(**-****-****)
建设工程施工合同
住房城乡建设部
制定
国家工商行政管理总局
第*部分合同协议书
发包人(全称):****县洁达环保科技有限公司
承包人(全称):****
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、
自愿、公平和诚实信用的原则,双方就****县乡镇生活污水处理厂提质增效项目(*标段)施工
及有关事项协商*致,共同达成如下协议:
*、工程概况
*.工程名称:****县乡镇生活污水处理厂提质增效项目(*标段)。
*.工程地点:****县河边镇、象山镇。
*.工程立项批准文号:大发改许可〔****〕**号、大发改许可〔****〕***号。
*.资金来源:中央环保专项资金。
*.工程内容:本项目包含*个子项目,新建河边镇污水处理厂提质增效项目:设计处理水
******/*,湿地前处理系统*套,潜流湿地******,及相关附属设施;象山镇污水处理厂提质增
效项目:设计处理水*****/*,湿地前处理系统*套,潜流湿地******,及相关附属设施。
群体工程应附《承包人承揽工程项目*览表》(附件*)。
*.工程承包范围:
施工图纸所示范围内全部内容。
*、合同工期
计划开工日期:****年*月*日。
计划竣工日期:****年*月**日。
工期总日历天数:***日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数
不*致的,以工期总日历天数为准。具体开工日期以发包方或监理工程师书面通知为准,在开工
前发包方需提供开工许可证明文件。
*、质量标准
工程质量符合合格标准。
*、签约合同价与合同价格形式
*.签约合同价为:
人民币(大写)***********元*角*分(¥*******.**元);
其中:
(*)安全文明施工费:
人民币(大写)*********元*角*分(¥*****.**元);
(*)材料和工程设备暂估价金额:
人民币(大写)****圆整(¥*****元);
(*)专业工程暂估价金额:
人民币(大写)/(¥/元);
(*)暂列金额:
人民币(大写)/(¥/元)。
*.合同价格形式:固定总价。
*、项目经理
承包人项目经理:王如元。
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件:
(*)中标通知书(如果有);
(*)投标函及其附录(如果有);
(*)专用合同条款及其附件;
(*)通用合同条款;
(*)技术标准和要求;
(*)图纸;
(*)已标价工程量清单或预算书;
(*)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同*类内容的
文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集****资金并按照合同约定的期限和
方式支付合同价款。
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转
包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同*工程另行签订与
合同实质性内容相背离的协议。
*、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。
*、签订时间
本合同于****年*月**日签订。
*、签订地点
本合同在****县洁达环保科技有限公司会议室签订。
**、补充协议
合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。
**、合同生效
本合同自双方签字和盖章生效。
**、合同份数
本合同*式*份,均具有同等法律效力,发包人执*份,承包人执*份。
保
吉达环
学环保科技发爱室
发包人:****县清承包人:****
英
(公章)(公章)
法定代表人或其委托代理加器
法定代表人或其委托代理人
(签字)(签字)
组织机构代码:组织机构代码:******************
地址:****县石长村工业污水处理厂地址:****县蓬莱镇新城区建设路
综合办公楼(育才中学*号楼)*层门面
邮政编码:******邮政编码:******
法定代表人:法定代表人:王旭
委托代理人:委托代理人:
电话:****-*******电话:***********
传真:传真:
电子信箱:电子信箱:
开户银行:中国农业银行股份有限公司****县支行开户银行:中国建设银行股份有限公司****支行
账号:*****************账号:********************
*
第*部分通用合同条款
执行中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局制定的《建设工程施工合同》文本
(**-****-****)中的“第*部分通用合同条款”。
第*部分专用合同条款
*.*般约定
*.*词语定义
*.*.*合同
*.*.*.**其他合同文件包括:(*)招标文件;(*)投标文件;(*)中标通知书;(*)标准、
规范及有关技术文件;(*)设计施工图;(*)工程量清单及投标报价书等。
*.*.*合同当事人及其他相关方
*.*.*.*监理人:
名称:,;
资质类别和等级:,;
联系电话:,;
电子信箱:,;
通信地址:,。
*.*.*.*设计人:
名称:中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司;
资质类别和等级:工程设计综合资质甲级;
联系电话:***-********;
电子信箱:/;
通信地址:北京市朝阳区定福庄西街*号。
*.*.*工程和设备
*.*.*.*作为施工现场组成部分的其他场所包括:符合通用条款规定的发包方提供的施工场
地。
*.*.*.*永久占地包括:实施本工程需永久占用的土地。
*.*.*.**临时占地包括:指实施本工程需临时占用的土地。
*.*法律
适用于合同的其他规范性文件:另行约定。
*.*标准和规范
*.*.*适用于工程的标准规范包括:另行约定。
资质类别和等级: |
|
联系电话: |
|
电子信箱: |
|
通信地址: |
|
*.*.*发包人提供国外标准、规范的名称:另行约定;
发包人提供国外标准、规范的份数:另行约定;
发包人提供国外标准、规范的名称:另行约定。
*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:另行约定。
*.*合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为:(*)合同协议书;
(*)中标通知书;
(*)投标函及投标函附录;
(*)专用合同条款;
(*)招标文件及其附件;
(*)通用合同条款;
(*)技术标准、规范和有关技术文件要求;
(*)图纸;
(*)已标价工程量清单;
(**)其他合同文件。
*.*图纸和承包人文件
*.*.*图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限:另行约定;
发包人向承包人提供图纸的数量:另行约定;
发包人向承包人提供图纸的内容:另行约定。
*.*.*承包人文件
需要由承包人提供的文件,包括:办理施工许可证需要的资质文件、项目班子人员证书等以
