施工合同
工程名称：****
工程编号：******-*****
工程地点：****市****区博贺镇
发包人：****市****区博贺镇人民政府
承包人：****
签订时间：****年*月*日
签订地点：****市****区博贺镇
施工承包合同
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，
遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就博贺洲博美片区政府储备土地项目
工程施工及有关事项协商*致，共同达成如下协议：
、工程项目
*.工程名称：****
*.工程地点：****市****区博贺镇
*.工程资金来源：新区土地收储资金等
*.工程内容：本工程为博贺洲博美片区政府储备土地项目土地平整工程分别为：
平整场地******.****、金属网围栏高**总长****.***，砍伐乔木、挖乔木树苑（胸
径****）***.**根等。详见施工图纸。
*.工程造价：工程预算价格*******.**元，签约合同价：人民币*******.**元
（大写：************元*角整）。
*、合同工期
计划开工日期：年月日。
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：**天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期
天数不*致的，以工期总日历天数为准。
如遇下列情况，经监理工程师审核以及发包人现场代表签证后，工期相应顺延：
*.按施工准备规定，不能提供施工场地，道路未能接通，障碍物未能清除，影响
进场施工；
*.不属包干系数范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方
案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度；
*.在施工中如因工农关系，影响正常施工；
*.非承包原因而监理签证不及时而影响下*道工序施工；
*.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工；
*.人力不可抗拒的因素而延误工期。
*、工程质量
本工程所有的设备和材料所涉及的设计标准、规范，产品标准、规范，工程标准、
规范，验收标准、规范等必须完全符合中华人民共和国相应的标准和规范。
*、项目经理
承包人项目经理：代欢。
*、施工准备
*.承包人负责施工区域的临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作；
*.承包人组织施工管理人员和材料、施工机械进场；
*.承包人编制施工组织设计或施工方案，施工预算，施工总进度计划，材料设备、
成品、半成品等进场计划，送发包人。
*、施工要求
*.施工服务队*资质要得到当地政府管理部门认可，安装人员（特殊工种）要具
有劳动部门发出的上岗证。上岗人员（特殊工种）要有相应的上岗证，施工前发包人
递交派出人员名单，严禁使用未成年工和不适应现场安全施工要求的老弱病残人员进
行施工。
*.在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、爆破和施工安全以及文明施工、
环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施。否则，由此造成的经济和法律责任均
由承包人负责。
*.承包人应按安全施工的要求，采取严格科学的安全措施，确保施工安全和第*
者的安全，承担出于自身安全措施所造成的事故责任和发生的费用。
*.施工队*必须接受现场管理单位的监督、管理和指导。
*.*施工队*应在用户确定施工条件已具备后*天内与发包人确定开始施工日期。
*.*施工队*进场所要的现场工作条件及施工中，需要发包人配合承担的工程可在
合同中明确，也可以作为合同的补充附件。
*.*施工所用机械工具由施工队*自备及自费运到施工工地，进场后进行必要的性
能安全检查，完工后从工地自费搬出运走，施工所用的材料及机械工具由发包人提供
恰当的场所存放并由施工队*自行保管，不得随便存放，以免造成不必要的丢失、损
坏。
*.*在安装过程发现的供货及其质量问题，承包人要负责退货或更换
*.*所有验收文件、测试报告、资料复印件要提交发包人完整的*套，以作留档备
案。
*.*竣工验收时，承包人应向发包人提供有关的技术档案资料*式*份，电子版档
案*份。承包人在本项目的各工程竣工后（以现场监理和发包人签证时间计起），必须
在**天内全面退场，**天内向发包人提供所有竣工文件和质量保证资料。
*、工程价款的支付与结算
*.本工程采用固定单价合同：报价文件包含投标总价及综合单价时，综合单价为
合同单价。合同单价在采购文件及施工合同约定的风险范围之内不可调整。
*.工程预付款：合同签订后*天内，甲方收到乙方提供的等额发票凭证资料后，经
乙方申请，甲方按财政性资金支付流程支付乙方本合同签约价的**%。
*.工程进度款：按工程进度申请支付，现场整体形象进度完成**%以上，并经甲方
现场代表核实确认后，甲方在收到乙方提供的申请书及发票凭证资料后，甲方按财政
资金支付流程支付给乙方。本合同预付款加进度款支付达到合同造价**%时，不再支付
进度款。
*.工程结算款：工程竣工验收合格后送投资审核中心审核后，且办理竣工验收并通过
主管部门验收后，甲方在收到乙方提供的等额发票凭证资料后，经乙方申请，甲方按
财政性资金支付流程支付至最终审定结算价的**%
*.工程质保金：剩余工程最终审定结算价的*%作为质保金，该质保金，待工程在质
保期满无质量问题且乙方无违约的情况下，甲方在*个工作日内付清余款。
*.风险范围以外合同价款调整方法：按政府对工程结算办法的政策性调整，施工
期间若人工、材料价格涨落时施工期间的信息价平均值增减超出招标控制价的信息价
±*%时，价差按实计算调整。
*、施工与设计变更
*.发包人交付的设计图纸、说明和有关技术资料作为施工的有效依据，开工前由
发包人组织设计交底和*方会审并作出会审纪要，作为施工的补充依据，承、发包双
方均不得擅自修改。
*.施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，承包人及时以书面形式通知发
包人，由发包人及时会同监理、设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，
承包人按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用（包括返工损失、停工、
窝工、人员和机构设备调迁、材料构配件积压的实际损失）由发包人负责，并调整合
同造价。
*.承包人在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺
的合理化建议，经发包人、设计单位或有关技术部门同意后采取实施。
*.发包人如需设计变更，必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，承
包人才予实施。重大修改或增加造价时，必须另行协商，在取得投资落实证明，技术
资料设计图纸齐全时，承包人才予实施。
*、保修期
*.自全部工程竣工验收合格之日起算，建设工程质量保修期按国家相关法律法规
