小型建设工程施工合同
/严
哪
贷
×
工程名称:天皇市中西医结合医院(****市****医院)***病区****
建设单位:****市中西医结合医院(****市****医院)
施工单位:****
签订日期:ψ‘℃
'***、
槲辎
卿
小型建设工程施工合同
工程名称:****市中西医结合医院(****市****医院)***病区修鳝工程
建设单位:****市中西医结合医院(****市****医院)
施工单位:****
签订日期:****.**
*
****市小型建设工程施工合同
发包方:(简称甲方)****市中西医结合医院(****市****医院)
承包方:(简称乙方)****
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》并结合****市有关规定,经双方协商
*致,签订本合同。
第*条工程概况
*.*工程名称:****市中西医结合医院(****市****医院)***病区修鳝工程
*.*工程地点:****市****医院
*.*工程内容:包括建筑工程的详细规划和设计:建筑物的施工图设计和施工:室内****;
电气照明、气体等配套工程;其他相关工程。
*.*承包范围:区域内病房、办公室、整体走道进行全部修给改造。
业
*承包方式:包工包料
*.*
*.**合同价款:本工程造价*******元。(已含税)
金额大写:********元整,该价款系固定总价,包括但不限于图纸设
计费用及图纸审查费用、材料费、运输费、人工费、安装费、施工费、措施费、成品保护费、保修费、
增值税税费等完成本合同项下工程所需的全部费用,未经甲方书面同意,乙方不得额外向甲方主张任
何费用。
第*条工程期限
*.*全部工程开工日期:本工程定于****年月工日开工,具体日期以甲方通知为准。
*.*全部工程竣工日期:本工程定于****年*_月_*日竣工,本款所称竣工系指经甲方及相
关部门盖章确认验收合格并完成交付,乙方未能按照约定工期竣工,即为违约。
*.*全部工程总日历天数**天。
*.*各单项工程开竣工日期详见工程项目*览表。
第*条项目乙方负责人
姓名:鲁昕,身份证号:******************,联系电话:***********
第*条工期延误与工期奖罚
*.*延期开工。乙方因故不能按时开工,应在约定的开工日期提前*天,向甲方书面提出延期开
*
工的理由和要求。甲方代表应在*天内书面答复乙方。甲方同意延期要求工期相应顺延。如乙方理由
不充足,甲方不同意延期或乙方未在规定时间内提出延期开工要求,工期不予顺延。
*.*暂停施工。甲方代表认为必要时,可书面提出暂停施工要求(如遇紧急情况可以口头提出暂
停施工要求)并在停工后**小时内提出书面处理意见。乙方在实施甲方代表处理意见后,应及时提
出书面复工要求,甲方代表在**小时内予以书面答复。停工相关费用已包含在合同价款中,乙方不
得再就此向甲方主张其他费用。停工责任在乙方的,由乙方承担发生的费用。因甲方代表不及时做出
答复,施工无法进行,乙方可认为甲方己部分或全部取消合同,由甲方承担违约责任。
茌.*工期延误。下列情况造成竣工日期推迟的,经甲方代表书面确认,工期相应顺延。
*.*.*工程量变化和设计变更。
*.*.**周内,非乙方原因停水、停电、停气影响施工造成停工累计超过*小时。
*.*.*施工中遇到不可预见障碍物或古墓、文物、流沙等需处理时。
*.*.*甲方未按约定时间供应材料,甲方未按时拨付工程款及甲方代表签认同意给予顺延的情
况。
*.*.*不可抗力(指战争、动乱、空气飞行体坠落或其它非甲乙双方造成的爆炸、火灾,以及协
议条款约定的等级以上的风、雨、雪、震等对工程造成损害的自然灾害)。
乙方在以上情况发生后*天内向甲方提出书面报告,逾期未提供的,视为乙方放弃顺延工期的权
利,甲方在收到报告后*天内予以书面确认答复。
非上述原因,工程不能按合同工期竣工,乙方承担违约责任。
第*条甲方工作
*.*办理施工所需证件、批件,清理场地,修复现场干道,保证运输畅通。
*.*将施工所需水、电源、线路从施工场地外部接至施工现场双方商定地点,并保证施工期间的
需要,甲方承担改造期间的水电费。
