**—****—****
合同编号：************-***
建设工程设计合同示范文本
（专业建设工程）
****县“**工程”和美乡村*期建设项目-****县小岗村和美乡村精品示范村方案设计及施工图设计
发包人（全称）：****县矿投投资控股有限公司
设计人（全称）：铭扬⼯程设计集团有限公司
住房和城乡建设部
制定
国家工商行政管理总局
说明
为了指导建设工程设计合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、工商总局对《建设工程设计合同（*）（专业建设工程设计合同）》（**-****-****）进行了修订，制定了《建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）》（**-****-****）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：
*、《示范文本》的组成
《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款*部分组成。
（*）合同协议书
《示范文本》合同协议书集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（*）通用合同条款
通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，就工程设计的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了工程设计管理的特殊需要。
（*）专用合同条款
专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：
*.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号*致；
*.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；
*.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
*、《示范文本》的性质和适用范围
《示范文本》供合同双方当事人参照使用。
《示范文本》适用于房屋建筑工程以外各行业建设工程项目的主体工程和配套工程（含厂/矿区内的自备电站、道路、专用铁路、通信、各种管网管线和配套的建筑物等全部配套工程）以及与主体工程、配套工程相关的工艺、土木、建筑、环境保护、水土保持、消防、安全、卫生、节能、防雷、抗震、照明工程等工程设计活动。
房屋建筑工程以外的各行业建设工程统称为专业建设工程，具体包括煤炭、化工石化医药、石油天然气（海洋石油）、电力、冶金、军工、机械、商物粮、核工业、电子通信广电、轻纺、建材、铁道、公路、水运、民航、市政、农林、水利、海洋等工程。
第*部分合同协议书
发包人（全称）：****县矿投投资控股有限公司
设计人（全称）：铭扬⼯程设计集团有限公司
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就****县“**工程”和美乡村*期建设项目-****县小岗村和美乡村精品示范村方案设计及施工图设计及有关事项协商*致，共同达成如下协议：
*、工程概况
*.工程名称：****县“**工程”和美乡村*期建设项目-****县小岗村和美乡村精品示范村方案设计及施工图设计。
*.工程批准、核准或备案文号：/。
*.工程内容及规模：本项目为****县小岗村和美乡村精品示范村方案设计及施工图设计，方案设计及施工图设计主要内容包含：和美乡村本次资金涵盖的主要项目、人居环境整治提升设计、公共服务设施提升设计、基础设施提升设计等。。
*.工程所在地详细地址：****县小岗村。
*.工程投资估算：*****元。
*.工程进度安排：**日历天。
*.工程主要技术标准：满足国家设计规范要求。
*、工程设计范围、阶段与服务内容
*.工程设计范围：本次设计范围涉及小岗行政村全域，共计**.**平方公里，涵盖石马居住区、小岗居住区、严岗居住区、小韩庄，共**个村民小组，****户，****人。小岗村和美乡村建设重点为人居环境整治、生态环境治理、公共服务完善及产业提质增效几大方面，建设投资约*****元。
*.工程设计阶段：方案设计及施工图设计。
*.工程设计服务内容：设计内容包括但不限于：改革大道沿线文化景观提升、核心区文化景观再造；小岗、严岗、石马居住区人居环境整治提升（包括污水体系、房屋立面、绿化景观、美丽街巷、美丽庭院等），方案设计（包括效果图等），设计估算、施工图设计等相关专业设计及图纸审查等并取得相应批复。以及项目配套设施方案设计、施工图设计、管网设计、整体景观绿化（含景观照明）、消防、供水、照明、弱电、结构优化等规划用地界线范围内的设计内容。工程验收等与项目相关报建、报审及验收工作等配合工作，并提供满足相关部门审批需要的相关资料。图纸审查、设计评审（含评审费）、设计配合服务（含各阶段的报规报建、施工招标配合、施工配合、设计变更配合、设计现场服务）等，以及后期相应的设计技术交底等现场服务，解决施工中的设计技术问题和竣工验收等服务。按照招标人要求提交图、表、文字、数据、光盘等全套设计成果文件。
*、工程设计周期
计划开始设计日期：****年*月**日。
计划完成设计日期：****年*月**日。
自合同签订之日起**个日历天内提交设计方案；方案审核通过后**个日历天内完成施工图设计（含各专业深化设计）并通过各项施工图审查。
备注：因中标人原因每延迟*天，从设计费中扣除****元违约金，延期达到**%及以上时，发包人有权解除合同，并赔偿*切损失。
*、合同价格形式与签约合同价
*.合同价格形式：固定总价合同；
*.签约合同价为：人民币（大写）********元整（¥******.**元）。
*、发包人代表与设计人项目负责人
发包人代表：韩伟。
