********云平台合同编号：*****************
****市****区****
坛洛镇上正村公座坡生活污水
集中排放项目
施工合同
（正本）
项目编号：********-**-******-****
计划编号：*****[****]***号
西
宁市
民塘
发包人：****市****区坛洛镇人民政府
承包人：****
*、协议书
发包人（全称）：****市****区坛洛镇人民政府
承包人（全称）：****
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循
平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就坛洛镇上正村公座坡生活污水集中排放项
具施工及有关事项协商*致，共同达成如下协议：
*、工程概况
*.工程名称：****
*.工程地点：****市****区坛洛镇
*.工程立项批准文号：西发改投资*******号
*.资金来源：****年提前批中央和自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金
*.工程内容：拟安装整坡污水管道，以及巷道修复等工程。具体以工程量清单和施工图纸
内容为准。
群体工程应附《承包人承揽工程项目*览表》（附件*）。
*.工程承包范围：具体详见图纸、工程量清单。发包人为承包人提供用水用电及解决材料
堆放等问题。
*、合同工期
计划开工日期：****年*月**日。
计划竣工日期：****年*月**日。
工期总日历天数：***天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数
不*致的，以工期总日历天数为准。
*、质量标准
工程质量符合_符合国家验收规范合格_标准。
*、签约合同价与合同价格形式
*.签约合同价为：
人民币签约合同价（含税）为：*****任****元*角*分（￥******.**）；
人民币（大写：**********元*角*分）
施工合同价=（中标（成交）金额）
其中：
（*）安全文明施工费：
*
人民币（大写（￥元)；
（*）建安劳保费：
人民币（大写（￥/元）；
（*）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写（￥元）；
（*）专业工程暂估价金额：
人民币（大写元）；
（￥
（*）暂列金额：
人民币（大写_元）。
（￥_元）。
*.合同价格形式：固定综合单价，竣工结算以实际完成工程量计算，结算由建设单位、定
点施工单位及城区结算审核造价机构*方确认的造价为准。
*、项目经理
承包人项目经理：彭桂荣
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）采购申请；
（*）成交通知书（如有）；
（*）投标函及其附录（如有）；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
(*)已标价工程量清单；
（*）图纸：
（*）其他合同文件：
（**）竞争性碳商文件及附件（含所有变更补充通知）
（**）其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*类
内容的文件，应以最新签署的为准（违反竞争性碳商文件实质性内容的约定除外）。专用
合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限
*
和方式支付合同价款
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行
转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同*工程另行签订
与合同实质性内容相背离的协议。
*、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。
*、签订时间
本合同于_*****年*月**且签订。
*、签订地点
本合同在****壮族自治区****市_签订。
**、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
**、合同生效
本合同经双方法定代表人签字及加盖公章后生效。
**、合同份数
本合同*式*份，均具有同等法律效力，发包人持*份正本*份副本，承包人持*份正本
*份副本。
*
宁西
多
民福
*
站
区坛洛镇人民承包人（公章）：****振鸿宇水电建筑有限责任
发包人（公章）：****市西
政府
公司
法定代表人（签章）法定代表人（签章）：
委托代理人：委托代理人：
组织机构代码：******************
组织机构代码：******************
地址：****市****区坛洛镇新街***号地址：****市仙葫开发区同兴路西*里**号
邮政编码：******
邮政编码：******
电话：****-*******
电话：****-*******
传真：****-*******传真：
电子信箱：/电子信箱：/
开户银行：****市****区农村信用合作开户银行：农行****鲨宁支行
联社坛洛信用社
账号：******************
账号：*****************
*
*、专用条款
*.*般约定
*.*词语定义
*.*.*合同
*.*.*.**其他合同文件包括：①投标文件：②评标过程中的澄清等评标报告所附与合同履行相关
的文件；③本合同专用条款、本合同通用条款、标准、规范及有关技术文件、图纸已标价的
工程量清单。（履行合同过程中双方书面确认，对合同内容有实质性影响的补充协议、会
议纪要、签证、设计变更等资料）。
*.*.*合同当事人及其他相关方
*.*.*.*监理人：
名称：瑞函项目管理有限公司****分公司：
资质类别和等级：市政公用工程监理乙级，房屋建筑工程监理乙级，水利水电工程监理
