温馨提示：
*、投标保证金形式为：银行转账（或电汇）。为尽快退回投标保证金，在递交投标文件时请投标人提供招标文件中的（附件*）“投标保证金退款账户信息”
*、投标人在提交投标文件后即可离开，后续无需签字确认，开标过程全程钉钉直播，各有关投标人扫描以下*维码进入群直播，开标结果以网上公示为准。
****市泽国镇枫雅嘉园沿河整治工程
施工招标文件
招标人：****市泽国镇人民政府
联系人：****联系电话：***********
代理机构：****
联系人：****联系电话：***********
*〇**年*月
目录
第*章投标须知前附表及投标须知
*、投标须知前附表
*、投标须知
（*）总则
（*）招标文件
（*）标底及投标报价编制依据
（*）投标文件的编制
（*）投标文件的递交
（*）开标
（*）评标
（*）授予合同
（*）其它
第*章工程施工合同
第*部份合同协议书
*.通用合同条款
*.专用合同条款
第*章技术规范
第*章工程预算书
第*章投标文件格式
第*章投标须知前附表及投标须知
*、投标须知前附表
| 项号 |
内 容 规 定 |
| * |
工程综合说明 |
工程名称：****市泽国镇枫雅嘉园沿河整治工程建设地点：泽国镇枫雅嘉园沿河工程造价：******元承包方式：包工包料要求质量标准：合格招标方式：公开招标 |
| * |
工期要求：***日历天内（含***日历天） |
| * |
招标范围：施工图范围内招标人指定的沿河整治工程 |
| * |
资金来源：**** |
| * |
资质条件：本次招标要求投标人须具备****市内有效营业执照的独立法人资格，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 |
| * |
项目经理资格：本次招标要求项目负责人须具备园林绿化相关专业工程师及以上职称资格。 |
| * |
有效投标报价：******元（下浮率:**%） |
| * |
有效投标工期范围：***日历天内（含***日历天） |
| * |
投标有效期为：**日历天（从递交投标文件的截止时间算起） |
| ** |
投标保证金数额为：****元整投标保证金的形式：银行转账（或电汇）。户 名：****市泽国镇人民政府招投标保证金专户 开户行：中国农业银行****市泽国支行 账 号：*****************投标保证金到账截止时间：****年*月**日下午**：**整电汇或转账时需在用途栏中注明“泽国镇枫雅嘉园沿河整治”且投标保证金必须从投标人账户汇出（或转出）。 |
| ** |
投标文件份数：商务标*份；附件资料*份；投标保证金*份 |
| ** |
投标文件递交至：****市泽国镇便民服务中心*楼开标厅 |
| ** |
递交投标文件截止时间：****年*月**日下午**：**整 |
| ** |
开标时间：****年*月**日下午**：**整地点：****市泽国镇便民服务中心*楼开标厅 |
| ** |
评标办法：详见****市泽国镇枫雅嘉园沿河整治工程评标办法（附件*）。 |
| ** |
合同履约保证金数额为：签约合同价的*% |
*、投标须知
（*）、总则
*.工程说明：
*.*本工程说明详见前附表第*项所述
*.*.*工程概况：本工程为****市泽国镇枫雅嘉园沿河整治工程。主要工程量为***.**平方米塑胶儿童游乐及健身广场，***米长彩色透水混凝土绿道，约****平方米的绿化工程，庭院灯**套。
*.*本工程按照《中华人民共和国招标投标法》、《****省招标投标条例》等有关法律、法规、规章规定，现采用公开招标形式择优选定承包人。
*.招标范围、工期及承包范围
*.*本招标工程的招标范围详见本须知前附表第*项所述。
*.*本招标工程工期要求详见本须知前附表第*项所述。
*.*本招标工程项目的承包范围为：施工图范围内招标人指定的沿河整治工程。
*.资金来源
*.*招标人的资金已通过前附表第*项所述的方式获得，并将部分资金用于本工程合同项下的合格支付。
*.资质与合格条件要求
*.*为履行本施工合同的目的，投标人企业资质等级应符合前附表第*项的要求。
*.*投标人的项目负责人资质等级应符合前附表第*项的要求。
*.*报名参加投标的企业必须具有独立法人资格。
*.*为具有被授予合同的资格，报名参加投标的企业应提供令招标人满意的资格条件，以证明其符合投标合格条件和具有履行合同的能力。
*.合格投标人的产生
*.*经资格预审具备投标条件的施工企业，按照规定程序产生合格的投标人（以下简称“投标人”）参加本工程的投标。
*.*投标人提供的资格申请文件如有瞒报、漏报、伪造或提供虚假证明及其他弄虚作假行为的，*经查实将取消其投标资格，已取得中标资格的，将取消其中标资格。
*.投标费用
*.*投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的*切费用。不管投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。
（*）、招标文件
*.招标文件的组成
*.*本招标文件包括下列内容：
第*章投标须知前附表和投标须知
第*章工程施工合同
第*章技术规范
第*章工程预算书
第*章投标文件格式
*.*除本须知*.*条内容外，按本须知第*、*条发出的对招标文件澄清或修改内容，均为本招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。
*.*投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如发现有残缺、招标文件及其评标办法中存在含糊不清、自相矛盾、多种含义等问题应在递交投标文件截止时间*日前向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求递交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应的，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。
*.招标文件的澄清
*.*投标人若对招标文件有任何疑问，应于递交投标文件截止时间*日前以书面形式向招标人提出澄清要求。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于递交投文件截止时间*日前以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有投标人发送，投标人在收到该澄清文件后给予确认。该澄清文件作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束作用。
*.*投标人对招标文件的任何推断、误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负，招标人概不负责。
*.招标文件的修改
*.*招标文件发出后，在递交投标文件截止时间*日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。
*.*招标文件的修改将以书面形式发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件后以书面形式给予确认。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束作用。
*.*招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同*内容的表述上不*致时，以最后发出的书面文件为准。
*.*为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长递交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充、通知中予以明确。
（*）、标底及投标报价编制依据
**.计价依据取费标准
**.*本工程编制依据：
*、****市泽国镇枫雅嘉园沿河整治工程施工图。
*、《建设工程工程量清单计价规范》（*******-****)、《园林绿化工程工程量计算规范》（*******-****）、《市政工程工程量计算规范》（*******-****）、《****省建设工程工程量清单计价指引》、****省建设工程计价规则（****）及省、市有关补充规定与解释。
*、《****园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（****）、《****省市政工程预算定额》（****）、《****省建设工程施工取费定额》（****）、《****省建设工程计价规则》（****）、《****省建设工程施工机械台班费用定额》（****）及本省、市有关综合解释、补充规定。
*、人工与主要材料价格参考《****造价》****年*月份****信息价除税价及结合当地市场除税价。
**.*计价方式及取费标准：
*、计价方式：采用工程量清单计价法，*般计税法。安全文明施工费计取税金后为不可竞争费用，不下浮。
*、工程取费类别：
园林景观、绿化工程：企业管理费费率按园林绿化及景观工程中值（**.**%）计取，利润按中值（**.**%）计取；安全文明施工基本费（*.**%）、提前竣工增加费（*.**%）、*次搬运费（*.**%）、冬雨季施工增加费（*.**%）；规费（**.**%）计取。
照明工程：企业管理费费率按市政安装工程中值（**.**%）计取，利润按中值（**.**%）计取；安全文明施工基本费（*.**%）、提前竣工增加费（*.**%）、*次搬运费（*.**%）、冬雨季施工增加费（*.**%）；规费（**.*%）计取。
*.税金：税率*%。
**.*工程有关事项说明
*、工程量清单项目名称和项目特征中，绿化工程中未特别注明的单位均为**,其他工程中未特别注明的单位均为**。
*、本工程的清单子目报价要求投标人根据施工图纸、项目特征内容及清单计价规范综合报价，设计图纸中有或未明确，但施工工艺要求的工作内容所需费用在相应综合单价中综合考虑,结算时不再调整。