设计人项目负责人：****。
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）中标通知书（如果有）；
（*）投标函及其附录（如果有）；
（*）发包人要求；
（*）技术标准；
（*）发包人提供的上*阶段图纸（如果有）；
（*）其他合同文件。
在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*类内容的文件，应以最新签署的为准。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。
*.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。
*、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。
*、签订地点
本合同在****县矿投投资控股有限公司签订。
*、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
**、合同生效
本合同自双方共同签字并盖章后生效。
**、合同份数
本合同正本*式*份、副本*式*份，均具有同等法律效力，发包人执正本*份、副本*份，设计人执正本*份、副本*份。
发包人：（盖章）设计人：（盖章）
法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：
（签字）（签字）
组织机构代码：组织机构代码：******************
纳税人识别码：纳税人识别码：
地址：地址：浙江省杭州市上城区望江国际中心*号***室
邮政编码：邮政编码：******
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：****-********
传真：传真：****-********
电子信箱：电子信箱：
开户银行：开户银行：杭州联合农村商业银行股份有限公司笕桥支行
账号：账号：***************
时间：****年*月**日时间：****年*月**日
第*部分通用合同条款
见《建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）》（**-****-****）通用条款
第*部分专用合同条款
*.*般约定
*.*词语定义与解释
*.*.*合同
*.*.*.*其他合同文件包括：招标文件及其附件、投标文件及其附件、专用条款的补充条款、双方洽商的变更协议或补充协议等双方来往函件。
*.*法律
适用于合同的其他规范性文件：国家及地方有关建设工程****管理法规和规章。
*.*技术标准
*.*.*适用于工程的技术标准包括：国家及行业现行有关规范和标准。
*.*.*国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：/；
提供国外技术标准的名称：/；
提供国外技术标准的份数：/；
提供国外技术标准的时间：/；
提供国外技术标准的费用承担：/。
*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。
*.*合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：（*）合同协议书；（*）专用合同条款及其附件；（*）通用合同条款；（*）中标通知书（如果有）；（*）投标函及其附录（如果有）；（*）发包人要求；（*）技术标准；（*）发包人提供的上*阶段图纸（如果有）；（*）其他合同文件。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*类内容的文件，应以最新签署的为准。在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
*.*联络
*.*.*发包人和设计人应当在*天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
*.*.*发包人和设计人联系信息
发包人接收文件的地点：****县矿投投资投资控股有限公司；
发包人指定的接收人为：韩伟；
发包人指定的联系电话及传真号码：***********；
发包人指定的电子邮箱：/；
设计人接收文件的地点：****县矿投投资投资控股有限公司；
设计人指定的接收人为：****；
设计人指定的联系电话及传真号码：***********；
设计人指定的电子邮箱：/。
*.*保密
保密期限：未经发包人同意，设计人无论何时均不得将发包人提供的图纸、文件等资料信息泄露给第*方。
*.发包人
*.*发包人*般义务
*.*.*发包人其它义务：发包人应向设计人提供项目设计所需的基础资料。
*.*发包人代表
发包人代表
姓名：韩伟；
身份证号：/；
职务：/；
联系电话：***********；
电子信箱：/；
通信地址：****县小溪河镇人民政府；
发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人对本项目设计过程中的设计进度及相关协调工作等进行监督和检查。但涉及工程设计费用变更的确认需发包人盖章方为有效。
发包人更换发包人代表的，应当提前*天书面通知设计人。
*.*发包人决定
*.*.*发包人应在*天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。
*.设计人
*.*设计人*般义务
*.*.*设计人需配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。
*.*.*设计人其他义务：设计人负责本项目各阶段设计文件向有关管理部门的送审报批工作，并负责将报批结果书面通知发包人，按照招投标文件要求和承诺安排设计人员、实施备案、施工图设计等工作。
