水利工程建设监理合同书
委托人：****县水务局
监理人：****
合同编号：****-*****-***
合同名称：****县小阳化河童家镇陈家祠段防洪治理工程监理采购项目
依据国家有关法律、法规，****县水务局（以下简称委托人），委托重庆智能工程监
理有限公司（以下简称监理人），提供****县小阳化河童家镇陈家祠段防洪治理工程监
理采购项目工程施工****，该项目的项目业主为****县水利工程管理总站，具体由乐
至县水利工程管理总站履行项目法人职能职责，经双方协商*致，订立本合同。
*、工程概况
*、工程名称：****县小阳化河童家镇陈家祠段防洪治理工程监理采购项目
*、建设地点：****县小阳化河童家镇
*级
*、工程等别（级）：
*、工程估算投资*****元
*、工期：***日历天
监理范围
*、监理项目名称：****县小阳化河童家镇陈家祠段防洪治理工程监理采购项目
*、监理项目内容及主要特性参数：该项目拟综合治理河长*.*公里
*、监理项目投资：施工合同价
*、监理阶段：施工期+质量缺陷责任期
*、****内容和期限
*、****内容：按专用合同条款约定。
*
*、****期限：****县小阳化河童家镇陈家祠段防洪治理工程施工期（含延长工期
）+质量缺陷责任保修期
*、****酬金
监理正常服务酬金为（大写）***********元（暂定价），由委托人按专用
合同条款约定的计算方式、时间向监理人结算支付。
*、监理合同的组成文件及解释顺序
*、监理合同书（含补充协议）；
*、中标通知书；
*、投标报价书；
*、专用合同条款；
*、通用合同条款；
*、监理大纲；
*、双方确认需进入合同的其他文件。
*、本合同书经双方法定代表人签章或其授权代表人签署全姓名并加盖本单位公章后生效。
*.本合同书正本*式*份，具有同等法律效力，委托人执*份，监理人执*份。
水
委：****县水务局章）监理人：****（证）
法定代表人：法定代表人：
金杨
或授权代表人或授权代表人：
单位地址：单位地址：重庆市北渝大-
*****
*************
邮政编码：邮政编码：******
电话：
电话：***-********
开户银行：开户银行：重庆银行股份有限公司枫林秀水支行
账号：账号：***************
签订地点：
签订时间：****年*月**日
*
通用合同条款
词语涵义及适用语言
第*条下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有本条所赋予的涵义：
、“委托人”指承担工程建设项目直接建设管理责任，委托监理业务的法人或其
合法继承人。
*、“监理人”指受委托人委托，提供****的法人或其合法继承人。
*、“承包人”指与委托人（委托人）签订了施工合同，承担工程施工的法人或其
合法继承人。
*、“监理机构”指监理人派驻工程现场直接开展监理业务的组织，由总监理工程
师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。
*、“监理项目”是指委托人委托监理人实施建设监理的工程建设项目。
*、“服务”是指监理人根据监理合同约定所承担的各项工作，包括正常服务和附
加服务。
*、“正常服务”指监理人按照合同约定的监理范围、内容和期限所提供的服务。
*、“附加服务”指监理人为委托人提供正常服务以外的服务。
*、“服务酬金”指本合同中监理人完成“正常服务”、“附加服务”应得到的正常服务
酬金和附加服务酬金。
*、“天”指日历天。
**、“现场”指监理项目实施的场所。
第*条本合同适用的语言文字为汉语文字。
监理依据
第*条监理的依据是有关工程建设的法律、法规、规章和规范性文件；工程建设
强制性条文、有关技术标准；经批准的工程建设项目设计文件及其相关文件；监理合
同、施工合同等合同文件。具体内容在专用合同条款中约定。
