建设工程设计合同
(民用建设工程设计合同)
工程名称:****
工程地点:****区工业大道水榕*街**号
项目编号:*************************
发包人:****市****区沙园街社区卫生服务中心
承包人:虫筑(深圳)设计院有限公司
签订日期:
中
中华人民共和国建设部
监制
国家工商行政管理局
第*页,共*页
发包人:****市****区沙园街社区卫生服务中心
承包人:****
发包人委托承包人承担****,经双方协商*致,签订本
合同。
第*条本合同依据下列文件签订:
*.*《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程****市场管理规
定》。
*.*国家及地方有关建设工程****管理法规和规章。
*.*建设工程批准文件。
第*条本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。
说明 |
*、以上设计费包含发包人向承包人所支付的全部费用,承包人应自行解决设备、劳务、管理、交通、维护、保险、利润与政策性文件规定及合同包含的所有风险,责任等各项应有的费用,发包人不再另行支付。*、设计范围:设计效果图、建筑结构施工图、电气施工图。 |
*、以上设计费包含发包人向承包人所支付的全部费用,承包人应自行解决设备、劳务、管理、交通、维护、保险、利润与政策性文件规定及合同包含的所有风险,责任等各项应有的费用,发包人不再另行支付。*、设计范围:设计效果图、建筑结构施工图、电气施工图。 |
*、以上设计费包含发包人向承包人所支付的全部费用,承包人应自行解决设备、劳务、管理、交通、维护、保险、利润与政策性文件规定及合同包含的所有风险,责任等各项应有的费用,发包人不再另行支付。*、设计范围:设计效果图、建筑结构施工图、电气施工图。 |
*、以上设计费包含发包人向承包人所支付的全部费用,承包人应自行解决设备、劳务、管理、交通、维护、保险、利润与政策性文件规定及合同包含的所有风险,责任等各项应有的费用,发包人不再另行支付。*、设计范围:设计效果图、建筑结构施工图、电气施工图。 |
*、以上设计费包含发包人向承包人所支付的全部费用,承包人应自行解决设备、劳务、管理、交通、维护、保险、利润与政策性文件规定及合同包含的所有风险,责任等各项应有的费用,发包人不再另行支付。*、设计范围:设计效果图、建筑结构施工图、电气施工图。 |
*、以上设计费包含发包人向承包人所支付的全部费用,承包人应自行解决设备、劳务、管理、交通、维护、保险、利润与政策性文件规定及合同包含的所有风险,责任等各项应有的费用,发包人不再另行支付。*、设计范围:设计效果图、建筑结构施工图、电气施工图。 |
*、以上设计费包含发包人向承包人所支付的全部费用,承包人应自行解决设备、劳务、管理、交通、维护、保险、利润与政策性文件规定及合同包含的所有风险,责任等各项应有的费用,发包人不再另行支付。*、设计范围:设计效果图、建筑结构施工图、电气施工图。 |
*、以上设计费包含发包人向承包人所支付的全部费用,承包人应自行解决设备、劳务、管理、交通、维护、保险、利润与政策性文件规定及合同包含的所有风险,责任等各项应有的费用,发包人不再另行支付。*、设计范围:设计效果图、建筑结构施工图、电气施工图。 |
*、以上设计费包含发包人向承包人所支付的全部费用,承包人应自行解决设备、劳务、管理、交通、维护、保险、利润与政策性文件规定及合同包含的所有风险,责任等各项应有的费用,发包人不再另行支付。*、设计范围:设计效果图、建筑结构施工图、电气施工图。 |
**** |
**** |
工程设计 |
*项 |
√ |
|
|
**.****** |
*.**% |
*****.** |
|
设计类别 |
数量 |
设计效果图图 |
建筑、结构施工图 |
电气施工图 |
|
项目名称 |
项目名称 |
设计概况信息 |
设计概况信息 |
设计阶段及内容 |
设计阶段及内容 |
设计阶段及内容 |
投资额(****) |
费率(%) |
估算设计费(元) |
第*条发包人应向承包人提交的有关资料及文件:
* |
其他设计的资料(如有) |
* |
开展设计前 |
|
* |
原建筑物结构图 |
* |
开展设计前 |
|
* |
原建筑物建筑图 |
* |
开展设计前 |
|
* |
设计任务书 |
* |
开展设计前 |
|
序号 |
资料及文件名称 |
份数 |
提交日期 |
有关事宜 |
第*条条承包人应向发包人交付的设计资料及文件:
* |
工程概算书 |
* |
设计效果图定稿后**日内 |
|
* |
电气图 |
* |
设计效果图定稿后**日内 |
|
* |
建筑结构施工图 |
* |
设计效果图定稿后**日内 |
|
* |
设计效果图 |
* |
合同签订后**日内 |
|
序号 |
资料及文件名称 |
份数 |
提交日期 |
有关事宜 |
第*页,共*页
第*条设计费支付进度详见下表。
说明 |
*、*、本合同设计收费暂定为人民币*****.**元(占总工程费用*.**%),大写:********元*角*分。以上费用含税(增值税普通发票含税价)。*、原则上按约定时间支付,因经费来源为财政拨款,最终支付时间以财政拨款到账时间为准。 |