*,*协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护要求,并承担有关费用。
第*条乙方工作
*,*乙方应于/年/月/日,向甲方提供书面的年、季、月工程进度计划及统计报
表和工程事故报告,并提供施工用电、用水计划。
工的理由和要求。甲方代表应在*天内书面答复乙方。甲方同意延期要求工期相应顺延。如乙方理由
不充足,甲方不同意延期或乙方未在规定时间内提出延期开工要求,工期不予顺延。
*.*暂停施工。甲方代表认为必要时,可书面提出暂停施工要求(如遇紧急情况可以口头提出暂
停施工要求)并在停工后**小时内提出书面处理意见。乙方在实施甲方代表处理意见后,应及时提
出书面复工要求,甲方代表在**小时内予以书面答复。停工相关费用已包含在合同价款中,乙方不
得再就此向甲方主张其他费用。停工责任在乙方的,由乙方承担发生的费用。因甲方代表不及时做出
答复,施工无法进行,乙方可认为甲方己部分或全部取消合同,由甲方承担违约责任。
*.*工期延误。下列情况造成竣工日期推迟的,经甲方代表书面确认,工期相应顺延。
*.*.*工程量变化和设计变更。
*.*.**周内,非乙方原因停水、停电、停气影响施工造成停工累计超过*小时。
*.*.*施工中遇到不可预见障碍物或古墓、文物、流沙等需处理时。
*.*.*甲方未按约定时间供应材料,甲方未按时拨付工程款及甲方代表签认同意给予顺延的情
况。
*.*.*不可抗力(指战争、动乱、空气飞行体坠落或其它非甲乙双方造成的爆炸、火灾,以及协
议条款约定的等级以上的风、雨、雪、震等对工程造成损害的自然灾害)。
乙方在以上情况发生后*天内向甲方提出书面报告,逾期未提供的,视为乙方放弃顺延工期的权
利,甲方在收到报告后*天内予以书面确认答复。
非上述原因,工程不能按合同工期竣工,乙方承担违约责任。
第*条甲方工作
*.*办理施工所需证件、批件,清理场地,修复现场干道,保证运输畅通。
*.*将施工所需水、电源、线路从施工场地外部接至施工现场双方商定地点,并保证施工期间的
需要,甲方承担改造期间的水电费。
*.*协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护要求,并承担有关费用。
第*条乙方工作
*.*乙方应于年_月__日,向甲方提供书面的年、季、月工程进度计划及统计报
表和工程事故报告,并提供施工用电、用水计划。
*
*,*乙方应在/年/月/日前将施工组织设计(或施工方案)交与甲方,甲方应
在/日内批准或提出修改意见,乙方应当充分予以考虑并尽量实施,但甲方批准或者修改的行为不
代表甲方需对工程施工承担任何责任,也不因此而减免乙方任何的责任及负担。
*.*乙方必须按批准的进度计划组织施工,接受甲方对进度的检查监督。
*.钅己竣工程在验收之前,负责对己完工程的成品保护。保护期间发生损坏系乙方责任由乙方负
责修复,系甲方提前使用后发生损坏的修理费用由甲方承担。
*.*按约定的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。
*.*严格执行我市关于施工现场管理的有关规定,交工前清理现场达到建筑物无污染,现场无建
筑垃圾。
乙方不按合同约定完成工作,造成工程损失,应承担经济责任。
*.*乙方承诺按照法律规定及合同约定提供取得图审合格的图纸并组织完成工程施工,确保工程
质量和安全,不进行转包及违法分包,并在保修期内承担相应的工程维修责任。
*.*乙方应采取必要措施保证施工文明、安全,并承担其员工的工资、食宿、福利、保险等全部
费用和用工风险,施工过程中,非因甲方原因造成乙方自身、甲方或第*方人身或财产损害的,乙方
应赔偿全部损失,甲方因此遭受损失的,有权向乙方追偿。
第*条价款支付与调整
*.*本合同采用以下第*种付款方式:
第*种付款方式:
*.*.*工程预付款:*元。
*.*.*工程进度款:按照每月完成工程进度的鸬支付。乙方每月/日前报送上月工程量,甲方核
对无误后/日内支付。
*.*.*工程施工完毕,经甲方及相关主管部门验收合格并交付甲方,且双方完成结算(并出具审
计报告)后***个工作日内付款至审计结算价格的**%;剩余价款为质保金,待质保期届满经甲方
