文山公路局2024年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护项目（丘北公路分局S206线K82+455～K93+000）

**	**.*.*（*）	承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：按招标人要求。
**	**.*.*	质量保证金金额：按结算总价*%提供保函或保险。质量保证金是否计付利息：否质量保证金退还：缺陷责任期结束后保函或保险失效
**	**.*.*（*）	逾期付款违约金的利率：*%/天
**	**.*.*（*）	进度付款证书最低限额：***元
**	**.*.*	承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：*份
****	**.*.*（*）**.*.*（*）	材料、设备预付款比例：主要材料、设备单据所列费用（)
**	**.*	本项目合同期内不调价。开工预付款金额：（签约合同价的**%）。
**	**.*.*	合理化建议奖励：不适用。
**	**.*	提前交工的奖金限额：/签约合同价。
**	**.*	提前交工的奖金：*元/天
**	**.*（*）	逾期交工违约金限额：*%签约合同价
*	**.*（*）	逾期交工违约金：****元/天
*	*.*.*	发包人提养护工程书面资料的期限：签订合同**天内
*	*.*	发包人是否提供施工设备和临时设施：查
*	*.*.*	发包人是否提供材料或工程设备：查
*	*.*.*	监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：根据第**.*款发出的变更指示，无论单项工程变更涉及的金额或累计变更超过了签约合同价的多少，均需得到发包人事前批准。
*	*.*.*	图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前_*天签发图纸修改图给承包人。
*	*.*.*.*	缺陷责任期：自实际完工日期起计算*个月
*	*.*.*.*	监理人：****公路局养护工程内部监理组地址：****公路局邮政编码：******
*	*.*.*.*	发包人：****公路分局地址：****县锦屏镇椒莲路住建局西侧
序号	条目号	信息或数据
**	**.*	争议的最终解决方式：仲裁或诉讼如采用仲裁，仲裁委员会名称：待定。如果采用诉讼，人民法院名称：向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
**	**.*.*	第*者责任险的保险费率：*.*%，最低投保金额****元人民币，事故次数不限（不计免赔）。
**	**.*	建筑工程*切险的保险费率：*.*%*。计算基数为工程量清单第***章（不含建筑工程*切险及第*者责任险的保险费）至第****章的合计金额。
**	**.*（*）	保修期：自实际交工日期起计算*个月
**	**.*（*）	竣工资料的份数：按发包人要求。
**	**.*.*（*）	承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：按发包人要求。