*.*项目负责人
*.*.*项目负责人
姓名：****；
执业资格及等级：*级注册建筑师；
注册证书号：***********；
联系电话：***********；
电子信箱：/；
通信地址：浙江省杭州市上城区望江国际中心*号***室；
设计人对项目负责人的授权范围如下：按要求完成本项目所有招标内容。
*.*.*设计人更换项目负责人的，应提前*天书面通知发包人。
设计人擅自更换项目负责人的违约责任：项目负责人变更必须经发包人批准，除①因重病或重伤*个月以上，不能履行职责的；②辞职的；③发生重大质量安全责任事故，受到刑事或行政处罚，不能担任项目负责人的；④无能力履行合同责任和义务，建设单位要求更换的；⑤被责令停止职业资格的；⑥因犯罪被羁押或判刑的；⑦死亡的等原因外，原则上不得变更。其中，亡故的需提供公安部门开具的死亡证明；重大疾病的需提供*甲及以上医院证明；出国、辞职等原因提出变更的，除需提供相关证明外，须缴纳***元违约金，否则不得变更。变更后的项目负责人必须符合本项目招标文件和投标承诺配备的同等条件人员，并按照****市有关规定履行变更审批程序。
*.*.*设计人应在收到书面更换通知后*天内更换项目负责人。
设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：设计人必须承担给发包人造成的各项损失，发包人有权解除合同，扣除全部履约保证金，所有责任和损失由设计人承担。
*.*设计人人员
*.*.*设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：合同签订后*天内。
*.*.*设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：设计人必须承担给发包人造成的各项损失，发包人有权解除合同，扣除全部履约保证金，所有责任和损失由设计人承担。
*.*设计分包
*.*.*设计分包的*般约定
禁止设计分包的工程包括：未经发包人书面许可，*律不得分包。
主体结构、关键性工作的范围：建筑、结构、景观、绿化、道路及给排水。
*.*.*设计分包的确定
允许分包的专业工程包括：经发包人确认的专业工程。
其他关于分包的约定：允许分包的，其分包合同须报建设单位备案。
*.*.*设计人向发包人提交有关分包人资料包括：/。
*.*.*分包工程设计费支付方式：/。
*.*联合体
*.*.*发包人向联合体支付设计费用的方式：/。
*.工程设计要求
*.*工程设计*般要求
*.*.*.*工程设计的特殊标准或要求：/。
*.*.*.*工程设计适用的技术标准：专业设计规范及发包人要求。
*.*工程设计文件的要求
*.*.*工程设计文件深度规定：必须满足工程量清单及最高投标限价的编制和施工要求，不得要求发包人对图纸进行*次深化设计。
*.*.*工程的合理使用寿命年限：**年。
*.工程设计进度与周期
*.*工程设计进度计划
*.*.*工程设计进度计划的编制
合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：****.*.**。
合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：自合同签订之日起**个日历天内提交设计方案；方案审核通过后**个日历天内完成施工图设计（含各专业深化设计）并通过各项施工图审查。。
*.*.*工程设计进度计划的修订
发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：*日内。
*.*工程设计进度延误
*.*.*因发包人原因导致工程设计进度延误
（*）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：/。
设计人应在发生进度延误的情形后*天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后*天内提交要求延期的详细说明。
发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在*天内进行审查并书面答复。
*.*提前交付工程设计文件
*.*.*提前交付工程设计文件的奖励：无。
*．工程设计文件交付
*.*工程设计文件交付的内容
*.*.*发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：提供可编辑的***等格式。
*.工程设计文件审查
*.*发包人对设计人的设计文件审查期限不超过**天。
*.*发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在*天内，向政府有关部门报送工程设计文件。
*.*工程设计审查形式及时间安排：根据发包人时间安排，发包人举行专项评审会议，由设计人进行专项汇报。
*.施工现场配合服务
*.*发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：无。
*.*设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后设计成果汇报、交底、施工指导和服务、验收、保修期服务等发包人需要的时间内提供施工现场配合服务。
**.合同价款与支付
**.*合同价格形式
（*）单价合同
单价包含的风险范围：中标单价结算不予调整。
风险费用的计算方法：由设计人自行考虑并包含在合同总价中。
风险范围以外合同价格的调整方法：/。
**.*预付款
**.*.*预付款的比例
预付款的比例**%。
**.*.*预付款的支付
预付款的支付时间：合同签订生效并具备实施条件后*个工作日，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期/天前支付。
