工程编号:************-***
合同编号:
****省建设工程施工合同
工程名称:****中心城区基础设施建设项目箱变及****电源引入工程
工程地点:****市****区
发包人:****市****区住房和城乡建设局
承包人:****
****省住房和城乡建设厅
制订
****省工商行政管理局
第*部分合同协议书
发包人(全称):****市****区住房和城乡建设局
承包人(全称):****
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公
平和诚实信用的原则,双方就****中心城区基础设施建设项目箱变及****电源引入工程工程施工及有关
事项协商*致,共同达成如下协议:
*、工程概况
*.工程名称:****中心城区基础设施建设项目箱变及****电源引入工程。
*.工程地点:****市****区。
*.工程立项批准文号:丰审批投审字【****】**号。
*.资金来源:****。
*.工程内容:电力电缆敷设、拉管、箱变及基础、排管、架构、挖填土等。
群体工程应附《承包人承揽工程项目*览表》(附件*)。
*.工程承包范围:包括但不限于工程量清单及施工图纸的全部内容。
*、合同工期
计划开工日期:年月日。
计划竣工日期:年月日。
工期总日历天数:**天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不*致的,以
工期总日历天数为准。
*、质量标准
工程质量符合合格标准。
*、签约合同价与合同价格形式
*.签约合同价为:
人民币(大写)*************元*角*分(¥*,***,***.**元);
其中:
(*)安全文明施工费:
人民币(大写)***********元*角*分(¥***,***.**元);
(*)材料和工程设备暂估价金额:
人民币(大写)/(¥/元);
(*)专业工程暂估价金额:
人民币(大写)/(¥/元);
(*)暂列金额:
人民币(大写)/(¥/元)。
*.合同价格形式:固定单价。
*、项目经理
承包人项目经理:邵海军,。
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件:
(*)本合同协议书;
(*)专用合同条款及其附件;
(*)技术标准和要求;
(*)图纸(如果有);
(*)已标价工程量清单或预算书;
(*)中标通知书(如果有);
(*)投标函及其附录(如果有);
(*)通用合同条款;
(*)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同*类内容的文件,应
以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付
合同价款。
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法
分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同*工程另行签订与合同实质
性内容相背离的协议。
*、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。
*、签订时间
本合同于****年**月**日签订。
*、签订地点
本合同在****市****区住房和城乡建设局签订。
**、补充协议
合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。
**、合同生效
本合同自甲乙双方法定代表人或其授权代理人在协议书上签字或盖章并盖单位章后生效。
**、合同份数
本合同*式*份,均具有同等法律效力,发包人执*份,承包人执*份。
本页为****中心城区基础设施建设项目箱变及****电源引入工程合同协议书签署页,无正文。
发包人:(公章/合同章),承包人:(公章/合同章)
****市****区住房和城乡建设局,****
法定代表人或其委托代理人:,法定代表人或其委托代理人:
(签字/盖章),(签字/盖章)
统*社会信用代码:,统*社会信用代码:
******************,******************
地址:****省****市****区青年路***号地址:****坤颖建筑材料有限公司院内
邮政编码:******,邮政编码:******
法定代表人:****,法定代表人:刘惠芝
委托代理人:董晶晶,委托代理人:马卫涛
电话:****-*******,电话:***********
传真:****-*******,传真:****-*******
电子信箱:,电子信箱:*************@***.***
开户银行:,开户银行:
中国工商银行股份有限公司****天元支行
账号:,账号:*******************
第*部分通用合同条款
使用住房城乡建设部、国家工商行政管理总局印发的《建设工程施工合同(示范文本)》(**-****-****)
通用条款部分。
第*部分专用合同条款
*.*般约定
*.*词语定义
*.*.*合同
*.*.*.**其他合同文件包括:履行合同过程中甲乙双方书面确认的对合同内容进行变更的洽商、签证、
设计变更等资料。
*.*.*合同当事人及其他相关方
*.*.*.*监理人:
名称:中鸿*博集团有限公司,;
资质类别和等级:监理资质工程监理综合资质;
联系电话:***********,;
电子信箱:***************@***.***,;
通信地址:成都市武侯区武侯大道顺江段**号*栋*楼**号。
*.*.*.*设计人:
名称:广州捷能电力科技有限公司,;
资质类别和等级:工程设计电力行业(送电工程、变电工程)专业乙级;
联系电话:***-********,;
电子信箱:*********@**.***,;
通信地址:广州高新技术产业开发区科学城光谱西路**号***文化产业园*期*楼***室。
*.*.*工程和设备
*.*.*.*作为施工现场组成部分的其他场所包括:现场临时办公室、材料堆放地。
*.*.*.*永久占地包括:经政府主管部门批复的用地范围内依据设计图纸确定的施工项目用地。
*.*.*.**临时占地包括:项目周边用地。
*.*法律
适用于合同的其他规范性文件:《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招投标法》、《建设工
程质量管理条例》及国家、交通运输部、地方行业现行有关法规、规章及规范性文件。
*.*标准和规范
*.*.*适用于工程的标准规范包括:本工程图纸所标注及国家现行的本行业标准和规范,交通运输部、
****省、****市相关的施工及验收规范标准。
*.*.*发包人提供国外标准、规范的名称:无;
发包人提供国外标准、规范的份数:/,;
发包人提供国外标准、规范的名称:/,。
*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:无。
*.*合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为:执行通用条款。
*.*图纸和承包人文件
*.*.*图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限:/;
发包人向承包人提供图纸的数量:/;
发包人向承包人提供图纸的内容:/。
*.*.*承包人文件
需要由承包人提供的文件,包括:按发包人要求;
承包人提供的文件的期限为:按发包人要求;
承包人提供的文件的数量为:按发包人要求;
承包人提供的文件的形式为:按发包人要求,;
