**-***
合同编号：
建设工程监理合同
（**-****-****）
住房和城乡建设部
制定
国家工商行政管理总局
第*部分协议书
委托人（全称）：****闺禾农业开发有限责任公司
监理人（全称）：****
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，
遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商*致，
订立本合同。
、工程概况
*.工程名称：****县美丽乡村建设项目监理*标段：
*．工程地点：****县普安街道、赤城镇、新会镇等**个乡镇；
*．工程规模：农村生活基础设施建设包含：强弱电线路改造，农村电网改造，自来水
供水系统建设，铺设污水管网，新建人行栈道，太阳能路灯等。农村居民住房条件改善包
含：整治公路沿线违规搭建，村庄亮化工程等；
*．工程概算投资额或建筑安装工程费：约********.****元
、词语限定
*
协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
*、组成本合同的文件
*协议书；
*.中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
*．投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；
*．专用条件；
*.通用条件；
*．附录，即：
附录*相关服务的范围和内容
附录*委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备
本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。
*、总监理工程师
总监理工程师姓名：黄宇，身份证号码：******************，注册号：********/
********
*、签约酬金
签约酬金（大写）：_***********元*角*分（￥******.**
包括：
*.监理酬金：￥******.**
*．相关服务酬金：
其中：
（*）勘察阶段服务酬金：
（*）设计阶段服务酬金：
（*）保修阶段服务酬金：
（*）其他相关服务酬金：
*、期限
*.监理期限：
自****年_月_日始，至_*****年月_日止。
*.相关服务期限：
（*）勘察阶段服务期限自年_月_日始，至年月日止。
（*）设计阶段服务期限自年_月_日始，至年月日止。
（*）保修阶段服务期限自年_月日始，至/年__月__日止。
（*）其他相关服务期限自年月日始，至年月日止。
*、双方承诺
*．监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
*.委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，
并按本合同约定支付酬金。
*、合同订立
*月_*日。
*．订立时间：****年
*．订立地点：****市****县。
*.本合同*式*份，具有同等法律效力，双方各执*份。
溪
委托人：药（盖章）监理人：（盖章）
住所：住所：****省成都市成华区*环路东*段
***号*栋***室
邮政编码：邮政编码：
法定代表人或其授权法定代表人或其授权
的代理人：（签字）的代理人：（签字）
开户银行：开户银行：中国工商银行成都石灰街支行
账号：账号：*******************
电话：电话：***-********
传真：传真：
电子邮箱：电子邮箱：
第*部分通用条件
*.定义与解释
*.*定义
除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款
所赋予的含义：
*.*.*“工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。
*.*.*“委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的*方，及其合法的继承人或受
让人。
*.*.*“监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的*方，及其合法的继承人。
*.*.*“承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当
事人，及其合法的继承人。
*.*.*“监理”是指监理人受委托人的委托，依照法律法规、****标准、勘察
设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行
管理，对****相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务
活动。
*.*.*“相关服务”是指监理人受委托人的委托，按照本合同约定，在勘察、设计、
保修等阶段提供的服务活动。
*.*.*“正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。
*.*.*“附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。
*.*.*“项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。
*.*.**“总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、
主持项目监理机构工作的注册监理工程师。
*.*.**“酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金
额。
*.*.**“正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书
中载明的签约酬金额。
*.*.**“附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。
*.*.**“*方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第*方”是
指除委托人和监理人以外的有关方。
*.*.**“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数
据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
*.*.**“天”是指第*天*时至第*天*时的时间。
*.*.**“月”是指按公历从*个月中任何*天开始的*个公历月时间。
*.*.**“不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程
