见索即付预付款保函
保函编号：【****并银预保字第***号】
致：【****市****区工程事物中心】（受益人，以下简称“贵方”，注册地址：【****省****市
****区向阳路**号】）
鉴于中信银行股份有限公司【太原】分行（以下简称“我行”）客户【*****建集团有
限公司】（以下简称“保函申请人”，注册地址：【****省****市****区向阳路**号】）与贵
方于【****】年【**】月【**】日签订了编号为【*****建集团有限公司施工合同****年
***号-*】的【建设项目工程总承包合同）】（以下简称“基础合同”。为保证保函申请人履
行基础合同项下预付款有关的义务而需向贵方提交见索即付预付款保函
现经保函申请人的申请，我行同意开具本不可撤销的见索即符预付款保函如下：
*、范围及保函金额
我行在收到贵方向我行提交的书面索赔通知，声明保函申请人违反基础合同约定使用预
付款或未按期退还预付款，承担相符交单的付款责任。
我行在本保函项下承担的付款金额最高不超过￥【*******】元，人民币【***元整】
（大写）。我行于本保函项下的付款金额随着贵方的索赔金额自动递减，贵方累计索赔金额
不得超过最高付款金额。
*、书面索赔文件
我行在收到贵方提交的符合不述条件的书面索赔文件后，承担相符交单的付款责任。贵
方提交的书面索赔文件应当包括：
*、本保函原件：
*、满足下列要求的书面索赔通知：（*）载明保函申请人违反基础合同约定使用预付款
或未按期退还预付款的具体违约说明；（*）载有明确的索赔金额（不得超过本保函第*条
所列的限额）及收款的银行账户；（*）载明贵方对于索赔款项未获得保函申请人或其他人以
任何方式进行支付或补偿的声明；（*）由贵方法定代表人或其授权代理人签字并加盖贵方公
章（如授权代理人签字的，应同时提供授权书）。
我行保证在收到上述相符书面索赔文件后，在*个工作日内进行核定后按照本保函的条
款承担付款责任，在本保函承诺付款金额范围内将贵方索赔的款项支付至贵方指定账户。
*、本保函自保函申请人开立于我行处的账户收到贵方支付的基础合同项下的金额为
￥【*******】元，人民币【***元整】（大写）的预付款之日起生效（预付款的收款人：
【*****建集团有限公司】；收款账号：【*******************】：开户行：【中信银行股份
有限公司太原迎泽支行】），有效期至【****】年【*】月【**】日（含当日，若当日为休息
日，则为休息日后的第*个银行工作日，以下简称“有效期”)。本保函项下的任何书面索赔
单据必须在本保函有效期内我行营业时间结束（北京时间【**:**】）前送达我行于本保函第
*条中提供的地址。但，本保函于下述任*事项发生之时立即失效，即我行在本保函项下的
付款责任即刻解除：
*、本保函有效期届满，贵方未提交符合本保函要求的书面索赔文件；
*、本保函项下的应付款项已经全部支付；
*、本保函的金额已减额至*；
*、我行收到贵方出具的免除本保函项下付款责任的文件。
*、我行在本保函项下的付款义务独立于基础合同关系及保函申请法律关系，仅承担相
符交单的付款责任。本保函对基础合同的引述不影响本保函的独立性。本保函不可转让，我
行对贵方之外的任何第*人不承担责任。
*、本保函失效后，无论保函原件是否退还我行，我行均不对任何在本保函失效后递交
至我行的索赔承担责任。
*、本保函适用中华人民共和国法律（仅为本保函之目的，前述法律不包括香港特别行
政区、澳门特别行政区、台湾地区之法律）。
因本保函引起的任何争议和纠纷，协商解决不成的，按以下第【*】种方式解决：
*、向我行住所地有管辖权的人民法院提起诉讼
*、向【/】申请仲裁，仲裁地为【/】，并适用申请仲裁时该机构现行有效的仲裁规则。
*、本保函项下或与本保函相关的任何通知、要求或其他文件应以书面形式作出，并发
送至以下地址或我行不时通知贵方的任何替代地址：地址：【****省太原市小店区平阳路**
号**幢第*至**层】
电话：【****-*******】
银行名称盖章）：中信银行股份有限公司【太原】分行
负责人或授权代理人（签章）
开立日期：【****】年【*】月【**】日
*
*****建集团有限公司
施工合同****年***号
*中
**-****-****
建设项目工程总承包合同
中华人民共和国住房和城乡建设部
制定
国家市场监督管理总局
第*部分合同协议书
发包人（全称）：****市****区工程事务中心
承包人（全称）：*****建集团有限公司·天津市政工程设计
研究总院有限公司
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》
及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双
方就华康路上跨尧贤街立交桥工程总承包（***）项目的工程总承
包及有关事项协商*致，共同达成如下协议：
*、工程概况
*．工程名称：华康路上跨尧贤街立交桥工程总承包（***）
*．工程地点：****市****区华康路与尧贤街交口。
*．工程审批、核准或备案文号：尧行审发[****]***号、尧
行审发（****）***号文件。
*．资金来源：****区*******%。
*．工程内容及规模：项目西起尧贤街以西****，东至尧贤街
以东****，路线全长*****。华康路主线上跨尧贤街，辅道与尧
贤街平交，标准路段红线宽度***，主线高架桥标准路段桥梁宽
度**.***。建设内容包含道路工程、桥梁工程、交通工程、照明
工程、天眼工程及管线切改等。
*．工程承包范围：按照***总承包模式从工程设计开始到质
保期结束为止所涉及到的所有工作，包括工程施工图设计、工
程施工及相关采购、竣工验收和最终交付等所有工作。
*、合同工期