及施工组织设计、专项施工方案、月进度报表等其他行政主管部门和发包人需要与工程有关的相
关文件资料;
承包人提供的文件的期限为:按通用合同条款执行;
承包人提供的文件的数量为:视发包人要求;
承包人提供的文件的形式为:符合要求签章齐全的正式书面文件;
发包人审批承包人文件的期限:除通用合同条款已有约定外,其余文件发包人须在*日内审批完
毕。
*.*.*现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定:按通用合同条款执行。
*.*联络
*.*.*发包人和承包人应当在*天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、
请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
*.*.*发包人接收文件的地点:发包人办公室;
发包人指定的接收人为:发包人现场代表;
承包人接收文件的地点:项目所在地承包人设立的项目部;
承包人指定的接收人为:项目经理;
监理人接收文件的地点:项目所在地监理人办公室;
监理人指定的接收人为:总监理工程师。
*.**交通运输
*.**.*出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定:按通用合同条款执行。
*.**.*场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定:以行政主管部门出具的永久或临时用地
范围的边界为准。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定:承包人自行实
施,费用已包含在合同价款中。
*.**.*超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由/承担。
*.**知识产权
*.**.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范
以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属:按通用合同条款执行。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求:按通用合同条款执行。
*.**.*关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属:按通用合同条款执行。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求:按通用合同条款执行。
*.**.*
承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式:按通用合同条款
执行。
*.**工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时,是否调整合同价格:是。
允许调整合同价格的工程量偏差范围:按通用合同条款执行。
*.发包人
*.*发包人代表
发包人代表:
姓名:梁海波;
身份证号:******************;
职务:/;
联系电话:***********;
电子信箱:/;
通信地址:/。
发包人对发包人代表的授权范围如下:督促指导监理工程师行使职权,协调施工现场各方面的关
系,监督工程质量,进度和安全文明施工中存在的问题,解决有关设计和技术签证,办理、签认
现场经济技术签证,审核工程进度报表等。
*.*施工现场、施工条件和基础资料的提供
*.*.*提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求:施工场地应当在监理人发出的开工通知中载明的开工日期
前*天具备施工条件并移交给承包人。
*.*.*提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括:满足施工需要。
*.*资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求:/。
发包人是否提供支付担保:否。
发包人提供支付担保的形式:/。
*.承包人
*.*承包人的*般义务
(*)承包人提交的竣工资料的内容:按通用合同条款执行。
附件*:
分包人主要施工管理人员表
名称 |
姓名 |
职务 |
职称 |
主要资历、经验及承担过的项目 |
*、总部人员 |
*、总部人员 |
*、总部人员 |
*、总部人员 |
*、总部人员 |
项目主管 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他人员 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*、现场人员 |
*、现场人员 |
*、现场人员 |
*、现场人员 |
*、现场人员 |
项目经理 |
|
|
|
|
项目副经理 |
|
|
|
|
技术负责人 |
|
|
|
|
造价管理 |
|
|
|
|
质量管理 |
|
|
|
|
材料管理 |
|
|
|
|
计划管理 |
|
|
|
|
安全管理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他人员 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件*:(详见履约担保函原件)
履约担保
****县洁达环保科技有限公司(发包人名称):
鉴于****县洁达环保科技有限公司(发包人名称,以下简称“发包人”)与****川雄建筑工
程有限公司(承包人名称)(以下称“承包人”)于/年/月/日就****县乡镇生活污水处
理厂提质增效项目(*标段)(工程名称)施工及有关事项协商*致共同签订《建设工程施工合
同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同,向你方提供连带责任担
保。
*.担保金额人民币(大写)**********元*角元(¥******.*)。
*.担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之
日止。
*.在本担保有效期内,因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时,我方在收到你
方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后,在*天内无条件支付。
*.你方和承包人按合同约定变更合同时,我方承担本担保规定的义务不变。
*.因本保函发生的纠纷,可由双方协商解决,协商不成的,任何*方均可提请当地仲裁委员
会仲裁。
*.本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖公章之日起生效。
担保人:成都旭阳非融资性担保有限公司(盖单位章)
法定代表人或其委托代理人:,(签字)
地址:成都市金牛区中国(西部)国际珠宝交易中心*栋****
邮政编码:******
电话:***********
传真:/
****年*月**日
附件*:
预付款担保