中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、癌疫、水灾、
骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。
*.*解释
*.*.*本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用*种及以上语言文字
时，应以中文为准。
*.*.*组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，
本合同文件的解释顺序如下：
（*）协议书；
（*）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
（*）专用条件及附录*、附录*；
（*）通用条件；
（*）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。
双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同*类内容的文件，应以最
新签署的为准。
*．监理人的义务
*.*监理的范围和工作内容
*.*.*监理范围在专用条件中约定。
*.*.*除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：
（*）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第*次工地会议*天前报委托人。根据
有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；
（*）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议：
（*）参加由委托人主持的第*次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加
专题会议；
（*）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项
施工方案与****强制性标准的符合性；
（*）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；
（*）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；
（*）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；
（*）检查施工承包人的试验室；
（*）审核施工分包人资质条件；
（**）查验施工承包人的施工测量放线成果；
（**）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；
（**）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合
性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；
（**）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委
托人审核、批准；
（**）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施
工承包人整改并报委托人：
（**）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；
（**）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相
关验收标准；
（**）验收隐蔽工程、分部分项工程；
（**）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合
同争议等事项
（**）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；
（**）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；
（**）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人：
（**）编制、整理工程监理归档文件并报委托人
*.*.*相关服务的范围和内容在附录*中约定。
*.*监理与相关服务依据
*.*.*监理依据包括：
（*）适用的法律、行政法规及部门规章；
（*）与工程有关的标准：
（*）工程设计及有关文件；
（*）本合同及委托人与第*方签订的与实施工程有关的其他合同。
双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。
*.*.*相关服务依据在专用条件中约定。
*.*项目监理机构和人员
*.*.*监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理
机构的主要人员应具有相应的资格条件。
*.*.*本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保
证监理工作正常进行。
*.*.*监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理
工程师时，应提前*天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监
理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。
*.*.*监理人应及时更换有下列情形之*的监理人员：
（*）严重过失行为的；
（*）有违法行为不能履行职责的；
（*）涉嫌犯罪的；
（*）不能胜任岗位职责的；
（*）严重违反职业道德的；
（*）专用条件约定的其他情形。
*.*.*委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。
*.*履行职责
监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、****有关标准及本
合同履行职责。
*.*.*在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时
提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协
商解决。
*.*.*当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理
人应提供必要的证明资料。
*.*.*监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变