或甲方委托的第*方机构验收合格,无息向乙方支付剩余部分。
第*种付款方式
*.*,*工程预付款:合同约定价款的**%,合同签署后日内支付。
*.*.*工程进度款:按照每月完成工程进度的硒支付。乙方每月/日前报送上月工程量,甲方核
对无误后日内支付,每次付工程进度款时需扣减预付款的/*/*,直至预付款全部扣减完毕。
*.*.*工程施工完毕,经甲方及相关主管部门验收合格并交付甲方,且双方完成结算(并出具
审计报告)后***个工作日内付款至审计结算价格的**%;剩余价款为质保金,待质保期届满经甲
方或甲方委托的第*方机构验收合格,无息向乙方支付剩余部分。
*.*乙方应在/__年___月_/日前将施工组织设计(或施工方案)交与甲方,甲方应
在__日内批准或提出修改意见,乙方应当充分予以考虑并尽量实施,但甲方批准或者修改的行为不
代表甲方需对工程施工承担任何责任,也不因此而减免乙方任何的责任及负担。
*.*乙方必须按批准的进度计划组织施工,接受甲方对进度的检查监督。
*.*已竣工程在验收之前,负责对已完工程的成品保护。保护期间发生损坏系乙方责任由乙方负
责修复,系甲方提前使用后发生损坏的修理费用由甲方承担。
*.*按约定的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。
*.*严格执行我市关于施工现场管理的有关规定,交工前清理现场达到建筑物无污染,现场无建
筑垃圾。
乙方不按合同约定完成工作,造成工程损失,应承担经济责任。
*.*乙方承诺按照法律规定及合同约定提供取得图审合格的图纸并组织完成工程施工,确保工程
质量和安全,不进行转包及违法分包,并在保修期内承担相应的工程维修责任。
*.*乙方应采取必要措施保证施工文明、安全,并承担其员工的工资、食宿、福利、保险等全部
费用和用工风险,施工过程中,非因甲方原因造成乙方自身、甲方或第*方人身或财产损害的,乙方
应赔偿全部损失,甲方因此遭受损失的,有权向乙方追偿。
第*条价款支付与调整
*.*本合同采用以下第*种付款方式:
第*种付款方式:
*.*.*工程预付款:*元
*.*.*工程进度款:按照每月完成工程进度的/%支付。乙方每月/日前报送上月工程量,甲方核
对无误后/日内支付。
*.*.*工程施工完毕,经甲方及相关主管部门验收合格并交付甲方,且双方完成结算(并出具审
计报告)后***个工作日内付款至审计结算价格的**%;剩余价款为质保金,待质保期届满经甲方
或甲方委托的第*方机构验收合格,无息向乙方支付剩余部分。
第*种付款方式
*.*.*工程预付款:合同约定价款的**%,合同签署后,日内支付。
*.*.*工程进度款:按照每月完成工程进度的/%支付。乙方每月/日前报送上月工程量,甲方核
对无误后日内支付,每次付工程进度款时需扣减预付款的/%,直至预付款全部扣减完毕。
*.*.*工程施工完毕,经甲方及相关主管部门验收合格并交付甲方,且双方完成结算(并出具
审计报告)后***个工作日内付款至审计结算价格的**%;剩余价款为质保金,待质保期届满经甲,
方或甲方委托的第*方机构验收合格,无息向乙方支付剩余部分。
*
*.*合同价款的调整。在合同签定后,任何*方不得擅自改变,但发生以下情况之*的,经甲方
书面确认后可以调整。
*。*.*甲方书面同意的设计变更及工程量增减。
甲方付款前,乙方应向甲方提供等额有效的增值税专用/普通发票,否则甲方有权拒绝付款直至
收到发票,且不视为甲方违约。
第*条材料设备供应
*,*乙方采购的材料设备应符合设计、规范要求及甲方要求,并提前报送样品及材料清单,经甲
方确认后方可使用。如未经甲方确认,甲方有权利要求乙方更换材料至满足甲方要求为止,由此产生
的损失乙方自行承担。乙方对采购的材料设备的质量负责。
*.*根据工程需要,经甲方书面批准,乙方可使用代用材料。
第*条质量与验收
*.*工程质量应当符合合格标准。乙方应认真按照国家颁布的施工验收规范及工程设计图
纸要求进行施工,接受甲方监督,质量验收必须达到合格。并对改造区域进行环境监测,出具检测报
告。对不合格的分项工程,乙方应按规范要求,承担返修工作及费用。甲方要求优良工程,其增加费
用双方商定纳入补充条款。
