第*部分专用合同条款
*,*般约定
*.*词语定义
*.*.*合同
*.*.*.*其他合同文件包括:
*.*.*合同当事人及其他相关方
*.*.*.*监理人:
名称
资质类别和等级:
联系电话:
电子信箱:
通信地址:
*.*.*.*设计人:
名称:
资质类别和等级:
联系电话:
电子信箱:
通信地址:
*.*.*工程和设备
*.*.*.*作为施工现场组成部分的其他场所包括:
*
*.*.*.*永久占地包括:
**.**临时占地包括:
**法律
适用于合同的其他规范性文件:执行通用条款
*.*标准和规范
*.*.*适用于工程的标准规范包括:国家现行的法律标准及规范
*.*.*发包人提供国外标准、规范的名称:
发包人提供国外标准、规范的份数:
发包人提供国外标准、规范的名称:
*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:
参考图纸及工程量清单。
*.*合同文件的优先顺序
*、合同协议书*、中标通知*、投标
合同文件组成及优先顺序为:
函及附录*、合同专用条款及附件*、通用合同条款。
*.*图纸和承包人文件
*.*.*图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限:工程开工前
*份
发包人向承包人提供图纸的数量:
发包人向承包人提供图纸的内容:详见施工图
*.*.*承包人文件
*
需要由承包人提供的文件,包括:*、营业执照*、资质证书、*、安
全生产许可*、施工组织设计*、工程进度表*、竣工资料*、施工
图纸*、竣工结算资料等;
承包人提供的文件的期限为:按发包人要求
承包人提供的文件的数量为:按发包人要求
承包人提供的文件的形式为:书面形式
发包人审批承包人文件的期限:按发包人要求
*.*.*现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定:
*.*联络
*.*.*发包人和承包人应当在*天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书
指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人
*.*.*发包人接收文件的地点:施工现场;
发包人指定的接收人为:
承包人接收文件的地点:****省****市路北区缸窑街道缸窑路*****
虫********分公司*
承包人指定的接收人为:吴宾***********
监理人接收文件的地点:
监理人指定的接收人为:
*.*交通运输
*.*.*出入现场的权利
*
关于出入现场的权利的约定:由承包人按发包人要求取得出入施工现场所需
的
批准手续和全部权利
*.*.*场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定:
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约
定:
双方协商。
*.*.*超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用
由承
承担。
*.*知识产权
*.*.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托
编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作
权的归属:
发包人
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求:承包人可以为实现合同目的
而
复制、使用此类文件,但不能用于与合同无关的其他事项。
*.*.*关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属:执行通用条
款。
*.*.*关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求:执行通用条款。
*.*.*承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的
承
**
执行****年****省消耗量定额中的基价及相应工程类别的费用标准,其中定额
基价中的机械费不做调整,材料价格按拦标价工程量清单主要材料明细表中已有
的价格计取,没有的按施工当期《****市造价信息》价格,造价信息没有的经发
包人确认的材料价格为准,作为结算的依据,工程造价再按中标价除以拦标价的
比例下浮;
*)分部分项工程量清单数量偏差在±*%~±**%之间(含**%)或设计变更引起
原有项目数量增减在±**%以内(含**%),其综合单价(除主要材料明细表虫
的价格外)不变,工程量据实调整,措施费费按中标价除以拦标价的比例下浮。
所对应的工程数量和措施项目费,由承包人提出,经发包人认可,作为价款调
整、支付、结算的依据:
*)设计变更引起原有项目数量增减,工程数量变化幅度范围超过±**%,超
过±**%的工程数量调整,其增加的数量和减少后剩余的数量所对应的综合
单价及措施项目费,由承包人重新提出综合单价及措施项目费,其中定额基
价中的机械费不做调整,材料价格按拦标价工程量清单主要材料明细表虫
已有的价格计取,没有的按、施工当期《****市造价信息》进行调整,造价
信息没有的,经发包人确认的材料价格为准,作为结算的依据,工程造价再
按中标价除以拦标价的比例下浮。
*)人工费:人工调整执行唐绿建价字(****)*号文;规费:执行冀建
市【****】**号文件;安全生产文明施工费:执行冀建工【****】**号文
件:税金:执行冀建工(****)*号文件及现行文件。以上如遇政策调整
按相关文件执行。
**.合同价格、计量与支付
**.*合同价格形式
**.*.*、单价合同。
综合单价包含的风险范围:
风险费用的计算方法:
风险范围以外合同价格的调整方法:
**
**.*.*、总价合同。
总价包含的风险范围:
风险费用的计算方法:
风险范围以外合同价格的调整方法:
**.*.*、其他价格方式:
**.*预付款
**.*.*预付款的支付
预付款支付比例或金额:
预付款支付期限:
预付款扣回的方式:
**.*.*预付款担保
承包人提交预付款担保的期限:
预付款担保的形式为:卜
**.*计量
**.*.*计量原则工程量计算规则:
**.*.*计量周期
关于计量周期的约定:
**.*.*单价合同的计量
关于单价合同计量的约定:
**.*.*总价合同的计量
关于总价合同计量的约定:
**
**、*.*总价合同采用支付分解表计量支付的,是否适用第**.*.*项(
总价合同的计量)约定进行计量:
**、*.*其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序:*
**.*工程进度款支付
**、*.*付款周期
关于付款周期的约定:项目完工经验收合格并经审计部门审计完成后付至审
定金额的***%。
**.*.*进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定:
**.*.*进度付款申请单的提交
(*)单价合同进度付款申请单提交的约定:
(*)总价合同进度付款申请单提交的约定:
(*)其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定:
**.*.*进度款审核和支付
(*)监理人审查并报送发包人的期限:
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限:
(*)发包人支付进度款的期限:
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式:
**.*.*支付分解表的编制
*、总价合同支付分解表的编制与审批:
*、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批:
**.验收和工程试车
**
**、*,分部分项工程验收
**.*.*监理人不能按时进行验收时,应提前,小时提交书面
延期要求。关于延期最长不得超过:小时。
**.*竣工验收
**.*.*竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定:上
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法:
*
**.*.*移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限:
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的,违约金的计算方法为:。
