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就
同*工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
*、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。
*、签订时间
本合同于****年*月*日签订。
*、签订地点
本合同在西涛县兴街镇人民政府签订。
**、补充协议
*
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组
成部分。
**、合同生效
本合同自双方签字盖章之日起生效。
**，合同份数
本合同式*份，均具有同等法律效力、发包人执参份，承包人
执参份。
此页无正文
承包人：****
发包人：西涛县兴街镇财政所
（盖单位章）
（盖单位章）
法定代表人或
法定代表人或
(签字)
其委托代理人：
其委托代理人：(签字）
地址：兴街镇综合经济贸易发展区地址：中国（****）自由贸易试验区昆
明片区经开区洛羊街道办事处黄
土坡社区石龙路****号康惠馨苑
**幢**层****号
电话：****-********
电话：****-*******
传真：****-********
传真：
******
邮政编码：******邮政编码：
开户银行：平安银行股份有限公司昆明分
开户银行：
行营业部
帐号：！**************
帐号：
*
第*节通用合同条款
*.*般约定
*.*词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
*.*.*合同
*.*.*.*合同文件（或称合同：指合同协议书、中标通知书、投标函及
投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、己
标价工程量清单，以及其他合同文件。
*.*.*.*合同协议书：指第*.*款所指的合同协议书。
*.*.*.*中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。
*.*.*.*投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投
标函。
*.*.*.*投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
*.*.*.*技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和
要求的文件（合同技术条款）的，包括合同双方当事人约定对其所作的修
改或补充。
*.*.*.*图纸：指列入合同的招标图纸、投标图纸和发包人按合同约定
向承包人提供的施工图纸和其它图纸（包括配套说明和有关资料）。列入
合同的招标图纸已成为合同文件的*部分，具有合同效力，主要用于在履
行合同中作为衡量变更的依据，但不能直接用于施工。经发包人确认进入
合同的投标图纸亦成为合同文件的*部分，用于在履行合同中检验承包人
是否按其投标时承诺的条件进行施工的依据，亦不能直接用于施工。
*.*.*.*己标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照
规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。
*.*.*.*其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他
文件。
*.*.*合同当事人和人员
*.*.*.*合同当事人：指发包人和(或)承包人。
*.*.*.*发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签
字的当事人。
*.*.*.*承包人：指专用合同条款中指明并与发包人在合同协议书中签
字的当事人。
*.*.*.*承包人项目经理：指承包人派驻施主场地的全权负责人。
*.*.*.*分包人：指专用合同条款中指明的，从承包人处分包合同中某
*部分工程，并与其签订分包合同的分包人。
*.*.*.*监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履
行实施管理的法人或其他组织。
*.*.*.*总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履
行实施管理的全权负责人。
*.*.*工程和设备
*.*.*.*工程：指永久工程和(或)临时工程。
*.*.*.*永久工程：指发包人为建设本合同工程永久征用的场地。
*.*.*.*临时工程：指发包人为建设本合同工程临时征用，承包人在完
工后须按合同要求退还的场地。
*.*.*.*单位工程：指专用合同条款中指明特定范围的永久工程。
*.*.*.*工程设备：指构成或计划构成永久工程-部分的机电设备、金属
结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。
*.*.*.*施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和
其他物品，不包括临时工程和材料。
*.*.*.*临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产
和生活设施。
*.*.*.*承包人设备：指承包人自带的施工设备。
*.*.*.*施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以
及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时
占地。
*.*.*.**永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占
用的土地。
*.*.*.**临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占
用的土地。
*.*.*日期
*.*.*.*开工通知：指监理人按第**.*款通知承包人开工的函件。
*.*.*.*开工日期：指监理人按第**.*款发出的开工通知中写明的开工
日期。
*.*.*.*工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，
包括按第**.*款、第**.*款和第**.*款约定所作的变更。
*.*.*.*竣工日期：即合同工程完工日期，指第*.*.*.*目约定工期届满
时的日期。实际完工日期以合同工程完工证书中写明的日期为准。
*.*.*.*缺陷责任期：即工程质量保修期，指履行第**.*款约定的缺陷
责任的期限，包括根据第**.*款约定所作的延长，具体期限由专用合同条款
约定。
*.*.*.*基准日期：指投标截止时间前**天的日期。
*
*.*.*.*天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始
当天不计入，从次日开始计算。期限最后*天的截止时间为当天**：**。
*.*.*合同价格和费用
*.*.*.*签约合同价：指签定合同时合同协议书中写明的，包括了暂列
金额、估价的合同总金额。
*.*.*.*合同价格：指承包人按合同约定完成的全部承包工作后，发包
人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和
调整。
*.*.*.*费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包
括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润：
*,*.*.*暂列金额：指己标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签
订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服
务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。
*.*.*.*暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但
暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。
*.*.*.*计日工：指对*星工作采取的*种计价方式，按合同中的计日工
子目及其单价计价付款。
*.*.*.*质量保证金：指按第**.*.*项约定用于保证在缺陷责任期内履行
缺陷修复义务的金额。
*.*.*其他
*.*.*.*书面形式：指合同文件、信函飞电报、传真等可以有形地表现所
载内容的形式。
*.*语言文字
*
本条增加：无论增加或减少工程量，其《工程量清单》中的单价均不
作调整。
**.*变更的估价原则
**.*.*已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目
的单价。
**.*.*已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目
的，可在合同范围内参照类似子目的单价，由监理人按第*.*款商定或确定
