合同备案号:*************
****县固城镇王昌寺村垂钓中心建
设壮大村集体经济项目
****合同
甲
方:****县固城镇人民政府
乙方:****智焱建设工程有限公司
代理机构:*****
期:***年*月日
日
甲方****县固城镇人民政府
乙方****智焱建设工程有限公司
(以下简称甲方和乙方)
根据_****县固城镇王昌寺村****
********-****-**(项目名称/项目编号)评审结果,按照《中华人
民共和国****法》、《中华人民共和国民法典合同编》的规定,
经双方协商,本着平等互利和诚实信用的原则,*致同意签订本合同如
下。
*、项目概述
*.项目名称:****县固城镇王昌寺村垂钓中心建设壮大村集体经
济项目;
*.项目编号:********-****-**
*.项目实施地点:****县固城镇王昌寺村
*.工程内容:硬化场地、新建管理用房、露营基地、维修鱼塘,
配套相关设施及安全防护设施(具体要求详见竞争性碳商文件)
*、实施期限
*
本项目总工期为_**日历天,工程进度经甲、乙双方协商确*
定,施工周期的起始期限由双方当事人协商确定。
*
*、甲方权利义务
*.在施工开始前甲方负责对施工现场进行清理,为施工提供必要
准备条件。
*.施工周期内,甲方负责施工过程中的各类协调关系。
*.施工周期内,甲方有权对乙方施工过程进行监督。
*、乙方权利义务
*.乙方保证在施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定和及
有关工程质量标准,保证按期保质保量地完成工程。
*.乙方保证其施工人员了解国家有关法律法规和工程操作规范,
并在施工过程中严格遵守甲方各项管理规定,施工过程中如因乙方管
理不当造成甲方场所及设施损坏、工作人员人身伤害或第*方人身财
产损失,乙方应承担赔偿责任。
*.乙方保证在施工期间保护好施工现场内的甲方陈设物和有关设
施、设备、管线,如因乙方施工给甲方陈设物、设施、设备、管线造
成损坏的,乙方承担相应的赔偿责任。
*.施工期间乙方保证施工现场的整洁,工程完工后乙方负责对施
工现场进行清扫。
*、工程材料
工程所需材料均由乙方负责提供,材料价款包含于工程总价款之内
,材料的具体类别、数量、价格等内容以本合同附件材料清单为准。
乙方保证其所提供的材料全部符合国家有关标准,适合在公共场所使
用。乙方在使用上述材料前应先行向甲方提供材料的质检报告、合格
证等相关材料。在工程质保期限内如因材料质量问题造成甲方或第*
方人身财产损失的,乙方应就该部分损失与材料供应商承担连带保证
责任。
*、工程变更
工程项目及施工方式如需变更,乙方应报请甲方同意调整相关工
程费用及工期。
*、竣工验收
工程完工后,由甲方负责组织验收。验收标准以本合同附件中的
质量要求和国家有关质量标准。
*、质量责任
本项目质保期_*年,保证由其完成的工程在正常条件下正常
使用。具体保修可具体签定保修协议。如发生不可抗力损坏或属甲方
原因造成损失的,乙方不承担责任。
*、总价款及结算方式
*.本合同总金额为大写:人民币*****任*****元*角
*分(小写):******.**元。
*.结算方式:合同签订后乙方进场施工预付合同金额的**%,施
工完成验收后支付合同金额的**%,剩余*%作为质保金,质保期满后
工程质量无问题后*次性付清。
*、违约责任
*.如在工程完成并通过验收后*年内因乙方工程的质量问题
给甲方造成损失的由乙方负责。
*.双方均应忠实履行合同约定的各项内容,任何*方违反本合同,
均应承担违约责任。
*.乙方未按要求履行合同义务时,甲方有权拒绝验收,且乙方须向
甲方支付合同总额*%的违约金;逾期交付的工程或服务,从逾期之
日起每日按合同金额*%的数额向甲方另加付违约金,逾期超过**
日以上时,甲方有权终止合同,由此造成甲方的*切经济损失由乙方
承担。
*.甲方未按要求履行合同义务时,乙方有权暂停执行合同,甲方
须向乙方支付合同总额*%的违约金;甲方无正当理由拖延付款时
,甲方须向乙方支付带纳金,标准为每日按违约总额的*%*累计,逾