乙级，公路工程监理乙级
联系电话：***********
电子信箱：/
通信地址：****市罗文大道*号金科观天下*区*号楼*单元**层****号房。
*.*.*.*设计人：
名称：虫联合创设计有限公司；
资质类别和等级：建筑甲级、市政乙级；
联系电话：***********；
电子信箱：
通信地址：****市青秀区佛子岭路**号德利东盟国际文化广场**栋**层****号；
*.*.*工程和设备
*.*.*.*作为施工现场组成部分的其他场所包括：工程建设所需的永久占地和临时占地。
*.*.*.*临时设施：为实施合同工程需临时用电，土地平整，场内外交通均由承包人自行负
责,费用纳入合同金额中，由承包人在投标报价中自行考虑，发包人不另行支付。
*.*.*.*永久占地包括：为实施合同工程需永久占用的土地，包含但不限于项目建设用地
等为实施合同工程需永久占用的土地。
*.*.*.**临时占地包括：为实施合同工程需临时占用的土地，包含但不限于施工营地和
堆料场等为实施合同工程需临时占用的土地。
*
*.*法律
适用于合同的其他规范性文件：虫华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所
在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。
*.*标准和规范
*.*.*适用于工程的标准规范包括：国家及****市有关标准、规范及制度等。
*.*.*发包人提供国外标准、规范的名称：无
发包人提供国外标准、规范的份数：无；
发包人提供国外标准、规范的名称：无
*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无
*.*合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（*）合同协议书；
（*）定点服务通知书；
（*）委托书；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
（*）图纸；
（*）已标价工程量清单；
（*）其他合同文件。
（**）《建设工程工程量清单计价规范（******-****）》及其****实施细则及《关于建
筑业实施营业税改征增值税后****壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标
（****)**号）、《建设工程工程量清单计算规范（******～*****-****）》及其****实
施细则（修订本）。
说明：（*）、（*）、（*）、（*）填空内容分别限于技术标准和要求、图纸、已标价工
程量清单或预算书、其他合同文件*者之*，其优先顺序可根据采取的不同合同方式由双
方约定。
*.*图纸和承包人文件
*.*.*图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：应在工程开工前**天内，向承包人免费提供由发包人
*
或其委托的设计人设计的能够满足开工需求的施工图纸，并向承包人进行技术交底，其余
图纸应在不影响施工前提下*续提供；
发包人向承包人提供图纸的数量：*套，承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，
复制费用由承包人承担；
发包人向承包人提供图纸的内容：本合同发包内容中满足施工需求的全部图纸。
*.*.*承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：实施性施工组织设计及方案：
承包人提供的文件的期限为：开工前*天
承包人提供的文件的数量为：*式*份
承包人提供的文件的形式为：加盖公章纸质版文件
发包人审批承包人文件的期限：提供文件之日起*天予以回复，逾期未回复的，视为同
意。
*.*.*现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：无
*.*联络
*.*.*发包人和承包人应当在*天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指
令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
*.*.*发包人接收文件的地点：****市****区坛洛镇人民政府：
发包人指定的接收人为：发包人代表
承包人接收文件的地点：现场项目部
承包人指定的接收人为：承包人代表
监理人接收文件的地点：现场监理部
监理人指定的接收人为：本项目监理工程师
*.**交通运输
*.**.*出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：由承包人按照发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准
手续和全部权利。
*.**.*场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以现场实际施工条件为准。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人
*
根据现场实际自行考虑，费用自理。
*.**.*超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
*.**知识产权
*.**.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规
范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行_
*.**.*关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于
发包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。