**.*进度款支付
**.*.*合同签订生效并具备实施条件后*个工作日内采购人可预付合同金额的**%作为预付款，预付款从第*期费用中全部扣回，【付预付款前供应商须向采购人提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的同等预付款保函（保函须使用见索即付型）或其他担保措施】，方案设计经评审后付至合同价款的**%，设计成果完成经专家评审通过出具图纸审查合格证（若有）并交付使用后，付至合同价的**%，工程竣工验收合格出具验收报告后*次性付清余款（无息）。
**.工程设计变更与索赔
**.*设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后*内书面通知发包人。
设计人应在该事项发生后*天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。
发包人应在接到设计人书面声明后的*天内，予以书面答复。
**.专业责任与保险
**.*设计人需有发包人认可的工程设计责任保险。
**.知识产权
**.*关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于发包人，设计人应保护发包人的知识产权，不得向第*人泄露、转让发包人提交的图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人同意，不得向任何第*方提供上述文件。
**.*关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：属于发包人。
关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人同意，设计人不得向任何第*方提供上述文件。
**.*设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：由设计人自行承担。
**.违约责任
**.*发包人违约责任
**.*.*发包人支付设计人违约金：合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不支付任何费用；已开始设计工作的，发包人应按照设计人已完成的实际工作量计算设计费，完成工作量不足*半时，按该阶段设计费的*半支付设计费；超过*半时，按该阶段设计费的全部支付设计费。
**.*.*发包人逾期支付设计费的违约金：无。
**.*设计人违约责任
**.*.*设计人支付发包人的违约金：合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应按合同价款的**%支付违约金及经济赔偿。
**.*.*设计人逾期交付工程设计文件的违约金：中标单位在招标人规定的设计周期内，完成本项目的所有设计任务，提交相应的设计文件，后期提供相应后续服务工作。因设计人自身原因，每延迟*天，从设计费中扣除****元违约金，延期达到**%及以上时，发包人有权解除合同，没收履约保证金并赔偿*切损失。
设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：全额履约保证金。
**.*.*设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：合同金额。
**.*.*设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：发包人有权解除分包合同和本合同，且设计人向发包人支付本合同价款**%的违约金，由发包人从履约保证金中扣除。
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：政府及主管部门政策性行为。
**.合同解除
**.*有下列情形之*的，可以解除合同：
（*）暂停设计期限已连续超过***天。
**.*发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为**天内。
**.争议解决
**.*争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。
**.*.*争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：执行通用条款。
选定争议评审员的期限：执行通用条款。
评审所发生的费用承担方式：执行通用条款。
其他事项的约定：/。
**.*.*争议评审小组的决定
合同当事人关于本事项的约定：执行通用条款。
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（*）种方式解决：
（*）向****市仲裁委员会申请仲裁；
（*）向****县人民法院人民法院起诉。
**.其他
**.*本合同文本未尽事宜，由合同签定双方在发生时具体商定。
**—****—****
合同编号：************-***
建设工程设计合同示范文本
（专业建设工程）
****县“**工程”和美乡村*期建设项目-****县小岗村
和美乡村精品示范村方案设计及施工图设计
发包人（全称）：****县矿投投资控股有限公司
设计人（全称）：铭扬⼯程设计集团有限公司
住房和城乡建设部
制定
国家工商行政管理总局
说明
为了指导建设工程设计合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中
华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及
相关法律法规，住房城乡建设部、工商总局对《建设工程设计合同（*）（专业建设工程设
计合同）》（**-****-****）进行了修订，制定了《建设工程设计合同示范文本（专业建设
工程）》（**-****-****）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文