发包人审批承包人文件的期限:**个工作日,。
*.*.*现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定:执行通用条款。
*.*联络
*.*.*发包人和承包人应当在*天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、
请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
*.*.*发包人接收文件的地点:****省****市****区青年路***号;
发包人指定的接收人为:,董晶晶,。
承包人接收文件的地点:****坤颖建筑材料有限公司院内;
承包人指定的接收人为:,马卫涛,。
监理人接收文件的地点:成都市武侯区武侯大道顺江段**号*栋*楼**号;
监理人指定的接收人为:严阳林,。
*.**交通运输
*.**.*出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定:发包人、监理人、经发包人同意的第*方以及政府监督管理部门可以
免费出入施工现场。
*.**.*场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定:图纸施工范围内为场内。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定:由承包人按施工组
织设计自行确定,并承担相关费用。
*.**.*超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
*.**知识产权
*.**.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映
发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属:归发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求:归发包人。
*.**.*关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属:归发包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求:承包人不得为了实施本合同之外的其他目的而复制、使
用相关文件或将之提供给任何第*方。
*.**.*承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式:包含在合同
价中,由承包人承担。
*.**工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时,是否调整合同价格:是。
允许调整合同价格的工程量偏差范围:执行通用条款及****省现行工程量清单计价规范中的相关规
定。
*.发包人
*.*发包人代表
发包人代表:
姓名:,董晶晶,;
身份证号:,;
职务:,;
联系电话:***********,;
电子信箱:,;
通信地址:****省****市****区青年路***号。
发包人对发包人代表的授权范围如下:对该项目建设投资、进度、质量、安全等目标的实现做好与
各方的施工协调及管理职权;接受承包方送交的函件。
*.*施工现场、施工条件和基础资料的提供
*.*.*提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求:开工前*日历天。
*.*.*提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括:建设范围内用地,施工用水、用电发包方帮助承包
方协调解决,费用承包方自理,提供工程地质和坐标、高程控制点。
*.*资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求:无。
发包人是否提供支付担保:否,。
发包人提供支付担保的形式:/。
*.承包人
*.*承包人的*般义务
(*)承包人提交的竣工资料的内容:竣工图、施工技术资料、施工管理资料(含施工日志、影像资
料)以及工程变更、洽商、签证等满足当地行政或行业主管部门及发包人要求的工程资料。
承包人需要提交的竣工资料套数:双方另行确定(不少于*套)。
承包人提交的竣工资料的费用承担:由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间:工程竣工验收合格后*周内。
承包人提交的竣工资料形式要求:装订成册的纸质及电子文档。
(**)承包人应履行的其他义务:①承包人应按发包人的指令,完成发包人要求的对本工程建设内
容的任何增加和减少;②承包人应积极主动核对图纸中的标高、轴线等技术数据,充分理解设计意图。若
由于明显的实际图纸问题(例如尺寸标注不闭合、文字标识相互矛盾等)和发包人(包括监理)不正确的
指令,承包人发现后有口头或书面告知义务,否则造成工程质量、安全、进度损失的,不能免除承包人的
附件*:
承包人用于本工程施工的机械设备表
序号 |
机械或设备名称 |
规格型号 |
数量 |
产地 |
制造年份 |
额定功率(**) |
生产能力 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件*:
承包人主要施工管理人员表
名称 |
姓名 |
职务 |
职称 |
主要资历、经验及承担过的项目 |
*、总部人员 |
*、总部人员 |
*、总部人员 |
*、总部人员 |
*、总部人员 |
项目主管 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他人员 |
|
|
|
|
其他人员 |
|
|
|
|
*、现场人员 |
*、现场人员 |
*、现场人员 |
*、现场人员 |
*、现场人员 |
项目经理 |
|
|
|
|
项目副经理 |
|
|
|
|
技术负责人 |
|
|
|
|
造价管理 |
|
|
|
|
质量管理 |
|
|
|
|
材料管理 |
|
|
|
|
计划管理 |
|
|
|
|
安全管理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他人员 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件*:
分包人主要施工管理人员表
名称 |
姓名 |
职务 |
职称 |
主要资历、经验及承担过的项目 |
*、总部人员 |
*、总部人员 |
*、总部人员 |
*、总部人员 |
*、总部人员 |
项目主管 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他人员 |
|
|
|
|
其他人员 |
|
|
|
|
*、现场人员 |
*、现场人员 |
*、现场人员 |
*、现场人员 |
*、现场人员 |
项目经理 |
|
|
|
|
项目副经理 |
|
|
|
|
技术负责人 |
|
|
|
|
造价管理 |
|
|
|
|
质量管理 |
|
|
|
|
材料管理 |
|
|
|
|
计划管理 |
|
|
|
|
安全管理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他人员 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件*:
履约担保(参考格式)
(发包人名称):
鉴于,(发包人名称,以下简称“发包人”)与