*.**.*承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：
按通用条款执行。
*.**工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：工程量清单存在缺项、漏项、工程量有误的，具体
按《建设工程工程量清单计价规范》*******-****及****壮族自治区实施细则规定执行。
*.发包人
*.*发包人代表
发包人代表：
姓名：李立荣
职务：****市****区坛洛镇人民政府镇长；
联系电话：****-*******
电子信箱：***********@***.***
通信地址：****市****区坛洛镇新街***号。
发包人对发包人代表的授权范围如下：（*）确认承包人提出的顺延工期签证；（*）对发
生的不可抗力造成工程无法施工的处置；（*）设计变更及施工条件变更等有关签证的确
认：（*）工程竣工验收报告的确认：（*）工程预付款和进度款的审批；（*）处理和协
调外部施工条件；（*）代表发包人行使本合同约定的其他权利和义务。
*.*施工现场、施工条件和基础资料的提供
*.*.*提供施工现场
*
**.*.*承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第（*）种方式：
（*）质量保证金保函，保证金额为：
（*）*%的工程款；
（*）其他方式：发包人按工程价款结算总额的*%缴纳工程质量保修金，待缺陷责任期满后
返还（无息）。
**.*.*质量保证金的扣留
质量保证金的缴纳采取以下第（*）种方式：
（*）在支付工程进度款时逐次缴纳，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款
的支付、扣回以及价格调整的金额
（*）工程竣工结算时*次性缴纳质量保证金：
（*）其他缴纳方式：/
关于质量保证金的补充约定：
**.*保修
**.*.*保修责任
工程保修期为：见工程质量保修书。
**.*.*修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：*日内
**.违约
**.*发包人违约
**.*.*发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：按通用合同条款。
**.*.*发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法
（*）因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的违约责任：工期相应顺
延。
（*）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：承包人与发包人签订延期
付款协议，发包人不按合同约定支付工程款（进度款、结算款），双方又未达成延期付款
协议，导致施工无法进行，经承包人书面要求，*天后承包人可暂停施工。
（*）发包人违反第**.*款（变更的范围）第（*）项约定，自行实施被取消的工作或转
**
由他人实施的违约责任：
（*）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原
因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：
（*）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：
（*）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责
任：
(*）其他：无
**.*.*因发包人违约解除合同
承包人按**.*.*项【发包人违约的情形）约定暂停施工满**天后发包人仍不纠正其违约
行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
**.*承包人违约
**.*.*承包人违约的情形
（*）施工与设计不符，与监理人、发包人及国家相关要求不符的，视为违约；
（*）施工过程中发生质量、安全施工不能及时处理，现场管理能力差，视为承包人违约；
（*）履约能力（含质量、安全文明、进度、人员、设备等）不满足合同文件要求，视为承
包人违约；
（*）施工过程达不到安全文明施工(含扬尘治理、围挡、环保及其他安全文明施工情况）要
求，安全文明施工不符合国家、自治区、****市及行业相关规范要求，视为承包人违约。
承包人违约的其他情形：承包人有违反《****市建设工程造价管理办法》规定的，按规定
给予处罚。
**.*.*承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
（*）承包人未按本合同通用条款第**.*.*（*）、（*）条内容完成的，承包人无条件返
工处理，修复至工程质量要求并承担相关费用，并在发包人规定的时间内完成返工，否则
发包人有权扣罚该分项工程**%的工程款作为处罚。
（*）承包人有本合同通用条款第**.*.*（*）条情形的，或经监理人检验认为修复质量
不合格而承包人拒绝再进行修补的，发包人将扣除承包人全部质量保修金。
（*）承包人有本专用合同条款*.*、*.*条违约责任的，发包人有权扣除承包人的违约金。
违约金金额均在承包人的履约保证金及计量支付款内扣除。监理人预先下发含有罚款意向
的指令，如承包人不及时采取措施纠正，则在指令下达后**日内下发罚款通知书（不再
**
陈述罚款理由）。承包人履约保证金被罚款后由发包人从最后*次计量支付时扣除相应金
额补足履约保证金。承包人在合同期内，完成合同规定的全部工程，且质量合格，在本工
程施工竣工验收后**天内可申请返还全部或部分罚款，返还金额由监理人审核，发包人
批准。罚款金额返还时不包括银行利息。