本》，现就有关问题说明如下：
*、《示范文本》的组成
《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款*部分组成。
（*）合同协议书
《示范文本》合同协议书集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（*）通用合同条款
通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》
等法律法规的规定，就工程设计的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性
约定。
通用合同条款既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了工程设计管理的
特殊需要。
（*）专用合同条款
专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条
款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的
专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：
*.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号*致；
*.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直
接修改通用合同条款；
*.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细
化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”
或划“/”。
*、《示范文本》的性质和适用范围
《示范文本》供合同双方当事人参照使用。
《示范文本》适用于房屋建筑工程以外各行业建设工程项目的主体工程和配套工程（含
厂/矿区内的自备电站、道路、专用铁路、通信、各种管网管线和配套的建筑物等全部配套
工程）以及与主体工程、配套工程相关的工艺、土木、建筑、环境保护、水土保持、消防、
安全、卫生、节能、防雷、抗震、照明工程等工程设计活动。
房屋建筑工程以外的各行业建设工程统称为专业建设工程，具体包括煤炭、化工石化医
药、石油天然气（海洋石油）、电力、冶金、军工、机械、商物粮、核工业、电子通信广电、
轻纺、建材、铁道、公路、水运、民航、市政、农林、水利、海洋等工程。
第*部分合同协议书
发包人（全称）：****县矿投投资控股有限公司
设计人（全称）：铭扬⼯程设计集团有限公司
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平
等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就****县“**工程”和美乡村*期建设项目-
****县小岗村和美乡村精品示范村方案设计及施工图设计及有关事项协商*致，共同达
成如下协议：
*、工程概况
*.工程名称：****县“**工程”和美乡村*期建设项目-****县小岗村和美乡村精
品示范村方案设计及施工图设计。
*.工程批准、核准或备案文号：/。
*.工程内容及规模：本项目为****县小岗村和美乡村精品示范村方案设计及施工图
设计，方案设计及施工图设计主要内容包含：和美乡村本次资金涵盖的主要项目、人居环境
整治提升设计、公共服务设施提升设计、基础设施提升设计等。。
*.工程所在地详细地址：****县小岗村。
*.工程投资估算：*****元。
*.工程进度安排：**日历天。
*.工程主要技术标准：满足国家设计规范要求。
*、工程设计范围、阶段与服务内容
*.工程设计范围：本次设计范围涉及小岗行政村全域，共计**.**平方公里，涵盖
石马居住区、小岗居住区、严岗居住区、小韩庄，共**个村民小组，****户，****人。小
岗村和美乡村建设重点为人居环境整治、生态环境治理、公共服务完善及产业提质增效几大
方面，建设投资约*****元。
*.工程设计阶段：方案设计及施工图设计。
*.工程设计服务内容：设计内容包括但不限于：改革大道沿线文化景观提升、核心区文
化景观再造；小岗、严岗、石马居住区人居环境整治提升（包括污水体系、房屋立面、绿化
景观、美丽街巷、美丽庭院等），方案设计（包括效果图等），设计估算、施工图设计等相
关专业设计及图纸审查等并取得相应批复。以及项目配套设施方案设计、施工图设计、管网
设计、整体景观绿化（含景观照明）、消防、供水、照明、弱电、结构优化等规划用地界线
范围内的设计内容。工程验收等与项目相关报建、报审及验收工作等配合工作，并提供满足
相关部门审批需要的相关资料。图纸审查、设计评审（含评审费）、设计配合服务（含各阶
段的报规报建、施工招标配合、施工配合、设计变更配合、设计现场服务）等，以及后期相
应的设计技术交底等现场服务，解决施工中的设计技术问题和竣工验收等服务。按照招标人
要求提交图、表、文字、数据、光盘等全套设计成果文件。
*、工程设计周期
计划开始设计日期：****年*月**日。
计划完成设计日期：****年*月**日。
自合同签订之日起**个日历天内提交设计方案；方案审核通过后**个日历天内完成
施工图设计（含各专业深化设计）并通过各项施工图审查。
备注：因中标人原因每延迟*天，从设计费中扣除****元违约金，延期达到**%及以
上时，发包人有权解除合同，并赔偿*切损失。
*、合同价格形式与签约合同价
*.合同价格形式：固定总价合同；
*.签约合同价为：人民币（大写）********元整（¥******.**元）。
*、发包人代表与设计人项目负责人
发包人代表：韩伟。
设计人项目负责人：****。