*
通知和联系
第*条委托人应指定*名联系人，负责与监理机构联系。更换联系人时，应提前
通知监理人。
第*条在监理合同实施过程中，双方的联系均应以书面函件为准。在不做出紧急
处理即可能导致安全、质量事故的情况下，可先以口头形式通知，并在**小时内补做
书面通知。
第*条委托人对委托监理范围内工程项目实施的意见和决策，应通过监理机构下
达；法律、法规另有规定的除外。
委托人的权利
第*条委托人享有如下权利：
*、对监理工作进行监督、检查，并提出撤换不能胜任监理工作人员的建议或要
求；
、对工程建设中质量、安全、投资、进度方面的重大问题的决策权；
*、核定监理人签发的工程计量、付款凭证；
*、要求监理人提交监理月报、监理专题报告、监理平行检测、监理工作报告和
监理工作总结报告；
*、当监理人发生本合同专用条款约定的违约情形时，有权解除本合同。
监理人的权利
第*条委托人赋予监理人如下工作权利：
*、审查承包人拟选择的分包项目和分包人，报委托人批准；
*、审查承包人提交的施工组织设计、安全技术措施及专项施工方案等各类文件
*、核查并签发施工图纸
*、签发合同项目开工令、暂停施工指示，但应事先征得委托人同意；签发进场
通知、复工通知；
*、审核和签发工程计量、付款凭证；
*、核查承包人现场工作人员数量及相应岗位资格，有权要求承包人撤换不称职
的现场工作人员；
*
*、发现承包人使用的施工设备影响工程质量或进度时，有权要求承包人增加或
更换施工设备；
*、当委托人发生本合同专用条款约定的违约情形时，有权解除本合同；
*、专用合同条款约定的其他权利。
委托人的义务
第*条工程建设外部环境的协调工作。
第*条按专用合同条款约定的时间、数量、方式，免费向监理机构提供开展监理
服务的有关本工程建设的资料。
第**条在专用合同条款约定的时间内，就监理机构书面提交并要求作出决定的
问题作出书面决定，并及时送达监理机构。超过约定的时间，监理机构未收到委托人
的书面决定，且委托人未说明理由，监理机构可认为委托人对其提出的事宜已无不同
意见，无须再作确认。
第**条与承包人签订的施工合同中明确其赋予监理人的权限，并在工程开工前
将监理单位、总监理工程师通知承包人
第**条提供监理人员在现场的工作和生活条件，具体内容在专用合同条款中明
确。如果委托人不能提供上述条件时，应按实际发生费用给予监理人补偿。
第**条按本合同约定及时、足额支付****酬金。
第**条为监理人指定具有检验、试验资质的机构并承担检验、试验相关费用。
第**条当维护监理机构工作的独立性，不干涉监理机构正常开展监理业务，不
擅自作出有于监理机构在合同授权范围内所作出的指示和决定；未经监理机构签字
确认，不得支付工程款。
第**条为监理人员投保人身意外伤害险和第*者责任险。如要求监理人自己投
保，则应同意监理人将投保的费用计入报价中。
第**条将投保工程险的保险合同提供给监理人作为工程合同管理的*部分。
第**条未经监理人同意，不得将监理人用于本工程****的任何文件直接或
间接用于其他工程建设之中。
监理人的义务
第**条本着“守法、诚信、公正、科学”的原则，按照专用合同条款约定的监理
服务内容为委托人提供优质服务。
*
第***条在专用合同条款约定的时间内组建监理机构，并进驻现场。及时将监
理规划、监理机构及其主要人员名单提交委托人，将监理机构及其人员名单、监理工
程师和监理员的授权范围通知承包人；实施期间有变化的，应当及时通知承包人。更
换总监理工程师和其他主要监理人员应征得委托人同意。
第***条发现设计文件不符合有关规定或合同约定时，应向委托人报告。
第***条核验建筑材料、建筑构配件和设备质量，检查、检验并确认工程的施
工质量；检查施工安全生产情况。发现存在质量、安全事故隐患，或发生质量、安全
事故，应按有关规定及时采取相应的监理措施。
第***条监督、检查工程施工进度。