更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。
在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批
准时，应在发出指令后的**小时内以书面形式报委托人。
*.*.*除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权
要求承包人予以调换。
*.*提交报告
监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。
*.*文件资料
在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相
关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。
*.*使用委托人的财产
监理人无偿使用附录*中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条
件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，
在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移
交。
*.委托人的义务
*.*告知
委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理
机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。
*.*提供资料
委托人应按照附录*约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，
委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料
*.*提供工作条件
委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。
*.*.*委托人应按照附录*约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿
使用。
*.*.*委托人应负责协调****中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的
外部条件。
*.*委托人代表
委托人应授权*名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本
合同后*天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，
应提前*天通知监理人。
*.*委托人意见或要求
在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通
知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。
*.*答复
委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，
给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。
*.*支付
委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。
*.违约责任
*.*监理人的违约责任
监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
*.*.*因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。
赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由
双方协商确定。
*.*.*监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。
*.*委托人的违约责任
委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
*.*.*委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。
*.*.*委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。
*.*.*委托人未能按期支付酬金超过**天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。
*.*除外责任
因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造
成的损失，监理人不承担赔偿责任。
因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、
损害。
*.支付
*.*支付货币
第*部分专用条件
*.定义与解释
*.*解释
*.*.*本合同文件除使用中文外，还可用
*.*.*约定本合同文件的解释顺序为：按通用合同条件执行。
*．监理人义务
*.*监理的范围和内容
*.*.*监理范围包括：项目的工程施工全过程监理，包含施工图和财评控制价所有内
容及招标人预留工程总造价内容和工程变更及其后的缺陷责任期内****_。
*.*.*监理工作内容还包括：*.协助委托人编写开工报告；
*.审查承建商各项施工准备工作，下达开工通知书：
*.督促承建商施工管理制度和质量保证体系的建立、健全实施；
*.审查承建商提交的施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划，并督促实施；
上
*.组织设计交底，图纸会审，审查设计变更；
*.审核承建商提出的分包工程项目及选择分包的单位；
*.编制投资控制计划，复核已完工程量，签署工程中期付款凭证；
*.设计变更经设计咨询单位审核、业主批准后，发布施工工程变更令：
*.审查工程使用的原材料、办成品、成品、构配件和设备的质量，必要时进行测试和
监控：
**.监督承建商严格按技术和设计文件施工，控制工程质量，重要工程部位督促承建商
实施预控措施；
**.抽查工程施工质量，对隐蔽工程进行复验签证，参与工程质量事故的分析及处理：
**.分阶段进行进度控制，及时提出调整意见：
**.协助处理合同纠纷和索赔事宜，协调委托人与承建商之间的争议：
**.督促检查安全生产，文明施工；
**.编制监理工作月报、监理工作总结和质检运行报告，报业主和有关主管部门：
**.督促承建商整理合同文件及施工技术档案资料；
**.组织对工程初验，参与工程竣工验收，对施工质量提出评价意见；
**.审核竣工图纸和其他技术文件资料：
*