变更工作的单价并报发包人批准。
**.*.*已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，由承包人按第
*.*款商定或确定变更工作的单价或参照国家相关部门颁发的定额子自按投
标报价的编制水平编制补充单价报给监理人审核，并报发包人批准。
**价格调整
**.*物价波动引起的价格调整
本合同采用固定总价模式
**计量与支付
**.*计量
按承包方实际完成的工程量，由承包方上报并经监理工程师、建设单
位共同确认的工程量计量及按本合同《技术条款》的有关规定执行。
**.*预付款
**.*.*预付款为中标价的**%，其他根据工程进度支付。
预付款的付款时间为：承包人主要设备、人员进入工地后，由承包人提
出书面申请、开工报告，经监理人出具付款证书报送发包人批准后予以支
付。（具体付款时间以****到位时间为准）
**.*工程进度款
**
工程进度款的拨付，由承包方提出拨款申请，监理方审核，发包方审
定，具体拨付额度及金额由发包方会同承包方协商后确定。
**.*.*进度付款申请单
**.*.*进度付款证书和支付时间
进度款拨付：按发包方和承包方的约定拨付。
*%.*质量保证金
质量保证金：按照工程合同总金额的*%存入发包方制定的财政专用
账户，工程验收合格**个月后，双方再次核验，无工程质量问题，由承包
方提出退还工程质量保证金申请，经发包方审批后原渠道退还。
**.*完工结算
**.*.*完工付款申请单
（*）承包人应提交完工付款申请单*式份。
**竣工验收
依照通用条款中竣工约定执行。
**.缺陷责任与保修责任
**.*缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间
本工程缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间：自单位工程竣工验
收合格移交之日起算。本工程保修期为**个月。（工程质量保修书看附件
*
**保险
各方按相关规定购买，费用自理。
需要投保的其它内容：无。
**违约
**.*承包人违约
**
本款增加以下内容：
（*）承包人在接到开工通知后**天内，如未能按投标文件及合同条款中
承诺的人员、施工设备按时、如数进入工地，致使本标段工程的进度、质
量造成严重影响。
**争议的解决
**.*争议的解决方式
合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审
组意见的，约定的合同争议解决方式：调解、仲裁或诉讼。
本合同双方约定的争议调解机构为：上级项目审批主管部门，不再设
置专门的争议调解机构。
仲裁或诉讼：当地劳动争议仲裁委员会或当地人民法院。
**未尽事项
其他未尽事项由双方协商签订补充合同，补充合同作为本合同的补充部
分，具有同等法律效率。
**
附件*:
工程质量保修书
发包人（全称）：西涛县兴街镇财政所
承包人（全称）：****
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管
理条例》，经协商*致就、****县兴街镇易地搬迁后续扶持光伏发电项目
（工程全称）签订工程质量保修书。
、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质
量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有
防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、
给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修
的内容，双方约定如下：
*、凡是由于承包人因施工不良造成的质量缺陷，均应列在保修内容之
内
*、如果是因为涉及缺陷或是业主使用不当造成的质量问题不在保修内
容之内。
*、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
*．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年
限；
*．电气管线、给排水管道、设备安装工程为*年；
**
*．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为*年；
*.其他项目保修期限约定如下：
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
*、缺陷责任期
工程缺陷责任期为**个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日
起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工
程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
*、质量保修责任
座接到保修通知之日起*
*.属于保修范围、内容的项目，承包人应当有
天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人
修理。
*.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达
事故现场抢修。
*.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》
的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措
施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人
实施保修。
*质量保修完成后，由发包人组织验收。
*、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
*、双方约定的其他工程质量保修事项：经双方约定保修金返还日期
可在保修期满后*个月内付清。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施
**
工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人（公章）：西涛县兴街镇财政所_承包人（公章）：
****威耀建设工程有
限公司
地址：兴街镇综合经济贸易发展区地址：中国（****）自由贸易试验。
区昆明片区经开区洛羊街道办
事处黄土坡社区石龙路****号
康惠馨苑**幢**层****号
法定代表人（签字）：
法定代表人（签字）：*
委托代理人（签字）：
委托代理人（签字）：
电话：****-*******电话：
****-********
传真：
传真：
****-********
开户银行：
开户银行：平安银行股份有限公司昆明分
行营业部
账号：
账号：**************
邮政编码：******
邮政编码：
******
**
法定代表人身份证明书
投标人：****
单位性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
地址：中国（****）自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处黄土坡社区
石龙路****号康惠馨苑**幢**层****号
*日
成立时间：****年**月**
经营期限：****年**月**日至长期
姓名：王世立性别：男
年龄：**岁职务：董事长
系****（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
投标人：****（盖章）
****年*月**日
注：附法定代表人身份证扫描件。
中华人民共和国苑名王世立
信别男良族汉
居民身份证
出生****年*月**日
****省昆明市湾明县小街
镇大桥村委会大桥村**号
签发机关腾明县公安局
公民身份号码******************
有效期阳****.**.**-****.**.**
**
| 中华人民共和国 |
王世立苑名信别男良族汉 |
| 居民身份证 |
出生****年*月**日****省昆明市湾明县小街 |
| 签发机关腾明县公安局 |
镇大桥村委会大桥村**号****************** |
| 有效期阳****.**.**-****.**.** |
公民身份号码 |
授权委托书
本人王世立_（姓名）系****（单位名称）的法定
代表人，现授权_****西涛分公司以我方名义办理关于
西涛县兴街镇易地搬迁后续扶持光伏发电项目工程款项的收款、支付及处理相
关事宜。
本委托书期限到本项目完工结算止
有限
设工程
建
单位名称：****（盖章）*
****年*月*日
*
**
#*** *****#
中国农业银行
***********************
基本存款账户信息
账户名称：****西涛分公司
账户号码：*****************
开户银行：中国农业银行股份有限公司西涛县支行
法定代表人：
李俊
（单位负责人）
基本存款账户编号：**************
****年*月**日
**
功能介绍
换一批
中标单位近一年业绩表现 
放大
缩小
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