承包人未按时移交工程的,违约金的计算方法为:
**.*工程试车
**.*.*试车程序
工程试车内容:执行通用条款
(*)单机无负荷试车费用由_承包人承担;
(*)无负荷联动试车费用由承包人承担。
**.*.*投料试车
关于投料试车相关事项的约定:
**.*竣工退场
**.*.*竣工退场
承包人完成竣工退场的期限:执行通用条款。
**
**、竣工结算
**、*竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限:竣工验收合格后**日内
竣工结算申请单应包括的内容:
**.*竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限:发包人
完成竣工付款的期限:
**.*关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序:
**.*最终结清
**.*.*最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数:
承包人提交最终结算申请单的期限:
**.*.*最终结清证书和支付
(*)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限:
(*)发包人完成支付的期限:
**.*缺陷责任期与保修
**.*缺陷责任期缺陷责任期的具体期限;自竣工验收合格之日起*年。
**.*质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定:。在工程项目竣工前,承包人
按专用合同条款第*.*条提供履约担保的,发包人不得同时预留工程质量
保证金。
**.*.*承包人提供质量保证金的方式
**
质量保证金采用以下第(*)种方式:
(*)质量保证金保函,保证金额为:
(*)卜%的工程款;
(*)其他方式:保函、保险或现金
**.*.*质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第*种方式:
(*)在支付工程进度款时逐次扣留,在此情形下,质量保证金的计算基数不
包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额;
(*)工程竣工结算时*次性扣留质量保证金;
(*)其他扣留方式:工程竣工结算并经审计部门审计完成后
关于质量保证金的补充约定:_工程质保金为竣工结算审计金额的*%
**.*保修
**.*.*保修责任
工程保修期为*年
**.*.*修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间:
**.违约
**.*发包人违约
**.*.*发包人违约的情形
发包人违约的其他情形:
**.*.*发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法:
**
(*)因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的违约责
任:
(*)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任:
(*)发包人违反第**.*款(变更的范围)第(*)项约定,自行实施被取消的
工作或转由他人实施的违约责任:
(*)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定,或因
发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任:
(*)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任:
(*)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工
的违约责任:
(*)其他;
**.*.*因发包人违约解除合同
承包人按**.*.*项(发包人违约的情形)约定暂停施工满天后发
包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的,承包人有权解除合同。
**.*承包人违约
**.*.*承包人违约的情形
承包人违约的其他情形:执行通用条款。
**.*.*承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法:费用按造成发包人损失的*.*倍
赔并承担相关法律责任。
**.*.*因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定:_除执行通用条款外,发生下列承包
人违约时发包人有权解除合同,解除合同同时合同履约保证金不退还。((*)
未按照发包人要求的时限完成施工方案及人员配备等技术文件递交的;(*)接
**
到发包人进场通知之日起*日(日历日)内未进场施工的;(*)施工中途擅
自停工超过*日的;(*)施工期间不能接受发包人监督、检查及整改意见的
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和
由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式:发包人不承担费用。
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外,视为不可抗力的其他情形:政府
的政策、规定。
**.*因不可抗力解除合同
合同解除后,发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成
款项的支付。
**.保险
**.*工程保险
关于工程保险的特别约定:由承包人办理并承担费用(含工伤保险)
**.*其他保险
关于其他保险的约定:凡是与承包人履行本合同及本工程施工有关的保险均由
承包人办理并承担费用。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险:是
**.*通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定:执行通用条款。
**.争议解决
**.*争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定:查。
**
**.*.*争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定:
选定争议评审员的期限:
争议评审小组成员的报酬承担方式:
其他事项的约定:
**.*.*争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定:
**.*仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第(*)种
方式解决:
(*)向仲裁委员会申请仲裁;
(*)向发包人所在地人民法院起诉。
**、补充条款:
*、承包人如使用招标人提供的水、电,单独设置水、电表时,按计数结算,
每次拨款时缴付;未单独设置水、电表时,按照****年《****省建设工程计价
依据》中的规定,拨款时从工程款中扣除。
*、承包人项目部管理人员及设备配置必须和投标文件施工组织设计所列人员
及设备配置相符,否则视为承包人违约;发包人有权更换不符合要求和不称职
的项目部管理人员(承包人无条件执行)、核减工程费或终止合同。
*、非发包人原因引起的变更,在满足发包人要求的使用功能情况下,承包人
自行承担相应责任及相关费用。
*、承包人必须保证现场垃圾随发生随清理。
*、承包人负责承包工程的安全施工和文明施工,制定安全施工和文明施工的
具体措施,杜绝各种违法犯罪行为的发生。
*、承包人应承担自身材料、成品保护的主要责任,承包人应保证各方的成品
**
不被污染、损坏、偷盗,如发生,承担赔偿责任。
*、施工期间承包人需要高度重视施工安全管理工作,执行发包人制定的《安全
生产、文明施工管理条例》和《工程施工质量管理条例》,*旦发生安全或质
量事故,*切后果和责任由承包人全部承担并据实向发包人赔偿相应的损失
*、承包人不得以任何理由拖欠农民工工资,应确保将工资发放到每*位农民
工手中。发包人有权监督承包人对农民工的工资发放情况。如由于承包人拖欠
农民工工资造成纠纷而影响工程质量或进度、造成不良社会影响,承包人应
承担全部责
任及损失。
**