**.编制监理工作竣工文件和项目工程最终总结：
**.签发交工验收证书和工程缺陷责任终止证书：
**.签发最终支付证书；
**.结算初审：
**.配合本项目结算审核。
*.*监理与相关服务依据
*.*.*监理依据包括：*.适用的法律：中华人民共和国的相关法律、行政法规；中华
人民共和国所属的相关专业部门和地方法规或规章等。
*.监理依据：
（*）国家及****省颁布的有关****和****监理的法律、法规；
（*）有关工程技术标准，施工验收规范，建设工程监理规范；
（*）政府部门批准的工程项目建设的有关文件，可行性研究报告，初步设计文件及其
他文件：
（*）设计文件、地勘报告、图纸及说明；
（*）****合同文件及监理合同文件；
（*）施工图中设计要求的标准、规范；
（*）招标文件；
（*）中标人的投标文件。
*.*.*相关服务依据包括：本工程相关的合同、相关的标准、招投标文件及补充资料、
工程计价规范及定额、工程设计及有关文件
*.*项目监理机构和人员
*.*.*更换监理人员的其他情形：①监理单位派驻现场的总监理工程师及主要监理
人员必须与投标承诺的人员*致，不得擅自变更。在****合同期内因招标文件和合同
约定原因确需更换的，变更人员累计人次不得超过合同约定项目编制总人数的**%，所变
更人员的资格、业绩和信誉不得低于中标条件且必须经委托人同意，并将新人员的相关资
料*并报送有关行业行政主管部门备案，备案结果应在****市公共资源交易中心网站公示。
②监理人在投标文件中承诺拟派本项目总监理工程师和专业监理工程师只能担任该项目工
程监理工作，项目未竣工前不得再承担其他监理工作。如擅自更换总监理工程师违约金
*****元/次/人，在监理付费时进行扣除；如擅自更换专业监理工程师违约金****元/
次/人，在监理付费时进行扣除。出现*次以上的擅自变更本条规定的人员，委托人有权
**
终止合同，并收回已支付的监理费用，以及报建设行政主管部门。如监理人所派本项目
的总监理工程师和专业监理工程师出现：辞职、死亡、重大疾病（需提供国家*级甲等及
以上医院的开具的医学证明）以及国家规定的不可抗力等原因，经委托人同意，并按照上
述规定中的第①款的形式进行变更；如经委托人以及相关主管部门核实监理人更换人员未
按照本款规定进行变更，并提供虚假资料，委托人将上报建设行政主管部门，以及对监理
人处违约金*****元/次。出现*次以上的提供虚假人员变更资料，委托人有权终止合同，
并收回已支付的监理费用，以及报建设行政主管部门
*.*履行职责
*.*.*对监理人的授权范围：（（*）监理工程师依照法律、法规及有关技术标准、设
计文件和建设工程承包合同，对承包人在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，代
表发包人进行监管。（*）对工程安全进行全面管理并承担责任。（*）监理工程师认为工
程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定，有权要求承包人改正。（*）涉及
工程开工、竣工、工期变化、工程变更、工程范围变化、工程计量、工程费用变化的事项
须发包人事先批准。发包人在合同履行期间有权根据具体情况调整；监理人须经发包人批
准的权力范围并及时通知承包人。（*）尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、
工程或比邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人
可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批
准，承包人也应立即遵照执行。（*）监理人应公正地履行职责，在按合同要求由监理人发
出指示、表示意见、审批文件、确定价格以及采取可能涉及发包人或承包人的义务和权利
的行动时，应认真查清事实，并与双方充分协商后作出公正的决定。（*）按照现行《建设
工程监理规范》（**/******-****）进行本项目工程监理
在涉及工程延期天内和（或）金额/_*元内的变更，监理人不需请
示委托人即可向承包人发布变更通知。
*.*.*监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：按通用条款执行
*.*提交报告
监理人应提交报告的种类（包括监理规划、监理月报及约定的专项报告）、时间和份数：
（*）定期信息文件：①根据监理工程项目、范围及内容，随工程施工进展向业主报送监理
报表；②工程质量分析专题报告；③工程进度分析专题报告；④施工安全专题报表；工
程质量统计报表；施工安全统计报表；设计、变更与索赔处理的计量和处理结论、支
付等入账。
**
（*）根据监理工程进度进展情况的不定期报告：①关于工程优化设计或变更或施工进
展的建议；②资金、资源投入及合理配置的建议；③工程进度及工程进展预测分析报告：
工程质量状况及分析的专题报告；业主合理要求提交的其他报告。
（*）监理过程文件：①施工措施计划批复文件；②施工进度调整批复文件；③监理协
调会议纪要文件；其他监理业务往来文件。
上述材料书面*份，电子文件*份。
*.*使用委托人的财产
附录*中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：委托人
监理人应在本合同终止后**天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时
间和方式为：本项目竣工验收合格后*天内，监理人搬离委托人提供的房屋，由委托人
进行验收，验收合格后并双方签字
*.委托人义务
*.*委托人代表
委托人代表为：以委托人的通知为准
*.*答复
委托人同意在**天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答
复。
*．违约责任
*.*监理人的违约责任
*.*.*监理人赔偿金额按下列方法确定：
监理人不履行合同或者履行合同不符合约定的，按签约酬金的**%向委托人支付违约
金，如给委托人造成损失的还应承担赔偿责任，包括但不限于委托人的实际损失、因监理
人的违约行为导致委托人对第*人应承担的相应责任、委托人实现权利支付的诉讼费、律
师费等相关费用，且委托人享有单方解除合同的权利。
*.*委托人的违约责任
*.*.*委托人逾期付款利息按下列方法确定：
逾期付款利息=当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数
*.支付
*.*支付货币
币种为：人民币
比例为：，汇率为：
**
*.*支付酬金
正常工作酬金的支付：
| 最后付款 |
监理与相关服务期届满**天内 |
委托人向监理人支付至合同金额的***% |
*****.** |
| 第*次付款 |
竣工验收合格并出具竣工验收报告后 |
委托人向监理人支付至合同金额的**% |
******.** |
| 第*次付款 |