计划开始工作日期：****年**月**日。
计划开始现场施工日期：以发包人或发包人委托的监理工程
师下发的开工通知书为准。
计划竣工日期：****年**月**日。
工期总日历天数：***日历天，工期总日历天数与根据前述计
划日期计算的工期天数不*致的，以工期总日历天数为准。
*、质量标准
工程质量标准：设计满足现行的建设工程建设标准、设计规
范和设计深度；工程达到国家现行有关施工质量验收规范合格标
谁。
*、签约合同价与合同价格形式
*．签约合同价（含税）为：人民币（大写）暂定*****
*******元整（￥*********.**元），不含税价人民币（大
写）***********任****元*角（￥*********.*
元）。
具体构成详见价格清单。其中：
（*）设计费（含税）：
人民币（大写）**********元整（￥*******元）；
适用税率：*%，税金为人民币（大写）_*****任****元
*角参分（￥******.**元），不含税价人民币（大写）****
********元*角*分（￥*******.**元）。
（*）设备购置费（含税）：
*
人民币（大写）元）；适用税率：
*元）；
*%，税金为人民币（大写）
￥
（*）建筑安装工程费（含税）：
人民币（大写）暂定**************元整
（?*********.**元）；适用税率：*%，税金为人民币（大写）
*************元*角*分（￥********.**元）；
不含税价人民币（大写）***任*******任*****元
*角（￥*********.*元）；
（*）暂估价（含税）：
人民币（大写）￥元）。
（*）暂列金额（含税）：
人民币（大写）（￥元）。
（*）双方约定的其他费用（含税）：
人民币（大写）_元)；适用税率：/%，
￥
_元)。
税金为人民币（大写）（￥
（*）“*项费用”合计人民币（大写）：暂定******
*******元*角*分（￥*******.**元）其中：
①安全文明施工费为人民币（大写）：*********
***元*角*分（￥*******.**元）；
②临时设施费为人民币（大写）：***********
**元*角*分（￥*******.**元）；
③环境保护费为人民币（大写）：*****任*****
元*角*分（￥******.**元）；
*
*.合同价格形式：
合同价格形式为单价合同。
合同当事人对合同价格形式的其他约定：在本合同中列出的总
价数据仅限于用于工程预付款的支付及施工前期手续办理，而不能
用于其他目的。项目实施过程的中期支付按财政预算评审报告中的
综合单价计算。最终结算金额按审计部门审计认定的金额为准。
*、工程总承包项目经理
白涛
工程总承包项目经理：
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）中标通知书（如果有）；
（*）投标函及投标函附录（如果有）；
（*）专用合同条件及《发包人要求》等附件；
（*）
通用合同条件；
（*）承包人建议书；
（*）价格清单；
（*）双方约定的其他合同文件。
上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和
修改，属于同*类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合
同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建
设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
*．承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设
计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违
法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
*、订立时间
本合同于****年_**月**日订立。
*、订立地点
本合同在****市****区工程事务中心订立。
*、合同生效
本合同经双方签字或盖章后成立，并自发包人、承包人双
方签字盖章之日起生效。
**、合同份数
本合同*式***份，均具有同等法律效力，发包人执*份，
承包人执***份。
*
联合体协议书
*****建集团有限公司与天津市政工程设计研究总院有限公司
（所有成员单位名称）自愿组成*****建集团有限公司·天津市政工程
设计研究总院有限公司（联合体名称）联合体，共同参加华康路上路
尧贤街立交桥工程总承包（***）（项目名称）设计施工总承包投标。
现就联合体投标事宜订立如下协议。
*、*****建集团有限公司（某成员单位名称）为*****建集团
有限公司·天津市政工程设计研究总院有限公司（联合体名称）牵头人。
*、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件
编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及
指示，并处理与之有关的*切事务，负责合同实施阶段的主办、组织
和协调工作。
*、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行
合同，并对外承担连带责任。
*、联合体各成员单位内部的职责分工如下：*****建集团有限公
司（牵头人）：牵头负责项目建设过程中相关资料的申报、审批、管
理等工作。负责项目的实施及管理、工程保修期内的缺陷修复和保修
等工作：
天津市政工程设计研究总院有限公司（成员*）：配合合同谈判.