*、本工程所有混凝土均按商品混凝土考虑。施工时所用的混凝土不管是采用商品混凝土还是自拌混凝土，结算时不再调整。
*、本工程所有混凝土，投标人报价时，混凝土的水平运输费、泵送费等在综合单价中考虑，结算时不再调整。
*、本工程所用砂浆按自拌砂浆计算。
*、本工程中的清单挖方、回填方按定额开挖、回填方量计算。
*、本工程土石方类别按包干计算，投标企业在报价中综合考虑，结算时不因土石方的类别不同而调整单价。
*、凡项目特征中注明已包含模板费用的分部分项清单，其模板费用在技术措施清单中不再另行重复计取。
*、本工程不考虑反季节种植费，若实际发生，结算时不再另行计取。
**、绿化苗木种植后的养护期*年，成活率***%。若实际成活率未达到要求，由承包单位补植至原样，由此发生的各项费用，由承包人自行负责。
**、本工程绿化种植土采用疏松黄土，工程量结算按实调整。施工方结合现场实际情况综合考虑种植土*次或*次以上搬运费及种植土回填后沉陷、松填等系数及损耗。沉降、损耗系数按定额考虑，结算不再调整。
**、大型机械设备进出场及安拆：本工程所需的各种大型机械设备进出场及安拆费按“项”列在园林景观工程措施项目清单中统*考虑，其他各单位工程均不再计列，具体费用由投标人自行报价，包干使用。
**、本工程专业工程暂估价合计**元：儿童游乐设施及健身器材暂估价**元。
**、本工程以“项”为单位的清单子目，投标企业根据工程实际情况，在报价中综合考虑该项风险因素，综合考虑整体报价；结算时，无论发生何种原因，均不作调整。
**、本工程所用项目的*次及以上搬运费，投标企业在投标报价及施工组织措施费中综合考虑，结算时不再另行计取。
**、本工程施工场地与通道填筑、封闭围护、封堵、交通管制等费用，由投标人在投标报价中综合考虑风险因素，由此发生的有关费用，投标企业在投标报价及施工组织措施费中综合考虑，结算时不再另行计取。
**、考虑行人及行车的安全，施工区与通车区等必须进行必要的隔离（采用何种方式，请投标人自行考虑），道路沿线应设置安全标志及设施，投标企业在投标报价及施工组织措施费中综合考虑，结算时不再另行计取。
**、本工程施工用水、施工用电由投标人自行落实解决，有关费用投标人在报价中自行考虑，由此发生的有关费用，不再另行计取。因停水、停电的原因造成工期延长不予延期，因此发生的相关费用不再另行计取。
（*）、投标文件的编制
**.投标文件的语言及度量衡单位
**.*投标人与招标人之间对招投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文，解释这些文件，应以中文为准。
**.*除工程规范另有规定外,投标文件使用的度量衡单位,均采用中华人民共和国法定计量单位。
**.投标文件的组成
**.*本工程投标文件由商务标、附件资料和投标保证金等*部分组成。
**.*.*商务标由投标承诺书（附件*）组成。
**.*.*附件资料由投标授权委托书（附件*）、身份证原件、投标保证金退款账户信息（附件*）*部分组成。
**.*.*投标保证金形式为银行转账（或电汇）。
**.*投标人须使用招标文件中提供的附表格式,表格如不够用时可按同样格式扩展。
**.投标报价、投标工期及质量承诺
**.*投标人的投标报价为招标人的招标文件中提出的各项支付金额的总和，应是完成本须知第*条和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部。
**.*投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现，其应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、保险、利润、税金、开办费、技术措施费、大型机械进退场费、人身意外伤害保险费、政策性文件规定费用及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。
**.*投标承诺内容超出前附表中第*项、第*项规定的，质量承诺低于前附表中规定的质量标准的，视为无效标。
**.*投标工期应是完成招标文件所确定的承包范围内的全部工作内容的工期表现，其应包括法定节假日等停工因素。
**.*本工程报价方式采用明标暗投方式，即招标人公布本工程直接费、材料用量、材料单价、计费标准、费率和工程造价，由投标单位填写投标报价、工期、质量承诺等。
**.*投标人可自行到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况,任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期的延长申请将不被批准。
**.投标有效期
**.*投标有效期见本须知前附表第*项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。
**.*在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标保证金的有效期，在延长的投标有效期内，本须知第**条关于投标保证金的退还与不予退还的规定仍然适用。
**.投标保证金
**.*投标保证金采用形式：银行转账（或电汇）。
**.*投标人应按投标人须知前附表的规定，在投标保证金到账截止时间之前，将投标保证金由投标人账户*次性汇入（或转入）招标人指定账户，否则视为未递交投标保证金。
**.*投标人未提交投标保证金的，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。
**.*除第*中标候选人外投标人的投标保证金在中标公示结束后，由****市泽国镇人民政府统*不计息退还。公示结束后，有异议、投诉的，投标保证金根据异议、投诉处理结果办理。
**.*中标人的投标保证金待提交履约保证金后无息退还。
**.*如投标人有下列情况之*的，其投标保证金不予退还：
**.*.*投标人在提交投标文件截止时间至定标期间撤回投标文件的；
**.*.*中标人未能在规定的时间内签署合同的；
**.投标文件的份数和签署：
**.*投标人按本须知第**条规定，编制前附表第**项规定份数的投标文件。
**.*投标文件应使用不能擦去的墨水打印或书写，字迹应清晰易于辩认。投标文件商务标中的投标承诺书应加盖投标人公章，并由投标人法定代表人（或委托代理人）签字（或盖章）。
**.*由委托代理人签字（或盖章）投标文件或参加开标、询标的须同时递交合法有效的《投标授权委托书》原件。
**.*全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的或者是投标人造成的必须修改的错误，修改处应加盖投标人公章或由投标人法定代表人（或委托代理人）盖章确认。
**.*投标文件中以文字表示的量与以数字表示的量不*致时，以文字表示的量为准。
（*）、投标文件的递交
**.投标文件的密封与递交
**.*投标人应将投标文件的商务标按要求密封，并在密封袋上正确标明“商务标”并标明“工程名称”和“投标人名称”。
**.*密封袋封口接缝处封条粘贴，并在交接处加盖投标人公章。
**.*投标人应将投标文件以直接递送的方式递交至前附表第**项所述的单位和地址。
**.*未按上述规定进行密封和标识的投标文件，招标人不予受理。
**.*逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
**．递交投标文件的截止时间
**.*投标文件递交的截止时间见本须知前附表第**项规定。
**.*招标人可按本须知第*条规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。
**.*到递交投标文件的截止时间止，招标人收到的投标文件少于*个的，招标人将依法重新组织招标。
**.迟交的投标文件
**.*招标人在本须知第**.*条规定的投标截止时间以后收到的投标文件将被拒绝并退回给投标人。
**.投标文件的补充、修改与撤回
**.*投标人在递交投标文件以后，在招标文件要求的递交投标文件的截止时间之前，可以以书面形式补充、修改或撤回已递交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。
**.*投标人对投标文件的补充、修改或撤回，应按本须知第**条有关规定密封、标记和递交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”字样。
**.*在递交投标文件的截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。
**.*根据本须知第**条的规定,在递交投标文件的截止时间到招标文件规定的投标有效期终止之前,投标人不得撤回投标文件,否则其投标保证金将被没收。
**.资格预审申请书材料的更新
**.*投标人如资格预审申请书中的内容发生重大变化，在递交投标文件截止时间前投标人须对其更新，以证明其仍满足资格预审标准，所提供的材料必须是经过确认的，如果在评标时投标人已经不能达到资格评审标准，其投标将被拒绝。
（*）、开标
**.开标
**.*招标人将于前附表第**项规定的时间和地点举行开标会议，投标人的法定代表人（或委托代理人）必须参加开标会议，并带身份证原件、投标授权委托书原件等证明，参加开标的投标人代表应签名报到，以证明其出席开标会议。投标人的法定代表人（或委托代理人）开标会议迟到或缺席的，将丧失投标资格。
**.*开标会议由招标人组织，开标过程采用钉钉直播。
**.*开标程序
**.*.*开标由招标人主持。
**.*.*本工程先开附件资料，附件资料及投标保证金评定结果出来后，再开商务标。投标保证金或附件资料评定为无效标的，则商务标不予开标。
**.*.*招标人在开商务标前当众宣布投标保证金核查结果及附件资料的评定结果并宣布标底价。而后宣读有效投标的投标人名称、投标报价、工期承诺、质量承诺以及招标人认为适当的其他内容。
**.*按规定递交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人。
**.*招标人在招标文件要求递交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都将当众予以拆封、宣读。
**.*招标人将对开标过程进行记录，并存档备查。
（*）、评标