工程量完成**%后 |
委托人向监理人支付至合同金额的**% |
******.** |
| 第*次付款 |
工程量完成**%后 |
委托人向监理人支付至合同金额的**% |
******.** |
| 首付款 |
本合同签订后*天内 |
委托人向监理人支付至合同金额的**% |
*****.** |
| 支付次数 |
支付时间 |
支付比例 |
支付金额（元） |
*.合同生效、变更、暂停、解除与终止
*.*生效
本合同生效条件：
*.履约保证金作为合同订立的条件，须在合同签订前提交。足额缴纳履约保证金后才
能签订合同。监理人提交中标价**%的履约保证金（保函担保），保函承包人应保证履约
担保在发包人出具工程接收证书之前*直有效，如果监理人提交的履约担保有明确的有效
时间，当合同工程的竣工日期发生延期时（不论何原因），监理人应在收到委托人通知后*
天内重新提交*份等金额的履约担保，新履约担保的有效期应符合委托人的要求，若监理
人未保证按履约担保要求缴纳，则视为弃权，委托人有权另行委托。履约保证金须通过监
理人的基本账户转入，凡是通过个人账户缴纳履约保证金的*律视为未缴纳，不予签订合
同。
*.本合同经委托人与监理人双方签字盖章后生效。
*.*变更
*.*.*除不可抗力外，因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列
方法确定：
**
附加工作酬金=本合同期限延长时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关
服务期限（天）
*.*.*附加工作酬金按下列方法确定：
附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间（天）×正常工作酬金协议书约
定的监理与相关服务期限（天）
*.*.*正常工作酬金增加额按下列方法确定：
正常工作酬金增加额=工程投资额或建筑安装工程费增加额×正常工作酬金工程概
算投资额（或建筑安装工程费）
*.*.*因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量
的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。
*.争议解决
*.*调解
本合同争议进行调解时，可提交项目所在地人民法院进行调解。
*.*仲裁或诉讼
合同争议的最终解决方式为下列第*种方式：
（*）提请仲裁委员会进行仲裁。
（*）向项目所在地人民法院提起诉讼。
*其他
*.*检测费用
委托人应在检测工作完成后天内支付检测费用。
*.*咨询费用
委托人应在咨询工作完成后天内支付咨询费用。
*.*奖励
合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：
奖励金额=工程投资节省额×奖励金额的比率；
奖励金额的比率为%。
*.*保密
委托人申明的保密事项和期限：监理人与委托人、施工总承包等单位的各种文件、信
件往来，不得透露给与本项目无关的第*人
**
监理人申明的保密事项和期限：不得泄露委托人申明的秘密，亦不得泄露设计、勘
察、施工总承包等单位申明的秘密。
第*方申明的保密事项和期限：设计文件、勘察文件均不得在施工过程中和施工结
束后向第*透露。
*.*著作权
监理人在本合同履行期间及本合同终止后*年内出版涉及本工程的有关监理与相关服
务的资料的限制条件：
不得透露与专用条件*.*保密所约定的内容。
*.补充条款
（*）委托人免费向监理人提供办公用房，其他除办公用房以外的生活场所、设施、检测
仪器和试验设备等所有仪器、设备、通讯设施、监理人员工地住房等为完成****工作
所需的*切监理设施均由监理人自行购置、解决，其费用已经包含在监理人的投标报价和
合同价款中。
（*）监理人应按投标文件的承诺派遣项目班子。
（*）合同签订后，监理人需按国家相关规定完成相关手续。
（*）①总监及班子其他成员须保证随时在施工现场，并做到**小时现场有监理工程师
值班，能及时处理发生的问题，若违规，将按以下方式处理：拟派项目班子成员中，监理
员每人每次缺席违约金：中标金额÷工期*投标文件中拟派项目班子人员数；专监每人每
次缺席违约金：*·（中标金额÷工期*投标文件中拟派项目班子人员数）；总监每次缺席
违约金：*·（中标金额÷工期*投标文件中拟派项目班子人员数）。②委托人有权要求调
换不称职的监理人员。③如建设行政主管部门抽查到与投标文件上拟派班子人员不*致的
（委托人书面同意更换的除外）作放弃合同处理。
（*）施工现场因监理监督管理不到位或手续缺失造成安全事故（安全事故分级：①特别
重大事故，是指造成**人以上死亡，或者***人以上重伤(包括急性工业中毒，下同），
或者**元以上直接经济损失的事故；②重大事故，是指造成**人以上**人以下死亡，
或者**人以上***人以下重伤，或者*****元以上**元以下直接经济损失的事故：
③较大事故，是指造成*人以上**人以下死亡，或者**人以上**人以下重伤，或者
*****元以上*****元以下直接经济损失的事故；*般事故，是指造成*人以下死
亡，或者**人以下重伤，或者*****元以下直接经济损失的事故。），委托人将按以
**
下标准处以违约金：*般事故：****元/次、较大事故：*****元/次、重大事故：*****元
/次、特别重大事故：*****元/次，并向行政主管部门移交处罚。
（*）保修期内监理人应积极督促施工单位进行质量回访，有质量问题应在**小时内通知
施工单位进行维修整改并现场监督，否则委托人将扣取****费的部分尾款。
（*）委托人将根据现场具体情况决定工程的实施时间。进场时间以委托人通知为准，监理
人在接到委托人通知后*日内无条件进场，未进场前所发生的费用监理人应在报价时综合
考虑在报价中，若未按时进场则视为自动放弃中标资格，委托人将另行招标并不作任何补
偿。
（*）监理项目班子成员考核到场，连续*个月未达到**%的出勤率，扣除监理合同价款的
**%。
（*）监理人若出现以下情形之*的，委托人可以解除合同：①监理单位发生挂靠、转包、
违法分包的；②监理单位派驻现场的总监理工程师及主要监理人员与投标承诺的人员不*
致的（办理了变更手续的除外）；③监理单位拒不履行投标承诺及合约职责与义务的；
（**）取消专用条件的*.*变更的相关内容，****费总价包干，不因项目工期的延长
和缩短、工作内容的增减，以及工程造价的增减变更合同金额。
（**）未尽事宜委托人、监理人双方协商解决，协商结果以补充协议明确。
**
附录*相关服务的范围和内容
*-*勘察阶段：
*-*设计阶段：
*-*保修阶段：
*-*其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：
**
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