(承包人名称)(以下称“承包人”)于年月日
就,(工程名称)施工及有关事项协商*致共同签订《建设工程
施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同,向你方提供
连带责任担保。
*.担保金额人民币(大写)元(¥)。
*.担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证
书之日止。
*.在本担保有效期内,因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时,我方在
收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后,在*天内无条件支付。
*.你方和承包人按合同约定变更合同时,我方承担本担保规定的义务不变。
*.因本保函发生的纠纷,可由双方协商解决,协商不成的,任何*方均可提请
仲裁委员会仲裁。
*.本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖公章之日起生效。
担保人:,(盖单位章)
法定代表人或其委托代理人:,(签字)
地址:
邮政编码:
电话:
传真:
年月日
附件*:
预付款担保
(发包人名称):
根据,(承包人名称)(以下称“承包人”)与
(发包人名称)(以下简称“发包人”)
于年月日签订的,(工程名称)《建设工程施工合同》,
承包人按约定的金额向你方提交*份预付款担保,即有权得到你方支付相等金额的预付款。
我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。
*.担保金额人民币(大写)元(¥)。
*.担保有效期自预付款支付给承包人起生效,至你方签发的进度款支付证书说明已完
全扣清止。
*.在本保函有效期内,因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时,我方在收
到你方的书面通知后,在7天内无条件支付。但本保函的担保金额,在任何时候不应超过预
付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。
*.你方和承包人按合同约定变更合同时,我方承担本保函规定的义务不变。
*.因本保函发生的纠纷,可由双方协商解决,协商不成的,任何*方均可提请
仲裁委员会仲裁。
*.本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖公章之日起生效。
担保人:,(盖单位章)
法定代表人或其委托代理人:,(签字)
地址:
邮政编码:
电话:
传真:
年月日
附件**:
支付担保
(承包人):
鉴于你方作为承包人已经与,(发包人名称)(以下称“发包人”)于年
月日签订了,(工程名称)《建设工程施工合同》(以下称“主合同”),
应发包人的申请,我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提
供如下担保:
*、保证的范围及保证金额
*.我方的保证范围是主合同约定的工程款。
*.本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价
款。
*.我方保证的金额是主合同约定的工程款的%,数额最高不超过人民币元(大
写:)。
*、保证的方式及保证期间
*.我方保证的方式为:连带责任保证。
*.我方保证的期间为:自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后
日内。
*.你方与发包人协议变更工程款支付日期的,经我方书面同意后,保证期间按照变更
后的支付日期做相应调整。
*、承担保证责任的形式
我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的,由
我方在保证金额内代为支付。
*、代偿的安排
*.你方要求我方承担保证责任的,应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同
约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额,支付款项应到达的账号。
*.在出现你方与发包人因工程质量发生争议,发包人拒绝向你方支付工程款的情形时,
你方要求我方履行保证责任代为支付的,需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具
的质量说明材料。
*.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后7天内无条件支付。
*、保证责任的解除
*.在本保函承诺的保证期间内,你方未书面向我方主张保证责任的,自保证期间届满
次日起,我方保证责任解除。
*.发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的,自本保函承诺的保证期间届
满次日起,我方保证责任解除。
*.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时,自我方向
你方支付(支付款项从我方账户划出)之日起,保证责任即解除。
*.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的,我方在本保函项下
的保证责任亦解除。
*.我方解除保证责任后,你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内,将本保函
原件返还我方。
*、免责条款
*.因你方违约致使发包人不能履行义务的,我方不承担保证责任。
*.依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定,免除发包人部分或全部义务的,
我方亦免除其相应的保证责任。
*.你方与发包人协议变更主合同的,如加重发包人责任致使我方保证责任加重的,需
征得我方书面同意,否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任,但主合同第**条〔变
更〕约定的变更不受本款限制。
*.因不可抗力造成发包人不能履行义务的,我方不承担保证责任。
*、争议解决
因本保函或本保函相关事项发生的纠纷,可由双方协商解决,协商不成的,按下列第
种方式解决:
(*)向仲裁委员会申请仲裁;
(*)向人民法院起诉。
*、保函的生效
本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖公章之日起生效。
担保人:,(盖章)
法定代表人或委托代理人:,(签字)
地址:
邮政编码:
传真:
年月日
附件**:
**-*:材料暂估价表
序号 |
名称 |
单位 |
数量 |
单价(元) |
合价(元) |
备注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**-*:工程设备暂估价表
序号 |
名称 |
单位 |
数量 |
单价(元) |
合价(元) |
备注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**-*:专业工程暂估价表
序号 |
专业工程名称 |
工程内容 |
金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
小计: |
小计: |
小计: |
小计: |