**.评标办法
**.*本工程根据前附表第**项所规定的评标办法进行评标。（详见附件*）
**.评标过程的保密
**.*开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关资料以及中标候选人推荐情况等与评标有关的任何情况均严格保密。
**.*在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。
**.*中标人确定后，招标人不对未中标的投标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标的投标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。
**.投标文件的澄清
**.*为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或更改投标报价等投标文件的实质性内容。
**.投标文件符合性
**.*如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，招标人将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。
（*）、授予合同
**.合同授予标准
**.*招标人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和本须知第**条规定评出的投标人。
**.中标通知书
**.*中标通知书将成为合同的组成部分。
**.履约保证金
**.*合同履约保证金为签约合同价的*%。
**.*中标人应在中标通知书规定的时间内以中标人的名义提供合同履约保证金。
**.*合同履约保证金在竣工验收合格并交付使用后退还。
**.合同的签订
**.*招标人与中标人根据建设工程合同管理的规定，依据招标文件、中标人的投标文件与中标人签订施工合同。
**.*中标人在招标人规定的时间、地点，准时到场签约。
**.*招标人拒绝与中标人签订合同，除双倍返还投标保证金外还赔偿由此造成中标人的有关损失。
**.*中标人拒绝在规定的时间签订合同，招标人将取消其中标资格，其投标保证金不予退还，且赔偿由此造成的招标人的有关损失，同时依法承担相应法律责任。
（*）、其它
**.其它须知
**.*中标人在合同签订后不得放弃承包、不得转包及擅自变更项目负责人、项目部管理人员，否则招标人有权单方终止合同，合同履约担保不予退还，由此造成的经济损失由中标人赔偿。
**.*本标书全部内容是工程签订承包合同依据之*。
**.*本标书由招标人负责解释。
第*章工程施工合同
第*部分合同协议书
发包人（全称）：****市泽国镇人民政府
承包人（全称）：
根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就****市泽国镇枫雅嘉园沿河整治工程施工及有关事项协商*致，共同达成如下协议：
*、工程概况
*.工程名称：****市泽国镇枫雅嘉园沿河整治工程。
*.工程地点：****市泽国镇枫雅嘉园沿河。
*.资金来源：****。
*.工程内容：本工程为****市泽国镇枫雅嘉园沿河整治工程。主要工程量为***.**平方米塑胶儿童游乐及健身广场，***米长彩色透水混凝土绿道，约****平方米的绿化工程，庭院灯**套。
*、招标范围：施工图范围内招标人指定的沿河整治工程。
*、合同工期
计划开工日期：****年月日（具体以开工报告为准）
计划竣工日期：****年月日
工期总日历天数：***日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不*致的，以工期总日历天数为准。
*、质量标准
工程质量符合合格标准。
*、签约合同价与合同价格形式
*.签约合同价为：
人民币（大写）(¥元)；
其中：
（*）安全文明施工费为：
人民币（大写)(¥元)；
（*）暂列金为：
人民币（大写）(¥元)；
（*）暂估价为：
人民币（大写）(¥元)；
*.合同价格形式：单价合同。
*.发包人向承包人支付工程价款及其他应当支付的款项均须汇入承包人指定的银行账户，承包人收取款项时开具增值税发票。
根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔****〕**号）等有关规定，承包人完成本合同项下应税行为的计税方式按以下第（*）种方法，并与工程计价时采用的计税方法*致。
（*）*般计税方法。
（*）本工程为甲供工程，按简易计税方法。
*、项目经理
承包人项目经理：。
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）中标通知书；
（*）投标函及其附录；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
（*）图纸；
（*）预算书；
（*）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签名或盖章。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同*工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
*、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。
*、签订时间
本合同于****年月日签订。
*、签订地点
本合同在****市泽国镇人民政府会议室签订。
**、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
**、合同生效
本合同自双方法定代表人（或其委托代理人）签字，并加盖公章后生效。
**、合同份数
本合同*式*份（其中正本*份，副本*份），均具有同等法律效力，发包人执*份，承包人执*份。
发包人：(公章)承包人：(公章)
法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）（签字或盖章）
统*社会信用代码：统*社会信用代码：
地址：地址：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
电子信箱：电子信箱：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
*.*.*.第*部分通用合同条款（略）
使用《建设工程施工合同（示范文本）》（**—****—****）中的通用合同条款。
第*部分专用合同条款
*.*般约定
*.*词语定义
*.*.*合同
*.*.*.**其他合同文件包括：工程招标文件、《****市政府投资项目工程变更管理办法》（温政发〔****〕**号）、除投标函及其附录和预算书外的其它部分投标文件、监理合同、经批准的施工组织设计、专项施工方案。
*.*.*合同当事人及其他相关方
*.*.*.*监理人：
名称：；
资质类别和等级：；
联系电话：；
通信地址：。
*.*.*.*设计人：
名称：；
资质类别和等级：；
联系电话：；
通信地址：。
*.*.*工程和设备
*.*.*.*作为施工现场组成部分的其他场所包括：无。
*.*.*.*永久占地包括：无。
*.*.*.**临时占地包括：施工用地，工程完工后恢复。
*.*法律
适用于合同的其他规范性文件：
《建设工程工程量清单计价规范》（*******-****)、《园林绿化工程工程量计算规范》（*******-****）、《市政工程工程量计算规范》（*******-****）、《****省建设工程工程量清单计价指引》、****省建设工程计价规则（****）及省、市有关补充规定与解释。
*、《****园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（****）、《****省市政工程预算定额》（****）、《****省建设工程施工取费定额》（****）、《****省建设工程计价规则》（****）、《****省建设工程施工机械台班费用定额》（****）及本省、市有关综合解释、补充规定。
*、人工与主要材料价格参考《****造价》****年*月份****信息价除税价及结合当地市场除税价。
*.*标准和规范
*.*.*适用于工程的标准规范包括：按现行的国家、省、市施工验收规范、质量评定标准及有关规定和招标文件中明确的技术要求等。
*.*.*发包人提供国外标准、规范的名称：无；
*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：国家没有相应标准、规范且不使用国外标准、规范时，按发包人和承包人商定的方案施工。
*.*合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：按通用合同条款。
*.*图纸和承包人文件
*.*.*图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：开工日期前**天前；
发包人向承包人提供图纸的数量：纸质施工图*套并附目录清单及与其*致的电子版施工图；
*.*.*承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、专项施工方案、工程总进度计划、工程月进度计划表等；承包人提交修正后的施工组织设计、专项施工方案等的技术标准不应低于投标承诺，且修改或优化方案报监理人、发包人批准；