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）中标通知书（如果有）；
（*）投标函及其附录（如果有）；
（*）发包人要求；
（*）技术标准；
（*）发包人提供的上*阶段图纸（如果有）；
（*）其他合同文件。
在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*类内
容的文件，应以最新签署的为准。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同
约定的期限和方式支付合同价款。
*.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。
*、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。
*、签订地点
本合同在****县矿投投资控股有限公司签订。
*、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
**、合同生效
本合同自双方共同签字并盖章后生效。
**、合同份数
本合同正本*式*份、副本*式*份，均具有同等法律效力，发包人执正本*份、副
本*份，设计人执正本*份、副本*份。
发包人：（盖章）设计人：（盖章）
法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：
（签字）（签字）
组织机构代码：组织机构代码：******************
纳税人识别码：纳税人识别码：
地址：地址：浙江省杭州市上城区望江国
际中心*号***室
邮政编码：邮政编码：******
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：****-********
传真：传真：****-********
电子信箱：电子信箱：
开户银行：开户银行：杭州联合农村商业银行
股份有限公司笕桥支行
账号：账号：***************
时间：****年*月**日时间：****年*月**日
| 委托代理人： |
委托代理人： |
| 电话： |
电话：****-******** |
| 传真： |
传真：****-******** |
| 电子信箱： |
电子信箱： |
| 开户银行： |
开户银行：杭州联合农村商业银行股份有限公司笕桥支行 |
| 账号： |
账号：*************** |
| 时间：****年*月**日 |
时间：****年*月**日 |
第*部分通用合同条款
见《建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）》（**-****-****）通用条款
第*部分专用合同条款
*.*般约定
*.*词语定义与解释
*.*.*合同
*.*.*.*其他合同文件包括：招标文件及其附件、投标文件及其附件、专用条款的补充
条款、双方洽商的变更协议或补充协议等双方来往函件。
*.*法律
适用于合同的其他规范性文件：国家及地方有关建设工程****管理法规和规章。
*.*技术标准
*.*.*适用于工程的技术标准包括：国家及行业现行有关规范和标准。
*.*.*国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：/；
提供国外技术标准的名称：/；
提供国外技术标准的份数：/；
提供国外技术标准的时间：/；
提供国外技术标准的费用承担：/。
*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。
*.*合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：（*）合同协议书；（*）专用合同条款及其附件；（*）
通用合同条款；（*）中标通知书（如果有）；（*）投标函及其附录（如果有）；（*）发
包人要求；（*）技术标准；（*）发包人提供的上*阶段图纸（如果有）；（*）其他合同
文件。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*类
内容的文件，应以最新签署的为准。在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同
文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
*.*联络
*.*.*发包人和设计人应当在*天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指
示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
*.*.*发包人和设计人联系信息
发包人接收文件的地点：****县矿投投资投资控股有限公司；
发包人指定的接收人为：韩伟；
发包人指定的联系电话及传真号码：***********；
发包人指定的电子邮箱：/；
设计人接收文件的地点：****县矿投投资投资控股有限公司；
设计人指定的接收人为：****；
设计人指定的联系电话及传真号码：***********；
设计人指定的电子邮箱：/。
*.*保密
保密期限：未经发包人同意，设计人无论何时均不得将发包人提供的图纸、文件等资
料信息泄露给第*方。
*.发包人
*.*发包人*般义务
*.*.*发包人其它义务：发包人应向设计人提供项目设计所需的基础资料。
*.*发包人代表
发包人代表
姓名：韩伟；
身份证号：/；
职务：/；
联系电话：***********；
电子信箱：/；
通信地址：****县小溪河镇人民政府；
发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人对本项目设计过程中的设计进度及相
关协调工作等进行监督和检查。但涉及工程设计费用变更的确认需发包人盖章方为有效。