*.*隐蔽工程验收。工程具备覆盖、掩埋条件或达到条款约定的部位,乙方自检合格后在隐蔽施~
工前**小时书面通知甲方验收,验收合格并在验收记录上签字后方可进行隐蔽工程施工。乙方未通
知甲方验收私自将工程隐蔽部位覆盖的,甲方有权要求乙方钻孔探测或揭开检查,无论工程隐蔽部位
质量是否合格,由此增加的费用和(或)延误的工期均由乙方承担。
*.*工程具备竣工验收条件,双方根据国家工程竣工有关规定进行验收并由甲方及相关行政主管
部门盖章出具验收合格材料。
第*条设计变更
**.*施工中如需设计变更,甲方应取得批准(如有需要):超过原设计标准和规模时,经原设计
和规划审查部门批准,送原设计单位审查后,取得相应图纸和说明。,′
**.*乙方对原设计进行变更,须向甲方发出正式书面变更计划,并经甲方书面同意。甲方对原’
设计进行变更,须向乙方发出正式书面变更通知,乙方按通知进行变更,如因乙方前期勘察现场不到:
位引起的设计变更产生费用由乙方自行担负。'
*.*合同价款的调整。在合同签定后,任何*方不得擅自改变,但发生以下情况之*的,经甲方
书面确认后可以调整。
*.*.*甲方书面同意的设计变更及工程量增减。
甲方付款前,乙方应向甲方提供等额有效的增值税专用/普通发票,否则甲方有权拒绝付款直至
收到发票,且不视为甲方违约。
第*条材料设备供应
*.*乙方采购的材料设备应符合设计、规范要求及甲方要求,并提前报送样品及材料清单,经甲
方确认后方可使用。如未经甲方确认,甲方有权利要求乙方更换材料至满足甲方要求为止,由此产生
的损失乙方自行承担。乙方对采购的材料设备的质量负责。
*.*根据工程需要,经甲方书面批准,乙方可使用代用材料。
第*条质量与验收
*.*工程质量应当符合_合格_标准。乙方应认真按照国家颁布的施工验收规范及工程设计图
纸要求进行施工,接受甲方监督,质量验收必须达到合格。并对改造区域进行环境监测,出具检测报
告。对不合格的分项工程,乙方应按规范要求,承担返修工作及费用。甲方要求优良工程,其增加费
用双方商定纳入补充条款。
*.*隐蔽工程验收。工程具备覆盖、掩埋条件或达到条款约定的部位,乙方自检合格后在隐蔽施
工前**小时书面通知甲方验收,验收合格并在验收记录上签字后方可进行隐蔽工程施工。乙方未通
知甲方验收私自将工程隐蔽部位覆盖的,甲方有权要求乙方钻孔探测或揭开检查,无论工程隐蔽部位
质量是否合格,由此增加的费用和(或)延误的工期均由乙方承担。
*.*工程具备竣工验收条件,双方根据国家工程竣工有关规定进行验收并由甲方及相关行政主管
部门盖章出具验收合格材料。
第*条设计变更
**.*施工中如需设计变更,甲方应取得批准(如有需要):超过原设计标准和规模时,经原设计
和规划审查部门批准,送原设计单位审查后,取得相应图纸和说明。
**.*乙方对原设计进行变更,须向甲方发出正式书面变更计划,并经甲方书面同意。甲方对原
设计进行变更,须向乙方发出正式书面变更通知,乙方按通知进行变更,如因乙方前期勘察现场不到
位引起的设计变更产生费用由乙方自行担负。
*
**.*由于设计变更导致的经济支出,由双方以补充协议方式予以明确。
第**条竣工结算
**.*乙方工程完工,通知甲方,双方无争议时,甲方负责向乙方支付全部工程款。
第**条工程保修
**.*保修项目及保修期限:施工范围内的所有内容;保修期限为**个月,从工程竣工验收合
格且交付于甲方后次日起算。
**.*保修期间,甲方提出要求,乙方应在接到修理通知后_**_小时内派人修理,如遇紧急情
况,应_*_小时内到达现场,维修后应经甲方验收合格,验收不合格的相应部位的质保期自验收合格
之日起重新计算。如乙方逾期未修或未能修复合格的,甲方可委托其它单位或人员修理。由此产生的
维修费用(加收**%管理费)均由乙方承担,质保金不足以扣除的,甲方有权要求继续赔偿。
第**条争议,仲裁
**.*甲乙双方在合同执行过程中发生争议,当事人应本着协商的原则解决,协商不成时,可按
下列第_*_种方式解决:
①向****仲裁委员会申请仲裁;
②向工程所在地人民法院起诉。
第**条甲、乙方驻工地代表