承包人提供的文件的期限为：施工组织设计、总进度计划在接到开工通知（或确定开工日期）后*天内，专项施工方案在相应部位施工前*天；发包人对承包人的施工组织设计（或方案）和进度计划提出质疑和合理修正时，承包人应在*天内修正完成并重新提交；每月**日前向发包方提交下*月进度计划和施工方案；
承包人提供的文件的数量为：纸质资料*套及与其*致的电子版资料；
承包人提供的文件的形式为：纸质及电子版本；
发包人审批承包人文件的期限：收到相应文件后*天内。
*.*.*现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：由监理人在现场保管*套完整施工图，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查等活动时使用。
*.*联络
*.*.*发包人和承包人应当在*天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
*.*.*发包人接收文件的地点：；
发包人指定的接收人为：；
承包人接收文件的地点：；
承包人指定的接收人为：；
监理人接收文件的地点：；
监理人指定的接收人为：。
*.**交通运输
*.**.*出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：按通用合同条款。
*.**.*场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工现场确定。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人解决，费用由承包人承担。
*.**.*超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由：本工程进场道路的加固、改造由承包人负责解决，费用由承包人承担。
*.**知识产权
*.**.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用合同条款。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款。
*.**.*关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款。
*.**.*承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：包含在签约合同价内。
*.**预算书错误的修正
出现预算书错误时，是否调整合同价格：按以下方式调整：
（*）预算书存在缺项、漏项的，予以调整；
允许调整合同价格的工程量偏差范围：分部分项清单项中工程量增加或减少的，均不予以调整该分部分项清单的单价。
*.发包人
*.*发包人代表
发包人代表：
姓名：；
身份证号：；
职务：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：。
发包人对发包人代表的授权范围如下：①有对工程建设的所有外部关系的协调权。②对分包施工单位选择的最终确认与否定权。③对工程图纸会审、协调会的组织、主持权。④对工程设计变更的确认权。⑤有权要求对不称职的施工、监理人员更换的权利。⑥有组织主持竣工验收的权利。
*.*施工现场、施工条件和基础资料的提供
*.*.*提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期**天前。
*.*.*提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：按通用合同条款。
*.*资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：/。
发包人是否提供支付担保：否。
*.承包人
*.*承包人的*般义务
（*）承包人提交的竣工资料的内容：向发包人提交按规范规定应由承包人编制部分的竣工资料并符合建设工程资料存档要求。
承包人需要提交的竣工资料套数：纸质文件*套，电子文件*套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后*天内。
承包人提交的竣工资料形式要求：纸质文件及电子文件。
（**）承包人应履行的其他义务：
*.向发包人、监理人提供施工现场办公室各*间免费使用。
*.在施工中必须严格按照规范操作，并针对邻近建筑物实际情况，采取相应防护措施，对不按规范要求施工或未采取防护措施的，造成的损失由承包人承担。
*.本项目施工安全由承包人负总责。
*.按当地有关部门要求,由承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续。
（**）承包人诚实信用的承诺：承包人向发包人承诺按照本合同约定及现场甲方和监理工程师的指令进行施工。竣工后，保修期内承担工程质量保修责任，并履行本合同约定的全部义务。
*.*项目经理
*.*.*项目经理：
姓名：；
身份证号：；
建造师执业资格等级：；
建造师注册证书号：；
安全生产考核合格证书号：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：；
承包人对项目经理的授权范围如下：按通用合同条款。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：月到岗率须达到《****市施工现场关键岗位人员管理实施细则》（台建规〔****〕***号）要求的天数**天。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担，并承担违约责任。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：月到岗率须达到《****市施工现场关键岗位人员管理实施细则》（台建规〔****〕***号）要求的**天，不足天数，每天扣除履约担保金额的*.*%，每月结算，在当期工程款支付时扣除；连续*个月达不到要求且项目经理不能到岗的，发包人有权解除合同，履约担保金不予以退还，归发包人所有，同时由承包人赔偿发包人由此造成的损失。另遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得离开施工现场。
*.*.*承包人擅自更换项目经理的违约责任：项目经理因发生重大安全事故、生病住院、终止劳动合同关系（须提供相关部门或单位证明材料）、被责令停止执业、羁押或判刑情形，确已无法继续担任项目经理，承包人向发包人提出申请，发包人应同意更换，并报所在地建设行政主管部门批准，更换到位的项目经理资格不低于原项目经理；如承包人擅自更换，按每更换*人次扣除履约担保金额的**%，每月结算，在当期工程款支付时扣除；擅自更换*人次以上，发包人有权解除合同，所有履约担保金不予退还，归发包人所有，同时赔偿发包人由此造成的损失。
*.*.*承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人可通知承包人解除合同，所有履约担保金归发包人，同时赔偿发包人损失。
*.*承包人人员
*.*.*承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：按通用合同条款，承包人主要施工管理人员见附件。
*.*.*承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人可通知承包人解除合同，所有履约担保金归发包人，同时赔偿发包人损失。
*.*.*承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用合同条款执行；另遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得请假。
*.*.*承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：因发生重大安全事故、因生病住院、终止劳动合同关系（须提供相关部门或单位证明材料）、被责令停止执业、羁押或判刑情形，确已无法继续担任相应岗位工作，承包人向发包人提出申请，发包人应同意更换，并报工程所在地建设行政主管部门批准，对更换到位的技术负责人资格应不低于原技术负责人；如承包人擅自更换，按技术负责人每更换*人次扣除履约担保金的**%,其他关键岗位人员每更换*人次扣除履约担保金额的*%，每月结算，在当期工程款支付时扣除。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：《****市施工现场关键岗位人员管理实施细则》（台建规〔****〕***号）规定的关键岗位人员到岗率达不到合同约定的**天的，不足天数每人次每天扣除履约担保金额的*.**%，每月结算，在当期工程款支付时扣除。
*.*分包
*.*.*分包的*般约定
禁止分包的工程包括：工程主体结构、关键性工作。
*.*.*分包的确定
允许分包的专业工程包括：/。
其他关于分包的约定：/。
*.*工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用合同条款执行。
*.*履约担保
承包人是否提供履约担保：是。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：形式：现金（转账或电汇）；金额：按签约合同价的*%。期限：现金在竣工验收合格后**天内无息退还。
*.监理人
*.*监理人的*般规定
关于监理人的监理内容：按本工程监理合同约定内容。
关于监理人的监理权限：按本工程监理合同约定内容，涉及工程变更（含设计变更等参建各方变更）均需报发包人审批后生效。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人免费提供办公室*间使用。
*.*监理人员
总监理工程师：
姓名：；
职务：；
监理工程师执业资格证书号：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：；