发包人更换发包人代表的，应当提前*天书面通知设计人。
*.*发包人决定
*.*.*发包人应在*天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。
*.设计人
*.*设计人*般义务
*.*.*设计人需配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。
*.*.*设计人其他义务：设计人负责本项目各阶段设计文件向有关管理部门的送审报批
工作，并负责将报批结果书面通知发包人，按照招投标文件要求和承诺安排设计人员、实施
备案、施工图设计等工作。
*.*项目负责人
*.*.*项目负责人
姓名：****；
执业资格及等级：*级注册建筑师；
注册证书号：***********；
联系电话：***********；
电子信箱：/；
通信地址：浙江省杭州市上城区望江国际中心*号***室；
设计人对项目负责人的授权范围如下：按要求完成本项目所有招标内容。
*.*.*设计人更换项目负责人的，应提前*天书面通知发包人。
设计人擅自更换项目负责人的违约责任：项目负责人变更必须经发包人批准，除①因重
病或重伤*个月以上，不能履行职责的；②辞职的；③发生重大质量安全责任事故，受到刑
事或行政处罚，不能担任项目负责人的；④无能力履行合同责任和义务，建设单位要求更换
的；⑤被责令停止职业资格的；⑥因犯罪被羁押或判刑的；⑦死亡的等原因外，原则上不得
变更。其中，亡故的需提供公安部门开具的死亡证明；重大疾病的需提供*甲及以上医院证
明；出国、辞职等原因提出变更的，除需提供相关证明外，须缴纳***元违约金，否则不
得变更。变更后的项目负责人必须符合本项目招标文件和投标承诺配备的同等条件人员，并
按照****市有关规定履行变更审批程序。
*.*.*设计人应在收到书面更换通知后*天内更换项目负责人。
设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：设计人必须承担给发包人造成的
各项损失，发包人有权解除合同，扣除全部履约保证金，所有责任和损失由设计人承担。
*.*设计人人员
*.*.*设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：合同签订后*天内。
*.*.*设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：设计人必须承担给发包
人造成的各项损失，发包人有权解除合同，扣除全部履约保证金，所有责任和损失由设计人
承担。
*.*设计分包
*.*.*设计分包的*般约定
禁止设计分包的工程包括：未经发包人书面许可，*律不得分包。
主体结构、关键性工作的范围：建筑、结构、景观、绿化、道路及给排水。
*.*.*设计分包的确定
允许分包的专业工程包括：经发包人确认的专业工程。
其他关于分包的约定：允许分包的，其分包合同须报建设单位备案。
*.*.*设计人向发包人提交有关分包人资料包括：/。
*.*.*分包工程设计费支付方式：/。
*.*联合体
*.*.*发包人向联合体支付设计费用的方式：/。
*.工程设计要求
*.*工程设计*般要求
*.*.*.*工程设计的特殊标准或要求：/。
*.*.*.*工程设计适用的技术标准：专业设计规范及发包人要求。
*.*工程设计文件的要求
*.*.*工程设计文件深度规定：必须满足工程量清单及最高投标限价的编制和施工要
求，不得要求发包人对图纸进行*次深化设计。
*.*.*工程的合理使用寿命年限：**年。
*.工程设计进度与周期
*.*工程设计进度计划
*.*.*工程设计进度计划的编制
合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：****.*.**。
合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：自合同签订之日起**个日历天
内提交设计方案；方案审核通过后**个日历天内完成施工图设计（含各专业深化设计）并
通过各项施工图审查。。
*.*.*工程设计进度计划的修订
发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：*日内。
*.*工程设计进度延误
*.*.*因发包人原因导致工程设计进度延误
（*）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：/。
设计人应在发生进度延误的情形后*天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发
生该情形后*天内提交要求延期的详细说明。
发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在*天内进行审查并书面答复。
*.*提前交付工程设计文件
*.*.*提前交付工程设计文件的奖励：无。
*．工程设计文件交付
*.*工程设计文件交付的内容
*.*.*发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：提供可编辑的***等格
式。
*.工程设计文件审查
*.*发包人对设计人的设计文件审查期限不超过**天。
*.*发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在*天内，向政府有关部门报送工
程设计文件。
*.*工程设计审查形式及时间安排：根据发包人时间安排，发包人举行专项评审会议，
由设计人进行专项汇报。
*.施工现场配合服务
*.*发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：无。
*.*设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后设计成果汇报、交底、施工指