第***条按照委托人签订的工程保险合同，做好施工现场工程保险合同的管理
，协助委托人向保险公司及时提供*切必要的材料和证据。
第***条协调施工合同各方之间的关系。
第***条按照施工作业程序，采取旁站、巡视、跟踪检验和平行检验等方法实
施监理。需要旁站的重要部位和关键工序在专用合同条款中约定。
第***条及时做好工程施工过程中各种监理信息的收集、整理和归档，并保证
现场记录、试验、检验、检查等资料的完整和真实。
第***条编制《监理日志》、《监理安全日志》，并应向委托人提交监理月报
、监理专题报告、监理平行（含跟踪）检测报告、监理工作报告和监理工作总结报告
第**条按有关规定参加工程验收，做好相关配合工作。委托人委托监理人主持
的分部工程验收由专用合同条款约定。
第***条妥善做好委托人所提供的工程建设文件资料的保存、回收及保密工作
。在本合同期限内或专用合同条款约定的合同终止后的*定期限内，未征得委托人同
意，不得公开涉及委托人的专利、专有技术或其他需保密的资料，不得泄露与本合同
业务有关的技术、商务等秘密。
****酬金
第***条监理正常服务监理酬金的支付时间和支付方式在专用合同条款中约定
*
第***条除不可抗力外，有下列情形之*且由此引起监理工作量增加或服务期
限延长，均应视为监理机构的附加服务，监理人应得到监理附加服务酬金。
*、由于委托人、第*方责任、设计变更及不良地质条件等非监理人原因致使正
常的****受到阻碍或延误；
*、在本合同履行过程中，委托人要求监理机构完成监理合同约定范围和内容以
外的服务；
*、由于非监理人原因暂停或终止监理业务时，其善后工作或恢复执行监理业务
的工作。
监理人完成附加服务应得到的酬金，按专用合同条款约定的方法或监理补充协议
计取和支付。
第***条国家有关法律、法规、规章和监理酬金标准发生变化时，应按有关规
定调整****酬金。
第***条委托人对监理人申请支付的监理酬金项目及金额有异议时，应当在收
到监理人支付申请书*天内向监理人发出异议通知，由双方协商解决。*天内未发出异
议通知，则按通用合同条款第***条、第***条、***条的约定支付。
合同变更与终止
第***条因工程建设计划调整、较大的工程设计变更、不良地质条件等非监理
人原因导致本合同约定的服务范围、内容和服务形式发生较大变化时，双方对监理服
务酬金计取、****期限等有关合同条款应当充分协商，签订监理补充协议。
第***条当发生法律或本合同约定的解除合同的情形时，有权解除合同的*方
要求解除合同的，应书面通知对方；若通知送达后**天内未收到对方的答复，可发出
终止监理合同的通知，本合同即行终止。因解除合同遭受损失的，除依法可以免除责
任的外，应由责任方赔偿损失。
第***条在****期内，由于国家政策致使工程建设计划重大调整，或不可
抗力致使合同不能履行时，双方协商解决因合同终止所产生的遗留问题。
第***条本合同在监理期限届满并结清****酬金后即终止。
*
违约责任
第**条委托人未履行合同条款第*条、第**条、第**条、第**条、第*
*条、第**条、第**条约定的义务和责任，除按专用合同条款约定向监理人支付
违约金外，还应继续履行合同约定的义务和责任。
第***条委托人未按合同条款第***条、第***条、第***条约定支付
****酬金，除按专用合同条款约定向监理人支付逾期付款违约金外，还应继续履
行合同约定的支付义务。
第***条监理人未履行合同条款第***条、第***条、第***条、第*
**条、第***条、第***条、第***条、第**条、第***条约定的义务
和责任，除按专用合同条款约定向委托人支付违约金外，还应继续履行合同约定的义
务和责任。
争议的解决
第***条本合同发生争议，由当事人双方协商解决；也可由工程项目主管部门
或合同争议调解机构调解；协商或调解未果时，经当事人双方同意可由仲裁机构仲裁