关于监理人的其他约定：；
*.*商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成*致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（*）监理人授权超出合同约定，承包人有权提出异议，如监理人对于承包人合理的异议不予接受，则承包人可要求发包人就该事项作出处理决定；
（*）对于监理人更换其委派的监理人员的，监理人在征得发包人同意后应当提前**小时书面通知承包人；
（*）监理人对其监理人员的任何授权，承包人均应当要求监理人提供书面的授权，否则，承包人有权拒绝接受监理人员的指示。
*.工程质量
*.*质量要求
*.*.*特殊质量标准和要求：无。
关于工程奖项的约定：无。
*.*隐蔽工程检查
*.*.*承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用合同条款执行。
监理人不能按时进行检查时，应提前**小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：**小时，由此导致工期延误的，工期予以顺延。
隐蔽工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，还应留置验收部位、验收过程、主要验收人员相片、影像等资料。
*.安全文明施工与环境保护
*.*安全文明施工
*.*.*项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按《****省建筑施工安全标准化管理规定》（浙建建〔****〕**号）及省、市建筑业、安全监督等相关主管部门发布的有关管理规定执行。
*.*.*关于治安保卫的特别约定：按通用合同条款。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用合同条款。
*.*.*文明施工
合同当事人对文明施工的要求：按省、市有关文明施工管理规定执行。
*.*.*关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工费预付费包含在工程预付款内，与工程预付款*并支付，支付比例为安全文明施工费（不含创标化工地增加费）总额的***%，安全文明施工费的使用按通用合同条款执行。
安全文明施工费包含在签约合同价内，承包人经发包人同意采取合同以外的安全措施所产生的费用，由发、承包人协商处理；未经发包人同意，发包人可不承担由此增加的费用。
*.工期和进度
*.*施工组织设计
*.*.*合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：对特殊工艺施工、危险性较大分部分项工程施工（如基坑的开挖、支护、降水工程，模板工程及支撑体系，起重吊装及起重机械安装拆卸工程，脚手架工程，拆除工程，暗挖工程，建筑幕墙安装工程，钢结构、网架和索膜结构安装工程）应按规定办理审批手续和按当地建设行政主管部门要求组织专家论证。
*.*.*施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：施工组织设计在合同签订后*天内，专项施工方案在相应部位施工前*天。发包人对承包人的施工组织设计（或方案）提出质疑和合理修正时，承包人应*天内完成修正并重新提交；每月**日前向发包人提交下*月进度计划和施工方案；
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到相应文件后*天内。
*.*施工进度计划
*.*.*施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到相应文件后*天内。
*.*开工
*.*.*开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：接到开工通知（或确定开工日期）后*天内。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前**天。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前**天。
*.*.*开工通知
发包人（或监理人）在计划开工日期前*天向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起**天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用或赔偿承包人的损失。
*.*测量放线
*.*.*发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按通用合同条款执行。
*.*工期延误
*.*.*因发包人原因导致工期延误
（*）因发包人原因导致工期延误的其他情形：*.*、*.*条款规定的情形。
*.*.*因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延误*天支付违约金****元，并承担发包人由此而造成的相关损失。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：履约担保额度。
*.*不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：
（*）每天连续停水、停电超过*小时以上。
（*）因政府行政命令（因承包人原因的除外）。
（*）非因双方原因而无法控制的爆炸、火灾等事件。
（*）施工场地周围地下管线保护，地下障碍物和污染物排除，邻近建筑物、构筑物的保护要求。
（*）地质勘探资料未涉及的地下管道、暗沟、岩层等。
*.*异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（*）*级以上持续**小时的大风（台风）；
（*）**小时内持续降雨且降水量为*****以上；
（*）**摄氏度及以上且持续*天以上的高温天气。
*.*提前竣工的奖励
*.*.*提前竣工的奖励：不奖。
*.材料与设备
*.*承包人采购材料与工程设备
（*）材料品牌、规格和使用要求：按招标文件（相应）技术标准和要求执行。
（*）本工程已确定承包价的建筑材料均由承包人自行询价、采购、运输和保管。散装水泥、新型墙体材料、商品混凝土、商品砂浆的使用须符合相关规定，竣工结算时承包人提供相关资料，否则相关押金由承包人承担，在工程结算中扣回。
（*）本工程要求使用材料要求：商品砼，保温节能材料，商品砂浆的使用应符合《关于进*步加强建筑工程使用预拌砂浆管理工作的通知》（温发改〔****〕**号）的规定。
（*）所有材料必须有质保书或合格证，符合施工图纸和规范要求，且品牌、产地需报发包人备案，否则，因此产生的后果均由承包人负责。
（*）凡是招标文件注明规格、型号或相当于的厂家（品牌、产地）的材料，承包人必须按照招标文件要求采购和施工，如需调整，必须经得发包人认可，否则由此引起的后果由承包人承担。
（*）所有设备、材料和预制构件等均需有产品合格证和质保书、试验（试车）报告等必要资料，符合国家规定的技术标准和设计图纸要求的标准，并且须经发包人及监理单位验收合格后方可使用。
（*）根据工程需要，发包人有权对承包人投标时确认的品牌进行更换，更换后的材料价格由发包人签证进行结算。
（*）合同中由工程变更产生的无价材料（按有关规定可不组织招标采购的）由承包人采购时，应由发包人签证确定价格后采购，发包人收到承包人价格确定申请后，*日内审批完毕。
*.*材料与工程设备的保管与使用
*.*.*发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人负责，综合考虑在签约合同价中。
*.*样品
*.*.*样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：/。
*.*施工设备和临时设施
*.*.*承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。
*.试验与检验
*.*试验设备与试验人员
*.*.*试验设备
施工现场需要配置的试验场所：按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置。
施工现场需要配备的试验设备：按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置。
施工现场需要具备的其他试验条件：按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置。
*.*材料、工程设备和工程的试验和检验
材料、设备和工程的试验和检验的范围：
（*）按《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量检测管理办法》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》等及省、市地方有关工程质量检测的有关规定实施。对建筑材料、构件和建筑安装物进行*般鉴定、检查所发生的费用，包括建设工程质量见证取样检测费、建筑施工企业配合检测及自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品等费用由承包人承担；专项检测试验费、新结构、新材料、构件破坏性试验及其他特殊要求检测试验等检测试验费由发包人承担。
（*）当发包人或监理人指示承包人为核实本工程某*部分或某种材料设备是否有缺陷时，承包人应按要求进行检（试）验。如果该检（试）验表明确有缺陷存在，则检（试）验和试样的费用，发包人供应材料设备的，由发包人承担；承包人采购材料设备的，由承包人承担。如果该检（试）验表明没有缺陷，则由发包人承担检（试）验和试样的费用。