**.*.*因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人有违反以下情况之*的，发包人有权解除合
同，并没收其全部履约保证金。
(*）承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订协议书时商订的
进度计划有效地开展施工准备，造成工期延误的；
（*）承包人违反本合同通用条款第*.*条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转
让给其他人，或私自将工程或工程的*部分分包出去的
（*）未经监理人批准，承包人私自将已按投标文件承诺进入工地的工程设备、施工设备、
临时工程或材料撤离工地的；
(*）由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程，而又未采取有效措施
赶上进度，造成工期延误的；
（*）承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务，或由于法律、财务等原因导
致承包人无法继续履行或实质上已停止履行合同的义务的；
（*）合同签订之日起**日内，承包人无法按合同规定及投标文件的承诺进场经监理工程师
认可的全部人员和机械的。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以
其名义编制的其他文件的费用承担方式：承包人
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无
**.*因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后**天内完成款项的支付。
**.保险
**.*工程保险
关于工程保险的特别约定：无。
**.*其他保险
**
关于其他保险的约定：承包人必须为施工现场从事施工的所有作业人员和管理人员办理意
外伤害保险，并支付保险费。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人自行考虑。
**.*通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。
**.争议解决
**.*争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：
**.*.*争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：*
选定争议评审员的期限：。
争议评审小组成员的报酬承担方式：*
其他事项的约定：
**.*.*争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：*
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（*）种方式解决：
（*）提请****仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方
均有约束力。
（*）向****市****区人民法院起诉。
**.补充条款
**.*凡进入本工程工作的妇女应持有计生证、否则不准安排工作，禁止使用童工。
合同附件：
附件*：工程质量保修书
**
附件*：
工程质量保修书
发包人（全称）：****市****区坛洛镇人民政府
承包人（全称）：****
发包人和承包人根据《中华人民共和国民法典》和《建设工程质量管理条例》，经协商就
****签订工程质量保修书。
*、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生
间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修
工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：在承包人承包范围内，
属承包人责任造成的工程质量问题，由承包人承担质量保修责任。
*、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
*.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
*.市政道路为*年：
*.电气管线、给排水管道、设备安装[含电气（器）、通风、照明、消防、防雷等设备]
工程为*年；
*.其他项目保修期限约定如下：土建工程为*年；没有明文规定的，参照建设工程质量
保修条例，双方协商为设计文件规定的该工程的合理使用年限内保修。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
*、缺陷责任期
工程缺陷责任期为_**个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工
程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
*、质量保修责任
*．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起*天内派人保修。
承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
*.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
*．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立
即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有
**
相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