；或向人民法院起诉。争议调解机构、仲裁机构在专用合同条款中约定。
第***条在争议协商、调解、仲裁或起诉过程中，双方仍应继续履行本合同约
定的责任和义务。
其他
第***条委托人可以对监理人提出并落实的合理化建议给予奖励。奖励办法在
专用合同条款中约定。
*
专用合同条款
监理依据
第*条本合同的监理依据为：水利工程建设项目施工监理规范（*****-****）
委托人的权利
第*条
*、当监理人发生下列违约情形时，委托人有权解除合同，并承担违约责
任：
*、不在现场设立监理机构，或配备人员不符合监理投标文件要求；
*、经委托人抽查，派驻现场人员全部不在岗*次（含*次）以上的；
*、常驻施工工地现场监理人员擅自离开现场，不能满足需旁站监理的工程
重要部位、关键工序旁站需要的；是监
*、委托人通知总监理工程师出席委托人认为的重要会议，无故不能按时到
场；
*、因监理人超越委托权限，或不按本专用合同第**条时限提供所需资料
****
或签发监理资料的，造成承包人向委托人进行费用索赔。
***
*、本条补充以下内容
监理人应按投标文件承诺，派驻常驻施工工地现场监理人员，并不得擅自
离开；如不经委托人书面同意，常驻施工工地现场监理人员擅自离开工地现场
，委托人有权按每人每天****元（大写**元）要求监理人给予经济赔偿。
监理人的权利
第*条
*、当委托人发生下列违约情形时，监理人有权解除合同：
*、/
*、/
*、/
*
*、委托人赋予监理人的其他权利：
*、签发工程移交证书；
*、签发保修责任终止证书。
委托人的义务
第*条委托人向监理机构免费提供的资料为：
| * |
施工图 |
* |
监理机构成立*日内 |
完工验收后*日内 |
仅限监理人阅览、使用 |
| * |
初步设计文件及批复 |
* |
监理机构成立*日内 |
完工验收后*日内 |
仅限监理人阅览、使用 |
| * |
招投标文件 |
* |
监理机构成立*日内 |
完工验收后*日内 |
仅限监理人阅览、使用 |
| 序号 |
资料名称 |
份数 |
提供时间 |
收回时间 |
保存和保密要求 |
第**条委托人对监理机构书面提交并要求作出决定的事宜作出书面决定
并送达的时限：
*般文件**天；紧急事项*天；变更文件*天。
第**条委托人无偿向监理机构提供的工作、生活条件为：
委托人不提供监理机构的任何工作、生活设施，为该项目开展施工监理
所需的工作、生活设施全部由监理人自行负责。
第**条删除此条原内容，代之以：
监理人应为从事本工程****人员投保人身意外伤害险和第*者责任险
，所需费用由监理人承担。
监理人的义务
第**条****内容：附件所示的全部工作内容_
第***条监理人应在监理合同生效后的_**天内组建监理机构，并进驻
现场。常驻工地施工现场的监理人员需离开现场，需经委托人书面同意。
第***条需旁站监理的工程重要部位是基础开挖与处理、堤防填筑、堤
身砼浇筑等。需旁站监理的关键工序是：土石方开挖、齿墙浇筑、石渣回填、
石渣填筑、砼面板浇筑等。
**
第**条委托人委托监理人主持的分部工程验收：单位工程划分范围内的
厂
分部分项工程。
第**条在本合同终止后_**天内，未征得委托人同意，不得泄露与本
合同业务有关的技术、商务等秘密。
****酬金
第***条监理正常服务酬金支付方法：
*、支付时间为：工程施工进度完成**%后，经业主审签后**日内支付合
同金额（按施工合同价计算监理费）的**%；完工验收并签发工程完工证书（
完工结算价计算监理费）后**日内支付合同金额的**%，竣工验收后**日内
支付合同金额的**%（按审计审定价结算），剩余部分于工程质量保修期后（签
发工程质量保修责任终止证书）**日内支付。
*、支付方式为：以银行转帐方式支付到监理人开设的基本帐户。
*、****酬金按施工实际完成的投资额支付，其计算公式如下：
报用心
*=（*+*)×*
其中：