（*）当质量安全管理机构根据相关规范，要求发包人与承包人开展本工程某*部分质量实体或某项材料设备质量监督抽检，如地基基础工程检测、主体结构工程现场实体检测、建筑节能检验、空气检测等专项检测需要时，发包人与承包人应配合，按要求进行检（试）验，检测、恢复费用由发包人承担。如检测不合格，则由承包人承担本次及重新检测、恢复费用。
（*）本工程施工按《建筑装饰装修工程质量验收规范》（*******—****）和《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（*******-****）进行施工和验收。竣工验收前发包人对室内氡、甲醛、苯、氨、总挥发性有机化合物等*种有害物质进行检测，费用由发包人承担；如检测不合格，承包人需无条件返工至合格，并承担再次检测的费用。
*.*现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：/。
**.变更
**.*变更的范围
关于变更的范围的约定：按通用合同条款。工程变更引起工程量的增加或减少，承包人不得因此拒绝施工。
**.*变更估价
**.*.*变更估价原则
关于变更估价的约定:
（*）预算书中有相同项目的，按照相同项目单价认定。
（*）变更后项目与预算书项目不同或相类似项目，由承包人按招标控制价编制依据、编制方法；人工、材料、机械按实际施工期****信息价的平均价（有****价的按****价，无****价的按****价，****、****信息价均无价格，按发包人签证价），费用计取标准均按预算造价中计算标准计算，变更后合同价款按下浮数（即下浮**%）结算，报发包人审核后确定。
**.*.*变更估价程序
承包人收到发包人、监理人、设计单位的变更指示后**天内向发包人提交变更估价申请。
承包人提出工程变更、施工方案调整等变更应同时提交变更估价申请。
发包人收到承包人的变更申请的估价程序：按《****市政府投资项目工程变更管理办法》（温政发〔****〕**号）执行，其余按通用合同条款。
**.*承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用合同条款执行。
发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用合同条款执行。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。
**.*暂估价
暂估价材料和工程设备的明细：儿童游乐设施及健身器材暂估价*****元，以业主签证为准。
**.*暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：本工程计有暂列金额****元（不含税），由业主掌握使用。
**.价格调整
**.*市场价格波动引起的调整：不调整。
**.*法律变化引起的调整：不调整。
**.合同价格、计量与支付
**.*合同价格形式
本合同价款采用固定单价合同。
风险范围以外的合同价款调整方法：*、本工程工程量按施工图、设计单位出具的经发包人盖章认可的联系单、工程师授权范围的签证单，按本专用条款**.*.*条计价依据规定的计算规则计算工程量，套用定额；*人工、主要材料按本合同专用条款第**.*款的约定调整；*、本工程结算时取费标准按本专用条款**.*.*条规定计取；*、本工程结算价按承包人中标价（不含单列费用）与发包人预算价（不含单列费用）比的下浮比率结算；*、除上述*、*外其余均不予以调整（包括政策性调整）即定额、费率、指数、中标价（不含单列费用）与预算价（不含单列费用）比的下浮率（即下浮**%）不变。
**.*预付款
**.*.*预付款的支付
预付款支付比例或金额：/。
预付款支付期限：/。
**.*.*预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：/。
预付款担保的形式为：/。
**.*计量
**.*.*计量原则
工程量计算规则：工程量计算按照实际完成施工图纸范围内和经发包人同意增加的施工内容按实计算，工程量计算规则按照：《建设工程工程量清单计价规范》（*******-****)、《园林绿化工程工程量计算规范》（*******-****）、《市政工程工程量计算规范》（*******-****）、《****省建设工程工程量清单计价指引》、****省建设工程计价规则（****）及省、市有关补充规定与解释、《****园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（****）、《****省市政工程预算定额》（****）、《****省建设工程施工取费定额》（****）、《****省建设工程计价规则》（****）、《****省建设工程施工机械台班费用定额》（****）及本省、市有关综合解释、补充规定、人工与主要材料价格参考《****造价》****年*月份****信息价除税价及结合当地市场除税价。
**.*.*计量周期
关于计量周期的约定：按进度计量。
**.*.*单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：按通用合同条款执行，但确认的工程量和单价仅作为本期工程款支付的依据。
**.*工程进度款支付
**.*.*付款周期
关于付款周期的约定：按进度支付。
关于进度付款申请单编制的约定：按通用合同条款执行。
**.*.*进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：按通用合同条款执行。
**.*.*进度付款申请单的提交
（*）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用合同条款。
（*）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。
（*）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。
**.*.*进度款审核和支付
（*）监理人审查并报送发包人的期限：按通用合同条款。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用合同条款。
（*）工程进度款：（*）工程竣工验收合格后付合同价的**%；（*）工程竣工结算经有关部门审定后*个月内付至工程结算价款的**.*%，留*.*%为工程质量保修金。
发包人支付进度款的期限：在发包人确认计量结果后**天内完成支付。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：支付应付工程进度款的利息，利率按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率，时间为从约定应付之日起至支付之日止计算利息。
（*）发包人签发的工程量审核报告、进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分工作或已确认计量结果，仅为本期工程款支付依据。
**.*.*支付分解表的编制
*、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。
**.验收和工程试车
**.*分部分项工程验收
**.*.*监理人不能按时进行验收时，应提前**小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：**小时。
工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，还应留置验收部位、验收过程、主要验收人员相片、影像等资料。
**.*竣工验收
**.*.*竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：按通用合同条款。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：不计违约金。
因发包人原因，未在监理人接收到承包人提交的竣工验收申请报告**天内完成验收，或完成验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期。
**.*.*移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：按通用合同条款执行。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：不计违约金。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每延误*天支付违约金****元，并承担发包人由此而造成的相关损失。
**.*工程试车
**.*.*试车程序
工程试车内容：无。
**.*.*投料试车
关于投料试车相关事项的约定：按照通用合同条款。
**.*竣工退场
**.*.*竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后*天内。
**.竣工结算
**.*竣工结算申请
承包人应在完成合同范围内施工内容，通过工程质量验收（指各方主体签署工程竣工验收记录），发包人签署竣（完）工报告后**天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的工程结算资料*套。**天未提交竣工结算资料并经发包人催告**天后，承包人还不提交竣工结算资料的，发包人可根据自己资料办理竣工结算，且视为承包人认可竣工结算结果。
承包人超过**天未提交竣工结算资料，经发包人催告后**天，承包人还不提交竣工结算资料的，发包人可根据自己资料办理竣工结算，且视为承包人认可竣工结算结果。
**.*竣工结算审核
（*）发包人结算审核时间：发包人收到承包人提交的竣工结算报告及完整的结算资料后，在*个月内审核完毕，并签发竣工结算证书，否则，视为发包人认可竣工结算报告。
由发包人原因逾期审核责任：向承包人支付违约金，违约金为工程结算后应付工程款的利息，利率按中国人民银行发布的同期同类活期存款基准利率，利息计算时间为应付工程款日至支付工程款日止。