签订及履约等工作。负责项目施工图设计、技术交底、现场技术服务。
参与验收、修改、变更等工作。。
*、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
*、本协议书*式*份，联合体成资钻招标人各执*份。
注：本协议书由委托代理人签宝的，*应附法家车表人签字的授权
委托书。
*****建集局藏用司
牵头人名称：单位盖章）
皖***********
签字）
法定代表人或其委托代理人
程设计。
成员*名称：天工程设练究总院有限公司（单位盖章）
法定代表人或共到
（签字）
干
合同专用章
**
**
发包从
合同专用章
****
法定代表人或其委托代理人：法定代表人或共秀托代理人：
印韶
（签字）(签字）
统*社会信用代码：统*社会信用代码：
******************
******************
地址：****省****市****区向阳
地址：****区新*中南侧
路**号
******邮政编码：_******
邮政编码：邮政编码：_
法定代表人：敬国祥法定代表人：杨韶勇
秋为
委托代理人：白涛
委托代理人：
电话：电话：****-*******
传真：传真：****-*******
电子信箱：***********@***.***
电子信箱：
开户银行：开户银行：中国建设银行股份有限
公司****解放路支行
账号：账号：********************
*）工程设备种类、数量、单价以财政评审为依据，以实际
发生的工程量进行结算。
（*）施工过程中若遇到建设行政主管部门发布的人工费、取
费费率及税金调整文件等政策性调整文件发布时，按政策性调整
文件执行。
*.工程结算以审计部门审定的工程造价作为最终工程结算
价。
*.工程实施过程中，因非承包人原因需要调整概算或项目建
设规模的，在发包人完成相应审批手续后，发包人与承包人另行
签订补充协议。
**.*.*按实际完成的工程量支付工程价款的计量方法、估
价方法：每月**日承包人报送当月已完工程形象进度及相应的
工程进度报量预算，监理人当天审批形象进度并报送发包人，发
包人现场代表*个工作日内审核完进度报量。
**.*预付款
**.*.*预付款支付
预付款的金额或比例为：合同总价的**%。
预付款支付期限：合同签订后**日内支付。
预付款扣回的方式：从承包人每月中间计量款中按比例平均
抵扣，至承包完成金额累计达到合同总价的**%抵扣完成。
**.*.*预付款担保
***
提供预付款担保期限：在发包人支付预付款之前提供，在
预付款完全扣回之前，承包人应保证预付款担保持续有效。
预付款担保形式：保函
**.*工程进度款
**.*.*工程进度付款申请
工程进度付款申请方式：按发包人要求，根据当月实际完成
工程量及形象进度编制付款申请报告
承包人提交进度付款申请单的格式、内容、份数和时间：按
发包人要求。
进度付款申请单应包括的内容：付款申请表、建筑安装工程
月进度报量预算书等相关文件。
**.*.*进度付款审核和支付
进度付款的审核方式和支付的约定：
设计费：施工图完成提交施工图至发包人且施工图预算评
审完成后*日内发包人支付设计费的**%；工程竣工验收合格
后*日内支付至设计费的**%，审计完成以后双方完成结算后*
*日内，发包人付清剩余设计款项。
施工费：施工进度款付款节点及比例：工程款按月进度支付，
每月**日支付上月完成工程量的**%工程进度款（如财政预算
评审与现场实际进度时间不符，暂依据承包人按专用条款
**.*.*.*规定计价，报送发包人，造价咨询人审核单价）工
程完工后付至已完施工图审定工程款的**%，竣工验收合格后
***
**日内付至施工图预算评审价的**%，审计部门审计完成后，
付至审计部门认定工程总价款的**%，在提交缺陷责任期质量保
证金保函后**日内付清余款。
本合同约定的增值税率为开具增值税专用发票使用的国
家政策规定的现行税率，本条款约定的增值税额为按国家增值税
相关规定开具的增值税发票税额：如合同履行过程中实际税率出
现政策变化，根据国家最新税率政策规定进行动态调整。每次付
款前，承包人应根据发包人审核的进度报量金额提供增值税专用
发票，并对发票的真实性负责，并遵守发包人的财务付款流程。
发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后
的执行通用条款_天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应
按照执行通用条款支付违约金。
**.*付款计划表
**.*.*付款计划表的编制要求：执行通用条款。
**.*.*付款计划表的编制与审批
付款计划表的编制：执行通用条款。
**.*竣工结算
**.*.*竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请的时间：工程验收合格后**天内。
竣工结算申请的资料清单和份数：*份竣工结算及相关证明
资料。
竣工结算申请单的内容应包括：执行通用条款。
***
**.*.*竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：执行通用条款。
发包人完成竣工付款的期限：执行通用条款。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条
款。
**.*质量保证金
**.*.*承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第*种方式：
(*）工程质量保证担保，保证金额为：竣工结算价的*%质
量保证金保函；
(*）/%的工程款；
（*）其他方式：
**.*.*质量保证金的预留
质量保证金的预留采取以下第*种方式：
（*）在支付工程进度款时逐次预留的质量保证金的比例：
*，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、