*-为实际支付****费
******费报价
**审计部门审定工程直接投资（施工单位的最终结算价）**
*-监理招标工程中标价（本工程招标工程中标价）
第***条监理附加服务酬金的计取与支付方法：
除通用合同条款第*条外，监理人完成附加服务，委托人不另行支付酬金
违约责任
第**条委托人违约，应支付给监理人违约金。
违约金：
第***条因委托人延期支付****酬金而向监理人支付逾期付款违约
金的计算办法：以银行同期贷款利息计算额外补偿费补偿给监理人。
第***条监理人违约，应支付给委托人违约金。
违约金：
**
争议的解决
第***条争议的调解、仲裁机构：
、争议调解机构为：****县水务局。
*、仲裁机构为：
其他
第***条委托人对监理人提出并落实的合理化建议的奖励方法为：
委托人对监理人提出并落实的合理化建议不给予奖励。
**
附件
本合同****内容：
（*）设计方面
（*）核查并签发施工图，发现问题向委托人反映，重大问题向委托人做专
题报告。
（*）主持或与委托人联合主持设计技术交底会议，编写会议纪要。
（*）协助委托人会同设计人对重大技术问题和优化设计进行专题讨论。
（*）审核承包人对施工图的意见和建议，协助委托人会同设计人进行研究
（*）根据委托人所需设计变更内容，草拟设计变更文件，签发设计变更图
纸。
（*）其他相关业务。
（*）采购方面
（*）协助委托人进行采购招标。
（*）协助委托人对进场的永久工程设备进行质量检验与到货验收。
（*）其他相关业务。
（*）施工方面
（*）协助委托人进行工程施工招标和签订工程施工合同。
（*）全面管理工程施工合同，审查承包人选择的分包单位，并报委托人批
准。
（*）督促委托人按工程施工合同的约定，落实必须提供的施工条件；检查
承包人的开工准备工作。
（*）审核按工程施工合同文件约定应由承包人提交的设计文件。
（*）审查承包人提交的施工组织设计、施工进度计划、施工措施计划；审
核工艺试验成果等。
（*）进度控制。协助委托人编制控制性总进度计划，审批承包人编制的进
度计划；检查实施情况，督促承包人采取措施，实现合同工期目标。当实施进
**
度发生较大偏差时，要求承包人调整进度计划；向委托人提出调整控制性进度
计划的建议意见。
（*）施工质量控制。审查承包人的质量保证体系和措施；审查承包人的试
验室条件；依据工程施工合同文件、设计文件、技术标准，对施工全过程进行
检查，对重要部位、关键工序进行旁站监理；按照有关规定，对承包人进场的
工程设备、建筑材料、建筑构配件、中间产品进行跟踪检测和平行检验，复核
承包人自评的工程质量等级；审核承包人提出的工程质量缺陷处理方案，参与
调查质量事故。
（*）资金控制。协助委托人编制付款计划；审查承包人提交的资金流计划
；核定承包人完成的工程量，审核承包人提交的支付申请，签发付款凭证；受
理索赔申请，提出处理建议意见；处理工程变更。
（*）施工安全控制。审查承包人提出的安全技术措施、专项施工方案，并
检查实施情况；检查防洪度汛措施落实情况；参与安全事故调查。
（**）协调施工合同各方之间的关系。
（**）组织分部工程验收，按有关规定参加其他工程验收，负责完成监理
资料的汇总、整理，协助委托人检查承包人的合同执行情况；做好验收的各项
准备工作或者配合工作，提供工程监理资料，提交监理工作报告。
（**）档案管理。做好施工现场的监理记录与信息反馈，做好监理文档管
理工作，合同期限届满时按照档案管理要求整理、归档并移交委托人
（**）监督承包人执行保修期工作计划，检查和验收尾工项目，对已移交
工程中出现的质量缺陷等调查原因提出处理意见
（**）征得委托人认可，签发工程完工证书，工程质量保修期延长通知书
，工程质量保修期终止证书
（**）其他相关工作。
**
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