的要求执行，如国家相关法律法规未明确的部分，则保修期为*年。在工程质量保修
期内，工程出现质量问题的，承包人收到发包人保修通知后，*天内进行保修服务，且
在*天内完成保修工作。
*.在工程保修期内，承包人应当根据有关法律以及合同规定，在约定的保修范围、
保修期限内承担保修责任。保修的费用由造成质量缺陷的责任方承担。
*.保修期与缺陷责任期重合的期间，由发包人选择适用保修责任条款或者缺陷责
任条款。
*.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起*天内派人保
修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，费用由承包人支
付。
*.发紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
*.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照有关规定，立即向当地建设行政主管
部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出
保修方案，承包人实施保修。
*、工程验收
*.申请竣工验收条件
*）除发包人同意列入缺陷责任期内完成的甩项工程和缺陷修补工作外，合同范围
内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已
完成，并符合合同要求。
*）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料；承包人需要提交的工
程文件套数、费用、质量和移交时间应在专用条款中约定。
*）已按发包人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补
工作清单以及相应的施工计划。
*）发包人要求在竣工验收前完成的其他工作。
*.竣工验收程序
*）承包人向发包人报送竣工验收申请报告。
*）发包人审查后认为尚不具备验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的*天
内通知承包人，指出在接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成发包人通
知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至发包人同意为止。
*）发包人审查后认为已具备竣工验收条件的，应在*天内提请发包人进行工程验
收。
*）发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，应限期修好，并缓发工
程接收证书。整修和完善工作完成后，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证
书。
*）发包人验收后不同意接收工程的，承包人应按照发包人的验收意见，对不合格
工程认真返工重做或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工
程的返工重做或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按本款约定的程序重新
进行。
**、违约责任
承包人的责任：
*.因承包人原因造成工程质量达不到合同约定质量标准的，承包人承担违约责任，
按合同价款的*分之*扣取违约金。并承包人返修至协议书约定的质量标准，相关费
用由承包人承担。
*.由于承包人原因不能按约定工期完成工程任务，发包人有权终止合同，把工程
另行发包，由此给发包人造成的损失由承包人承担，并扣除承包人的合同款。
发包人的责任
*.工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥
补或减少损失。同时，赔偿承包人由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械
设备调迁、材料和构件积压的实际损失。
*.工程未经验收，发包人提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，
由发包人承担责任。
**、纠纷解决办法
任何*方违反合同规定，双方协商不成，按以下第（*）项方式解决：
*.提交甲方所在地仲裁委员会仲裁
*.向甲方所在地人民法院起诉。
**、附则
*.本合同正本*份，副本*份。甲乙双方各执正本*份，其余副本各执*份。
*.本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效；工程完工验收符
合要求，结算工程款后终止。
*.本合同签订后，承、发包双方如需要提出修改时，经双方协商*致后，可以签
订补充协议，作为本合同的补充合同。
设有公有限
电日
春豪天建设有限公
发包人：****市****区博贺镇人民政府
承包人：*
豪
法定代表参裤流
法定代表人茂
女
或委托代理入于*
或委托代理人
****
电话：电话：****-*******
地址：地址：****-*******
开户银行：开户银行：中国农业银行股份有限公
司********支行
账号：账号：*****************
签订日期：****年*月*日
安全施工合同
建设单位（全称）：****市****区博贺镇人民政府（以下简称“甲方”）
施工单位（全称）：****（以下简称“乙方”）
****的实施过程中创造安全、高效的施工环境，
切实搞好本项目的安全管理工作，甲乙双方特此签订如下安全施工合同。
*、甲方职责
*.严格遵守国家有关安全建设的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全
要求。
*．按照“安全第*、预防为主”和坚持“管建设必需管安全”的原则进行安全建
设管理，做到建设与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
*.重要的安全设施必须坚持与主体工程“*同时”的原则，即：同时设计、审批；
同时施工，同时验收，投入使用。
*组织对乙方施工现场安全施工检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。
、乙方职责
*.严格遵守国家有关安全建设的法律法规、有关安全建设的规定，认真执行工程
承包合同中的有关安全要求。
*.坚持“安全第*、预防为主”和“管建设必须管安全”的原则，加强安全建设
宣传教育，增强全员安全建设意识，建立健全各项安全建设的管理机械和安全建设管
理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领
导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员。必须熟悉和遵守本条款的各项规
定，做到建设与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
*．建立健全安全建设责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时
雇请的民工）的安全建设管理系统必须做到纵向到底，*环不漏；各职能部门、人员
的安全建设责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全建设的第*责任人。现