扣回以及价格调整的金额；
(*）工程竣工结算时*次性预留专用合同条件第**.*.*项
第（*）目约定的工程款预留比例的质量保证金；
(*）其他预留方式：
***
关于质量保证金的补充约定：以保函代替保证金，缺陷责
任期满，自动失效
**.*最终结清
**.*.*最终结清申请单
当事人双方关于最终结清申请的其他约定：承包人应在缺陷
责任期终止证书颁发后**天内，向发包人提交*份最终结清申
请单，并提供相关证明材料，最终结清申请单应列明质量保证金、
应扣除的质量保证金、缺陷责任以及缺陷责任期内发生的增减费
用。
**.*.*最终结清证书和支付
当事人双方关于最终结清支付的其他约定：发包人应在收到
承包人提交的最终结清申请单后**天内完成审批并向承包人颁
发最终结清证书，审批后*天内完成支付。
第**条违约
**.*发包人违约
**.*.*发包人违约的情形
发包人违约的其他情形执行通用条款。
**.*.*发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：执行通用条款。
**.*承包人违约
**.*.*承包人违约的情形
***
附件*工程质量保修书
发包人（全称）：****市****区工程事务中心
承包人（全称）：*****建集团有限公司·天津市政工程设计研究总
院有限公司
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工
程质量管理条例》，经协商*致就华康路上跨尧贤街立交桥工程
总承包（***）（工程全称）订立工程质量保修书。
*、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承
担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水
工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供
冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双
方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人
施工范围内的所有工程，在使用中人为破坏，使用不当及不可抗
力造成的损坏不在保修范围内。
*、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保
修期如下：
*．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合
理使用年限；
***
*．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的
防渗为年；
*．装修工程为上年；
*.电气管线、给排水管道、设备安装工程为*年；
*.供热与供冷系统为个采暖期、供冷期；
*.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为上年；
*.其他项目保修期限约定如下：
质量保修期自工程工验收合格之日起计算。
*、缺陷责任期
工程缺陷责任期为**个月，缺陷责任期自工程通过凌工验
收之日起计算。单位/区段工程先于全部工程进行验收，单位/区
段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。
，
缺陷责任期终止后，发包人应返还剩余的质量保证金。
*、质量保修责任
*．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通
知之日起*天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，
发包人可以委托他人修理。
*．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应
当立即到达事故现场抢修。
*．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质
量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门
***
报告，采取安全防范措施，并由承包人提出保修方案，承包人将
设计业务分包的，应由原设计分包人或具有相应资质等级的设计
人提出保修方案，承包人实施保修。
*．质量保修完成后，由发包人组织验收。
*、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
*、双方约定的其他工程质量保修事项：
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签
署，作为工程总承包合同附件，其有效期限至保修期满。
***
*
发包人（公率承（公车座
*
****
台同专用章
地址：****区新亚南侧
地证此西省街汾市****
区向阳路**号
勇杨
法定代表人（签字）：
法定代表人（签字)：
委托代理人（签字)：引为民
委托代理人（签字)：
电话：
电话：****-*******
真：****-*******
传
传真：
开户银行：中国建设银行股
开户银行：
份有限公司****解放路支行
账号：
账号：********************
邮政编码：邮政编码：************邮政编码：******
***
合同麦用章子平区营口道***号
法定代表人（签字）：
印建
委托代理人（签字）：
电话：***-********
传真真：***-********
开户银行：中国工商银行天津市兰州道支行
账号：*******************
邮政编码：******
***
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