（*）发包人在签发竣工结算证书后**天内，扣留工程质量保证金后完成对承包人的竣工付款（如需有关部门审核的项目，先付至工程结算款的**%，待有关部门审核后付清扣留工程质量保证金后的结算款）。发包人逾期支付竣工结算款的违约金的计算方式：支付应付竣工结算款的利息，按应付款额的月*‰支付利息；逾期超过**天，超过部分按应付款额的月**‰支付利息，时间为从约定应付之日起至支付之日止计算利息。
（*）承包人对发包人签认的结算价有异议的，发包人可先支付承包人无异议部分结算款。异议部分重新进行复核或按照第**条〔争议解决〕约定处理。
（*）结算特殊要求：工程结算由中介机构或相关部门审核，审核费按《****省物价局关于进*步完善工程造价咨询服务收费的通知》（浙价服〔****〕**号）文计算，其中结算超过*%核减率（超过送审造价*％以外的核减额）和核增造价引起的追加收费（核增、核减不相互抵扣），由承包人承担，并可由发包人在应付工程款中扣除直接支付给中介审核机构。
**.*最终结清
**.*.*最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：满足发包人及相关部门审查要求。
承包人提交最终结算申请单的期限：按照通用合同条款。
**.*.*最终结清证书和支付
（*）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按照通用合同条款。
（*）发包人完成支付的期限：按照通用合同条款。
**.缺陷责任期与保修
**.*缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：缺陷责任期**个月，其余按通用合同条款执行。
**.*质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：扣留质量保证金。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第*.*条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
质量保证金采用以下第*种方式：
（*）质量保证金保函（指银行保函或者保险公司保单），保证金额为：*.*%的工程结算价款；
（*）*.*%的工程结算价款；
（*）其他方式:/。
**.*.*质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第*种方式：
（*）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（*）工程竣工结算时*次性扣留质量保证金；
（*）其他扣留方式:/。
关于质量保证金的补充约定：/。
**.*.*质量保证金的退还
*.工程实际竣工验收合格后满*年可返还全部质量保证金，质量保证金不计息。
**.*保修
**.*.*保修责任
工程保修期为：*年。
**.*.*修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：**小时内。
**.违约
**.*发包人违约
**.*.*发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：发包人逾期支付预付款的违约金的计算方式：支付应付预付款的利息，按应付款额的月*‰支付利息，时间为从约定应付之日起至支付之日止计算利息。
**.*.*发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（*）因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的违约责任：开始计算第*天后承包人已进场施工设备租赁费及施工人员窝工费。
（*）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：支付违约金，违约金为应付工程款的利息，利率按中国人民银行发布的同期同类存款基准利率，利息计算时间为应付工程款日至支付工程款日止。
（*）发包人违反第**.*款〔变更的范围〕第（*）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：承担给承包人造成的损失。
（*）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：承担给承包人造成的损失，超过*天可工期顺延。
（*）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：承担给承包人造成的损失，超过*天可工期顺延。
（*）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：承担给承包人造成的损失，超过**天可工期顺延。
（*）其他：/。
**.*.*因发包人违约解除合同
承包人按**.*.*项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满**天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
**.*承包人违约
**.*.*承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：
（*）机械设备、施工项目班子未按投标承诺及时到位；
（*）本工程在实施过程中，如承包人的施工队*素质、力量、现场管理班子、现场安全文明施工不符合投标文件的承诺，造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标所承诺的要求；
（*）承包人允许其他人挂靠经营、私自转包；
（*）承包人未达到投标时所承诺的诚信和技术标准。
**.*.*承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
（*）机械设备未按投标承诺到位，每项扣除履约担保金*%；
（*）现场安全文明施工不符合投标文件承诺，扣减相应安全文明施工费用；承包人原因造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标承诺的要求，发包人有权要求承包人调整充实施工力量、更换项目班子，及至解除施工合同，所有履约担保金归发包人，并赔偿发包人损失。
（*）发现承包人允许其他人挂靠经营、私自转包，所有履约担保金归发包人，同时赔偿发包人损失，并责令退出工地。
（*）未达到投标所承诺的诚信与技术标准，按每*项扣减履约担保金的**%。
（*）工程延误超过了合同工期，延误责任由承包人承担。工期不予顺延，由工期延误引起人工、材料价格（变更项目除外）上涨由承包人承担，按原合同约定价格结算；价格下降归发包人受益，按下降后价格结算。当施工工期超过合同工期**%以上时，可解除施工合同。
（*）承包人无法继续履行、明确表示不履行或实质上已停止履行合同，发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保金归发包人，同时赔偿发包人损失。
**.*.*因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：/。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：使用施工现场的材料、设备按实结算，使用施工机械、器具按租赁费结算，临时工程折算成费用按完成造价比例计算，无偿使用承包人为本工程施工所编制的相应文件等。
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无。
**.*因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后**天内完成款项的支付。
**.保险
**.*工伤保险
关于工伤保险的特别约定：工伤保险按温政办发〔****〕***号执行。
**.*其他保险
关于其他保险的约定：按照通用合同条款。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按照通用合同条款。
**.*通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按照通用合同条款。
**.争议解决
**.*争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：。
**.*.*争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：提交争议评审时再选定。
选定争议评审员的期限：按照通用合同条款执行。
争议评审小组成员的报酬承担方式：按照通用合同条款执行。
其他事项的约定：/。
**.*.*争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：按照通用合同条款执行。
**.*.*争议评审小组决定的效力：按通用条款执行。
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第*种方式解决：
（*）向****仲裁委员会申请仲裁；
（*）向工程所在地人民法院起诉。
**.补充条款
*、工程量清单项目名称和项目特征中，绿化工程中未特别注明的单位均为**,其他工程中未特别注明的单位均为**。
*、本工程的清单子目报价要求投标人根据施工图纸、项目特征内容及清单计价规范综合报价，设计图纸中有或未明确，但施工工艺要求的工作内容所需费用在相应综合单价中综合考虑,结算时不再调整。
*、本工程所有混凝土均按商品混凝土考虑。施工时所用的混凝土不管是采用商品混凝土还是自拌混凝土，结算时不再调整。
*、本工程所有混凝土，投标人报价时，混凝土的水平运输费、泵送费等在综合单价中考虑，结算时不再调整。
*、本工程所用砂浆按自拌砂浆计算。