场设置的安全机构，应配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防
事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故
发生。
*.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违
禁、暴力或妨碍治安的行为。
*.乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须
接受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，项目经理必须承担
管理责任。
*.所有施工机具设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完
好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
*.施工中必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
*.乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的建设安全事故应急救
援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》
以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“*不放过”的原则，严肃处理相关
责任失责人员。
*、违约责任
如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。
本合同正本*式*份，合同双方各执*份，双方法定代表人签署并加盖公章后生
效，全部工程竣工验收后失效
博贺
电
口
甲方：（盖章）乙方：（盖章）
茂
法定代表人／委托代理人：法定代表人／委托代理人
安地址：****市****区迎宾大道***号*韬
地址：****市****区博贺镇地址：****市****区迎宾大道***号*韬
解放街*路*号产业园*栋****单元
电话：****-*******电话：****-*******
签约日期：****年
签约地址：****市****区
廉政合同
建设单位（全称）：****市****区博贺镇人民政府（以下简称“甲方”）
施工单位（全称）：****（以下简称“乙方”）
根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证
工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，甲乙双方现就博
贺洲博美片区政府储备土地项目工程订立如下施工廉政合同。
第*条甲乙双方的权利和义务
（*）严格遵守党和国家有关法律法规及建筑工程有关规定。
（*）严格执行建设工程的合同文件，自觉按合同办事。
（*）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业
秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章
制度。
（*）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监
督并认真查处违法违纪行为。
（*）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权
利和义务。
（*）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建
议给予处理并要求告知处理结果的权利。
第*条甲方的义务
（*）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不
得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。
（*）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方
提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（*）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、
配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（*）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工
程分包、劳务等经济活动等。
（*）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购
买合同规定外的材料和设备。
第*条乙方义务
（*）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行赔或馈赠礼金、有价证券、贵
重礼品。
（*）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的
任何费用。
（*）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（*）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用
品等。
第*条违约责任
（*）甲方及其工作人员违反本合同第*、*条，按管理权限，依据有关规定给
予党纪政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成
经济损失的，应予以赔偿。
（*）乙方及其工作人员违反本合同第*、*条，按管理权限，依据有关规定，
给予党纪政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，
甲方建议建设主管部门给予乙方*至*年内不得进入其主管的建筑工程建设市场的处
罚。
第*条双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲
方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同履
行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
第*条本合同有效期为甲乙双方签署之日起至工程项目竣工验收后止。
第*条本合同作为****的附件，与工程施工合
同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。
第*条本合同乙双方各执*份。
诚
名市
甲方：（盖章）茂乙方：（盖章）
法定代表人／委托代理人：法定代表人／委托代理
地址：****市****区博贺镇地址：****市****区迎宾大道***号*韬
解放街*路*号产业园*栋****单元
电话：****-*******电话：****-*******
签约日期：****年*月*日
签约地址：****市****区博贺镇
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