****县洁达环保科技有限公司(发包人名称):
根据****(承包人名称)(以下称“承包人”)与****县洁达环保科
技有限公司(发包人名称)(以下简称“发包人”)于年月日签订的****县乡镇生活污
水处理厂提质增效项目(*标段)(工程名称)《建设工程施工合同》,承包人按约定的金额向
你方提交*份预付款担保,即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包
人的预付款为承包人提供连带责任担保。
*.担保金额人民币(大写)元(¥)。
*.担保有效期自预付款支付给承包人起生效,至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清
止。
*.在本保函有效期内,因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时,我方在收到你方
的书面通知后,在7天内无条件支付。但本保函的担保金额,在任何时候不应超过预付款金额减
去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。
*.你方和承包人按合同约定变更合同时,我方承担本保函规定的义务不变。
*.因本保函发生的纠纷,可由双方协商解决,协商不成的,任何*方均可提请仲裁
委员会仲裁。
*.本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖公章之日起生效。
担保人:,(盖单位章)
法定代表人或其委托代理人:,(签字)
地址:
邮政编码:
电话:
传真:
年月日
附件**:
支付担保
****(承包人):
鉴于你方作为承包人已经与****县洁达环保科技有限公司(发包人名称)(以下称“发包人”)
于年月日签订了****县乡镇生活污水处理厂提质增效项目(*标段)(工程名称)《建
设工程施工合同》(以下称“主合同”),应发包人的申请,我方愿就发包人履行主合同约定的
工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保:
*、保证的范围及保证金额
*.我方的保证范围是主合同约定的工程款。
*.本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。
*.我方保证的金额是主合同约定的工程款的%,数额最高不超过人民币元(大
写:)。
*、保证的方式及保证期间
*.我方保证的方式为:连带责任保证。
*.我方保证的期间为:自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后日
内。
*.你方与发包人协议变更工程款支付日期的,经我方书面同意后,保证期间按照变更后的支
付日期做相应调整。
*、承担保证责任的形式
我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的,由我方
在保证金额内代为支付。
*、代偿的安排
*.你方要求我方承担保证责任的,应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工
程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额,支付款项应到达的账号。
*.在出现你方与发包人因工程质量发生争议,发包人拒绝向你方支付工程款的情形时,你方
要求我方履行保证责任代为支付的,需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说
明材料。
*.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后7天内无条件支付。
*、保证责任的解除
*.在本保函承诺的保证期间内,你方未书面向我方主张保证责任的,自保证期间届满次日起,
我方保证责任解除。
*.发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的,自本保函承诺的保证期间届满次日
起,我方保证责任解除。
*.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时,自我方向你方支
付(支付款项从我方账户划出)之日起,保证责任即解除。
*.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的,我方在本保函项下的保证
责任亦解除。
*.我方解除保证责任后,你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内,将本保函原件返
还我方。
*、免责条款
*.因你方违约致使发包人不能履行义务的,我方不承担保证责任。
*.依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定,免除发包人部分或全部义务的,我方亦
免除其相应的保证责任。
*.你方与发包人协议变更主合同的,如加重发包人责任致使我方保证责任加重的,需征得我
方书面同意,否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任,但主合同第**条〔变更〕约定的变
更不受本款限制。
*.因不可抗力造成发包人不能履行义务的,我方不承担保证责任。
*、争议解决
因本保函或本保函相关事项发生的纠纷,可由双方协商解决,协商不成的,按下列第种
方式解决:
(*)向仲裁委员会申请仲裁;
(*)向人民法院起诉。
*、保函的生效
本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖公章之日起生效。
担保人:,(盖章)
法定代表人或委托代理人:,(签字)
地址:
邮政编码:
传真:
年月日
附件**:
**-*:材料暂估价表
序号 |
名称 |
单位 |
数量 |
单价(元) |
合价(元) |
备注 |
|
河边镇 |
|
|
|
|
|
* |
总说明牌 |
项 |
* |
**** |
**** |
|
* |
展示牌 |
项 |
* |
**** |
**** |
|
* |
警示牌 |
项 |
* |
**** |
**** |
|
* |
降水处理 |
项 |
* |
***** |
***** |
|
|
象山镇 |
|
|
|
|
|
* |
总说明牌 |
项 |
* |
**** |
**** |
|
* |
展示牌 |
项 |
* |
**** |
**** |
|
* |
降水处理 |
项 |
* |
***** |
***** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总合计 |
|
|
|
***** |
|
**-*:工程设备暂估价表
序号 |
名称 |
单位 |
数量 |
单价(元) |
合价(元) |
备注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**-*:专业工程暂估价表
序号 |
专业工程名称 |
工程内容 |
金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
小计: |
小计: |
小计: |
小计: |