*．质量保修完成后，由发包人组织验收。
*、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
*、双方约定的其他工程质量保修事项：本工程约定的工程质量保修金为施工结算审
定价的*%。发包人在结算款中扣出。在保修期内承包人应按保修内容进行保修，若承
包人接到发包人保修通知书在*天内未派人进行修理的，发包人则安排其它公司修理，在
保修期内发生的修理费用由承包人负责或由发包人从保修金中扣出。在工程竣工缺陷责任
期满，承包人完成工程存在质量问题的整改，并按照《****市市政设施建设项目竣工移交
管理暂行规定》（南府发[****]**号）的要求，签署了《市政工程保修期满存在问题整改
复检鉴定表》后的**个日历天内，发包人将质量保修金（不计利息）退还承包人。
工程质量保修书由发包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，
其有效期限至保修期满
发包人（公章）：****市****区吃各镇人民政承包人（公章）：****振鸿宇水电建筑有限责任
府公司
地址：****市****区坛洛镇新街***号地址：****市仙葫开发区同兴路西*里**号
法定代表人（签章）：法定代表人（签章）：
委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：
电话：****-*******电话：****-*******
传真：****-*******传真：****-*******
开户银行：****市****区农村信用合作开户银行：农行****岗宁支行
联社坛洛信用社
账号：******************账号：*****************
邮政编码：******邮政编码：******
纳税人识别号：******************纳税人识别号：******************
**
*、通用条款
采用国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同（示范文本）
（**-****-****）》的通用条款
**
****区****计划书
*****[********号
****市****区坛洛镇民政府
你单位编报的《****区****计划书》已备案，请凭本计划书按相应的组织形式、采
购方式实施采购，并注意维护本单位的合法权益。
****
采购单位名称****市****区坛联系人
洛镇人民政府
采购计划文号*************号联系电话***********
项目名称****
项目编号是否进口否
采购内容生活污水集中排放项目
规格型号或技术参拟安装整坡污水管道，以及巷道修复等工程
数
采购目录*********其他公数量不限
共设施施工
计量单位批参考单价（元）******.**
预算控制金额
资金类型金额（元）
*般公共预算资金******.**
组织形式分散采购-分散委采购方式竞争性碳商
托中介
实施时间备注
| 委托代理机构的联系人和电话*************** |
| 资金来源文件及编号（相关批文）****区****年提前批中央和自治区财政街接推进乡村振兴补助资金 |
委托代理机构名称****
抄送：****市****区坛洛镇人民政府年月日：****年**月**日
*/*
采购计划申请审批记录
时间机构操作操作记录备注
采购单位：****市
发起采购计划申请
****年**月**日****区坛洛镇人立荣审核流程
民政府
采购单位：****市
****年**月**日****区坛洛镇人审核通过李立荣审核通过
民政府
拟同意按竞争性碳
财政监管：****市
****年**月**日区美秀备案通过商采购方式备案.
****区财政局
呈莫萍同志示。
财政监管：****市拟同意，呈蒋婷同
****年**月**日莫萍备案通过
****区财政局志示。
财政监管：****市
****年**月**日备案通过蒋婷备案通过
****区财政局
*/*
| 时间 |
机构采购单位：****市 |
操作 |
操作记录 |
备注 |
| ****年**月**日 |
****区坛洛镇人民政府 |
立荣 |
发起采购计划申请审核流程 |
|
| ****年**月**日 |
采购单位：****市****区坛洛镇人民政府 |
李立荣 |
审核通过 |
|
| ****年**月**日 |
财政监管：****市****区财政局 |
区美秀 |
备案通过 |
拟同意按竞争性碳商采购方式备案.呈莫萍同志示。 |
| ****年**月**日 |
财政监管：****市****区财政局 |
莫萍 |
备案通过 |
拟同意，呈蒋婷同志示。 |
| ****年**月**日 |
财政监管：****市****区财政局 |
蒋婷 |
备案通过 |
|
成交通知书
中标通知书编号：****-[*********
****：
****受****市****区坛洛镇人民政
府的委托，就****（项目编号：
********-**-******-****）采用竞争性碳商_方式进行采购，按采购文件
规定程序进行了碳商、评审，经碳商小组评审、采购人确认，贵公司为本项
目的成交供应商，其成交内容为：坛洛镇上正村公座坡整坡污水管道安装
及巷道修复等，具体详见设计图纸及工程量清单；合同履约期限（工期）：
自签订合同之日起***日历天；成交金额为：人民币********
**元*角*分（￥******.**）；质量要求：达到国家现行规范合格标准
请贵公司自本通知书发出之日起**日内与采购人签订合同，并按公开
采购文件要求和响应文件的承诺履行合同。
特此通知
采购单位联系人：****联系电话：****-*******
采购代理机构联系人：梁翠菊联系电话：****-*******
国有限公司
采购代理机构：****德
期月**日
西
皖********
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