*、本工程中的清单挖方、回填方按定额开挖、回填方量计算。
*、本工程土石方类别按包干计算，投标企业在报价中综合考虑，结算时不因土石方的类别不同而调整单价。
*、凡项目特征中注明已包含模板费用的分部分项清单，其模板费用在技术措施清单中不再另行重复计取。
*、本工程不考虑反季节种植费，若实际发生，结算时不再另行计取。
**、绿化苗木种植后的养护期*年，成活率***%。若实际成活率未达到要求，由承包单位补植至原样，由此发生的各项费用，由承包人自行负责。
**、本工程绿化种植土采用疏松黄土，工程量结算按实调整。施工方结合现场实际情况综合考虑种植土*次或*次以上搬运费及种植土回填后沉陷、松填等系数及损耗。沉降、损耗系数按定额考虑，结算不再调整。
**、大型机械设备进出场及安拆：本工程所需的各种大型机械设备进出场及安拆费按“项”列在园林景观工程措施项目清单中统*考虑，其他各单位工程均不再计列，具体费用由投标人自行报价，包干使用。
**、本工程专业工程暂估价合计**元：儿童游乐设施及健身器材暂估价**元。
**、本工程以“项”为单位的清单子目，投标企业根据工程实际情况，在报价中综合考虑该项风险因素，综合考虑整体报价；结算时，无论发生何种原因，均不作调整。
**、本工程所用项目的*次及以上搬运费，投标企业在投标报价及施工组织措施费中综合考虑，结算时不再另行计取。
**、本工程施工场地与通道填筑、封闭围护、封堵、交通管制等费用，由投标人在投标报价中综合考虑风险因素，由此发生的有关费用，投标企业在投标报价及施工组织措施费中综合考虑，结算时不再另行计取。
**、考虑行人及行车的安全，施工区与通车区等必须进行必要的隔离（采用何种方式，请投标人自行考虑），道路沿线应设置安全标志及设施，投标企业在投标报价及施工组织措施费中综合考虑，结算时不再另行计取。
**、本工程施工用水、施工用电由投标人自行落实解决，有关费用投标人在报价中自行考虑，由此发生的有关费用，不再另行计取。因停水、停电的原因造成工期延长不予延期，因此发生的相关费用不再另行计取。
第*章技术规范
*、工程建设地点的现场条件：
“*通*平”已完成，具备进场施工条件。
*、本工程采用的技术规范：
依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行的标准、规范的要求。
第*章工程预算书
*.本工程预算书是按本投标须知第**条要求及工程施工图纸编制的，为招标文件的组成部分，*经中标且签订合同，即为合同的组成部分。
*.本预算书应与投标须知、施工合同、工程规范和图纸*起使用。
第*章投标文件格式
*.本工程商务标中的投标承诺书（附件*）、预算书格式由招标人统*提供预算书中由招标人提供的数据、计算程序是招标人根据本须知第**条要求及第*章中工程预算书计算的结果，是投标人投标报价的共同基础，未经招标人同意，投标人在本次报价中不得擅自调整，否则作无效标处理。
*.本工程附件资料中的投标授权委托书（附件*）格式由招标人提供。
附件*：
投标承诺书
致：****市泽国镇人民政府
*、根据己收到的****市泽国镇枫雅嘉园沿河整治工程施工的招标文件，按照有关的规定，我单位经现场考察和研究上述工程的招标文件后，我方愿以总价人民币(大写**********元整（***￥：******元）的投标报价承包上述工程的施工、竣工和保修。
*、*旦我方中标，在全部同意招标文件内容前提下，我方保证：
*、工期：***天（日历天）；
*、工程质量等级合格；
*、人员设备按施工组织设计部署及时到位。
*、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交履约保证金，共同地和分别地承担责任。
*、除非另外达成协议并生效，本投标文件将构成约束我们双方的合同。
*、我方金额为人民币****元整的投标保证金已按招标文件要求递交。
投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签名或盖章）：
年月日
附件*-*
****市泽国镇枫雅嘉园沿河整治工程
| 序号 |
专业工程名称 |
单位 |
金额 |
备注 |
| * |
园林景观 |
元 |
****** |
不含不可竞争项目造价****元 |
| * |
绿化 |
元 |
****** |
不含不可竞争项目造价****元 |
| * |
照明 |
元 |
***** |
不含不可竞争项目造价***元 |
| * |
可竞争项目造价 |
元 |
****** |
*+*+* |
| * |
下浮率（*值） |
|
-** % |
|
| * |
不可竞争造价 |
元 |
**** |
|
| * |
投标报价 |
元 |
****** |
可竞争项目造价*（*+*)+不可竞争项目造价 |
投标报价计算书
注：本工程不可竞争项目造价包括安全文明施工费及其税金。
投标人(公章)：
法定代表人(签字或盖章)：
日期：年月日
附件*：
投标授权委托书
本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）为我公司的合法代理人，全权代表我公司参加****市泽国镇枫雅嘉园沿河整治工程招标投标活动，以本公司名义签署投标文件、参加开标、询标以及处理与之有关的*切事宜。我承认代理人在上述活动中所签署的所有内容。
代理人无转委托权，特此委托。
委托代理人身份证号码：；联系电话：
投标人（盖章）：
法定代表人（签名或盖章）：
授权委托日期：年月日
附件*：
****市泽国镇枫雅嘉园沿河整治工程
评标办法
*、总则
根据《中华人民共和国招标投标法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》及《****省招标投标条例》等有关法律、法规及相关文件，制定本办法。评标活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。评标活动及其当事人应当接受依法实施的监督。
*、评标程序
*.评标委员会先对投标保证金、附件资料进行评审，再对商务标评审。
*.商务标评审只针对通过投标保证金和附件资料评审的投标人。
*、评标标准及办法
*.在评标过程中，评标委员会发现招投标活动中存在下列情况之*的，应认定为串通投标行为，其投标作废处理：
(*)招标人（或招标代理机构）在规定的提交投标文件截止时间后，协助投标人撤换投标文件、更改报价；
(*)招标人（或招标代理机构）泄露投标人名称、数量或联系方式等应当保密的事项；
(*)不同投标人的投标文件由同*单位（或个人）编制或提供投标咨询服务；
(*)不同投标人使用同*人或者同*单位的资金交纳投标保证金；
(*)不同投标人委托同*人办理投标事宜的或不同投标人与同*投标人联合投标的；
(*)不同投标人的投标文件相互混装；
(*)法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。
*.投标保证金审查
投标人未按本投标须知第**条规定提供投标保证金的或提供的投标保证金形式不符合本投标须知第**条规定的，其投标作废标处理，不再进入附件资料评审。
*.附件资料审查
附件资料有下列情形之*的，其投标作废标处理，不再进入商务标评审：
*.*委托代理人没有提供合法、有效的“投标授权委托书”原件的；
*.*投标文件其他实质上未响应招标文件要求的。
*.商务标评审
投标文件有下述情形之*的，视为未能对招标文件做出实质性响应，其投标作废标处理，不再进入下*步评审：
(*)商务标未按投标须知前附表要求提供投标承诺书的；
(*)投标人的工期超出投标须知前附表第*项规定范围的或未承诺的；
(*)质量承诺未按前附表中规定的质量标准的或未承诺的；
(*)商务标的关键内容字迹模糊、无法辨认的；
(*)商务标中投标承诺书未按招标文件规定的要求加盖投标人单位公章、或未经投标人法定代表人（或委托代理人）盖章（或签字）；
（*）投标人递交*份或多份内容不同的投标文件，或在*份投标文件报有*个或多个投标报价，且未声明哪*个有效(按招标文件规定提交备选投标方案的除外)；
（*）商务标附有招标人不能接受的条件；
（*）投标文件其他实质上未响应招标文件要求的。
*、公开随机抽取确定中标候选人
*.*随机抽取中标候选人的程序及方法：
*.*.*按提交投标文件的顺序号作为投标人的抽取编号，未通过商务标评审的投标人由招标人当场去掉相对应的编号，剩余通过商务标评审的有效投标人由招标人公开随机抽取其中*个号码，第*个号码对应的投标人为第*中标候选人，第*个号码对应的投标人为第*中标候选人。
*、推荐中标候选人
*.*招标人确定的中标候选人为中标人。因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的，或者经公示后被取消中标资格的，招标人将重新组织招标。
*.*评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。
(*)投标文件的澄清
为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以个别地要求投标人澄清其投标文件。有关澄清的要求和签复，应以书面形式进行，但不允许更改投标报价或投标的实质性内容。
(*)评标内容的保密
开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料、有关授予合同的信息，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。在评标过程中，投标人对招标人或评标小组施加影响的任何行为，都将导致取消投标资格。
附件*：
投标保证金退款账户信息
我公司参加****市泽国镇枫雅嘉园沿河整治工程的投标工作，现已结束。退还投标保证金人民币****元整，¥：****元，请退还至：
户名，
开户行，
联行号，
帐号。
功能介绍
换一批
潜在投标单位
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