**.*甲方驻工地代表姓名:刘晋津;联系方式:***********。
**.*甲方委托监理工程师姓名:,被授权范围。联系方式:
**.*乙方驻工地代表姓名:鲁昕;联系方式:***********
第**条合同附件
本合同的附件作为本合同不可分割的*部分,与本合同具有同等的法律效力。
**.*有关协议条款及补充合同
**.*.*乙方应充分考虑施工现场的实际情况(包括但不限于因噪音、大型考试、大型会议/活动
等因素引起的临时性停工),合理安排工期,没有业主书面确认的,工期不作调整。如乙方在约定工
期内未能完工,每滞后*天扣除合同总金额*%作为违约金,不足*天按*天计算,逾期超过*天
甲方有权单方解除本合同,乙方应承担给甲方造成的*切损失。
**.*.*甲方未按合同约定的期限回复或审批等,并不视为甲方放弃相应权利,更不视为对乙方申
请事由的认可或确认。
**.*.*除合同另有约定外,乙方出现违约或不符合甲方要求的其他情形的,甲方有权的情扣减乙
*
方****-*****.元违约金,具体金额以甲方确认为准,乙方不得异议,发生多项违约情
形的,违约金可累计适用,违约金仍不足以弥补甲方损失的,该损失包括但不限于直接损失、预期可
得利益损失等包括间接损失在内的全部损失,甲方有权要求乙方继续赔偿,相关费用甲方均有权从应
支付乙方的任何费用中予以扣除。
**.*.*如乙方存在违法分包、转包或由挂靠单位或人员进行施工等违反合同约定的情况,甲方有
权单方解除本合同,乙方应按照合同总价款的**%向甲方支付违约金。
**.*.*合同尾部地址应完整准确,并作为双方往来文件(包括司法文书如起诉状、传票、判决
书等)的有效送达地址,如发生变更,应及时书面通知对方,否则因拒收、查无此人等原因造成未能
签收的,应自函件发出之日起第*日内视为送达,由此造成的全部损失均由过错方承担。
**.*.*乙方应严格按照国家《安全生产法》等有关法律法规及甲方安全生产原则要求进行施工
作业,确保安全生产要求得到落实,包括但不限于遵守医院及保卫科相关安全制度,进入工程区域佩
戴安全帽,进行高空作业时全程佩戴安全绳等,甲方有权对施工现场进行检查和督查,在检查和督查
中发现乙方未按安全生产要求开展施工作业的,包括但不限于施工人员无证上岗、未办理动火证等,
未造成经济损失的甲方有权支付违约金***元/项,上不封顶;造成经济损失的甲方有权要求支付违
约金****元/项,上不封顶,且甲方有权追偿相应的经济损失;造成人员受伤的甲方有权要求支付违
约金****元/项,上不封顶,乙方承担全部责任;造成经济损失且有人员受伤的甲方有权要求支付违
约金****元/项,上不封顶,乙方承担全部责任,给甲方造成经济损失的,甲方有权追偿。原则上不
超过合同价格的*%。若甲方发现乙方未落实安全生产要求超过*次的,甲方有权单方解除本合同,
并不承担任何责任,乙方还应退回甲方已支付的工程款项。乙方应承担本项目的安全生产责任,因乙
方原因导致的安全生产事故,由乙方承担责任,包括但不限于经济责任和法律责任,由此给甲方造成
的损失,乙方还应予以赔偿。因乙方安全生产原因导致甲方承担责任的,甲方有权向乙方追偿。
**.*.*乙方应按照甲方要求,落实好文明施工的相关工作,如乙方落实不到位,甲方有权予以
处罚,现场发现烟头****元/个,未按规范佩戴安全帽****元/个人,原则上不超过合同价格的*%。
第**条合同份数及有效期
**.*本合同共*式*份。甲乙双方各执*份。
**.*本合同自双方法定代表人或授权代表签字并盖章之日起生效。
合同签订时间:**年月*日
合同签订地点:****市
以下无正文。
发包方(盖章):****市****医院承包方(盖章):****
单位地址:****市****区长江道*号单位地址:****市****区鼓楼东街*号*门***
法定代表人(盖章)法定代表人(盖章)
委托代理人(签字)委托代理人(签字)
电话:电话:***-********
开户银行:建行****河北支行开户银行:上海浦东发展银行****分行
帐号:********************帐号:*****************
税号:******************税号:******************
邮政编码:******邮政编码:******
*