期超过_**日以上时,乙方有权终止合同,由此造成乙方的*切经济
损失由甲方承担。
*
*.如乙方所提供实施本项目的关键技术性能指标达不到竞争性城*
碳商文件中规定的指标要求,甲方除部分或全部扣除乙方质量保证金
之外,还将保留继续向乙方进*步索赔有关直接和间接经济损失的权
利。
**、提出异议的时间和方法
*.甲方在验收中若对工程质量有异议时,应在工日内向乙方提
出书面异议。
*.乙方在接到甲方书面异议后,应在**_日内负责处理并函复甲
方处理情况,否则,即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
**、合同未尽事宜
甲、乙双方在履行本合同的过程中应通力协作,本合同的未尽事
宜由双方在友好协商的基础上妥善解决。
**、合同续延、变更与解除
*.如在工程期间发生不可预见的意外情况,经双方协商工程周期
可以延长,工程周期延长时双方应订立书面确认文件,工程周期延长
后本合同有效期随工程周期自动续延,双方无需另行签订合同。本合
同经双方当事人协商*致可以变更或解除,变更或解除合同均需由合
同当事双方订立书面协议。
*.不可抗力如在合同履行期间发生不可抗力事件导致合同不能正
常履行的,双方互不负有赔偿责任。
**、不可抗力
任何*方由于不可抗力原因不能履行合同时,应在不可抗力事
件结束后*日内向对方通报,以减轻可能给对方造成的损失,在取
得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后,允许延期履行或修订合
同,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
**、争议的解决
*.合同执行过程中发生的任何争议,均以上述交付验收标准作为
民政路
诉讼解决依据。如双方未能通过友好协商解决,则可向甲方所在地人
民地法院提起诉讼。
*.在法院审理期间,除提交法院审理的事项外,合同其它事项和条
款仍应继续履行。
**、税费
*.中国政府根据现行税法所征收的*切税费均由各缴税责任方独
立承担。
*.在中国境外发生的与本合同相关的*切税费及不可预见费均由
乙方负担。
**、合同生效
本合同在甲乙双方法人代表或被授权人签字盖章之日起生效。
**、其它
*.所有经*方或双方签署确认的文件(包括会议纪要、补充协议、
往来信函)、采购文件和响应承诺文件、合同的附件及中标通知书均
为本合同不可分割的有效组成部分,与本合同具有同等的法律效力和
履约义务。
*.如*方地址、电话、传真号码有变更,应在变更当日书面通知对
方,否则,应承担相应责任。
*.未经甲方书面同意,乙方不得擅自向第*方转让其应履行的合
同项下的义务。
*.本合同*式*份,甲方*份,乙方*份,代理公司*份,采
购办*份,均具有同等法律效力。
*
鉴证方(招标代理机构):****(公章)经办人(签字或盖章)****日期:****.*.* |
鉴证方(招标代理机构):****(公章)经办人(签字或盖章)****日期:****.*.* |
纳税人识别号:开户行:账号: |
纳税人识别号:******************开户行:中国农业银行股份有限公司****支行营业室账号:***************** |
经办人(签字或盖章)日期: |
经办人(签字或盖章)日期:***、*** |
法定代表人(签字或盖章)*或委托代理人(签字或盖章)日期:***、*、** |
法定代表人(签字或盖章)******或委托代理人(签字或盖章))日期:****、*、* |
甲方:****县固城镇人民政府(章)地址:电话:邮编: |
乙方:****智路建设工程有限公司(章)地址:****省****市****县西华池镇南街运输公司家属院*号楼*单元***室电话:***********邮编:****** |
注:本合同中主要条款必须全部响应,但格式仅作为参考文本,合同签订双方可根据
项目的具体要求进行修订,原则上不能超越和违背招标及补充文件、投标文件及投标有关承
诺的范围及内容。
*