导和服务、验收、保修期服务等发包人需要的时间内提供施工现场配合服务。
**.合同价款与支付
**.*合同价格形式
（*）单价合同
单价包含的风险范围：中标单价结算不予调整。
风险费用的计算方法：由设计人自行考虑并包含在合同总价中。
风险范围以外合同价格的调整方法：/。
**.*预付款
**.*.*预付款的比例
预付款的比例**%。
**.*.*预付款的支付
预付款的支付时间：合同签订生效并具备实施条件后*个工作日，但最迟应在
开始设计通知载明的开始设计日期/天前支付。
**.*进度款支付
**.*.*合同签订生效并具备实施条件后*个工作日内采购人可预付合同金额的
**%作为预付款，预付款从第*期费用中全部扣回，【付预付款前供应商须向采购人提交
银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的同等预付款保函（保函须使用见索即付型）
或其他担保措施】，方案设计经评审后付至合同价款的**%，设计成果完成经专家评审通
过出具图纸审查合格证（若有）并交付使用后，付至合同价的**%，工程竣工验收合格出
具验收报告后*次性付清余款（无息）。
**.工程设计变更与索赔
**.*设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后*内
书面通知发包人。
设计人应在该事项发生后*天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。
发包人应在接到设计人书面声明后的*天内，予以书面答复。
**.专业责任与保险
**.*设计人需有发包人认可的工程设计责任保险。
**.知识产权
**.*关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术
规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于发包人，设
计人应保护发包人的知识产权，不得向第*人泄露、转让发包人提交的图纸等技术经济资料。
如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人同意，不得向任何第*方
提供上述文件。
**.*关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：属于发包人。
关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人同意，设计人不得向任何第
*方提供上述文件。
**.*设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：由设计人自
行承担。
**.违约责任
**.*发包人违约责任
**.*.*发包人支付设计人违约金：合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解
除合同，设计人未开始设计工作的，不支付任何费用；已开始设计工作的，发包人应按照设
计人已完成的实际工作量计算设计费，完成工作量不足*半时，按该阶段设计费的*半支付
设计费；超过*半时，按该阶段设计费的全部支付设计费。
**.*.*发包人逾期支付设计费的违约金：无。
**.*设计人违约责任
**.*.*设计人支付发包人的违约金：合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除
合同，设计人应按合同价款的**%支付违约金及经济赔偿。
**.*.*设计人逾期交付工程设计文件的违约金：中标单位在招标人规定的设计周期
内，完成本项目的所有设计任务，提交相应的设计文件，后期提供相应后续服务工作。因设
计人自身原因，每延迟*天，从设计费中扣除****元违约金，延期达到**%及以上时，发
包人有权解除合同，没收履约保证金并赔偿*切损失。
设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：全额履约保证金。
**.*.*设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：合同金额。
**.*.*设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：发包人有权解
除分包合同和本合同，且设计人向发包人支付本合同价款**%的违约金，由发包人从履约保
证金中扣除。
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：政府及主管
部门政策性行为。
**.合同解除
**.*有下列情形之*的，可以解除合同：
（*）暂停设计期限已连续超过***天。
**.*发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为**天内。
**.争议解决
**.*争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。
**.*.*争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：执行通用条款。
选定争议评审员的期限：执行通用条款。
评审所发生的费用承担方式：执行通用条款。
其他事项的约定：/。
**.*.*争议评审小组的决定
合同当事人关于本事项的约定：执行通用条款。
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（*）种方式解决：
（*）向****市仲裁委员会申请仲裁；
（*）向****县人民法院人民法院起诉。
**.其他
**.*本合同文本未尽事宜，由合同签定双方在发生时具体商定。
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