*、*、本合同设计收费暂定为人民币*****.**元(占总工程费用*.**%),大写:********元*角*分。以上费用含税(增值税普通发票含税价)。*、原则上按约定时间支付,因经费来源为财政拨款,最终支付时间以财政拨款到账时间为准。 |
*、*、本合同设计收费暂定为人民币*****.**元(占总工程费用*.**%),大写:********元*角*分。以上费用含税(增值税普通发票含税价)。*、原则上按约定时间支付,因经费来源为财政拨款,最终支付时间以财政拨款到账时间为准。 |
*、*、本合同设计收费暂定为人民币*****.**元(占总工程费用*.**%),大写:********元*角*分。以上费用含税(增值税普通发票含税价)。*、原则上按约定时间支付,因经费来源为财政拨款,最终支付时间以财政拨款到账时间为准。 |
* |
**% |
实际设计结算评审价的设计费用减去已支付款项 |
工程竣工验收合格并负责审核竣工图,余款凭****区财政局或****区卫生健康局委托第*方评审机构核定本工程结算造价作为最终依据,减去累计已支付设计费**个工作日内支付,结清设计费,不留尾款。 |
工程竣工验收合格并负责审核竣工图,余款凭****区财政局或****区卫生健康局委托第*方评审机构核定本工程结算造价作为最终依据,减去累计已支付设计费**个工作日内支付,结清设计费,不留尾款。 |
* |
**% |
****.** |
竣工验收配合做好竣工图后支付到合同总价的**% |
竣工验收配合做好竣工图后支付到合同总价的**% |
* |
**% |
*****.** |
|
工程开工图纸会审答疑后支付到合同总价的**% |
* |
**% |
*****.** |
合同签订后支付合同总价的**% |
合同签订后支付合同总价的**% |
付费次序 |
占合同价% |
付费额(元) |
|
付费时间(由交付设计文件所决定) |
用
第*条双方责任
*.*发包人责任
*.*.*发包人按本合同第*条规定的内容,在规定的时间内向承包人提交资料及文件,并对
其完整性、正确性及时限负责,发包人不得要求承包人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限**天以内,承包人按合同第*条规定交付设计文
第*页,共*页
件时间顺延;超过规定期限**天以上时,承包人员有权重新确定提交设计文件的时间。
*.*.*发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修
改,以致造成承包人设计需返工时(限于返工工作量较大),双方除需另行协商签订补充协议(或
另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按承包人所耗工作量向承包人增付设计费。
*.*.*发包人应保护承包人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利
技术。未经承包人同意,发包人对承包人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第*人
转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,承包人有权向发包人提出
索赔。
*.*承包人责任:
*.*.*承包人应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的要求,进行工程设计,按合同规
定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。
*.*.*承包人采用的主要技术标准是:国家或地方现行的有关技术规范、规程及规定
*.*.*设计合理使用年限为**年。
*.*.*承包人按本合同第*条和第*条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。
*.*.*承包人应保护发包人的知识产权,不得向第*人泄露、转让发包人提交的产品图纸等
技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失,发包人有权向承包人索赔。
*.*.*由于承包人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于承包人设计错误造成
工程质量事故损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收受损部分的设计费,并根据损失程度向
发包人支付赔偿金额,但总额不超过设计费的总额。
*.*.*合同期间需要配合答疑,或需改动设计图纸的需在*个工作日内交付。
第*条违约责任:
*.*由于承包人自身原因,延误了按本合同第*条及*.*.*规定的设计资料及设计文件的交
第*,共*页
付时间,每延误*天,应减收该项目应收设计费的*分之*以相应阶段支付额为限。
第*条其他
*.*发包人要求承包人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订
补充协议或技术咨询服务合同。
*.*发包人委托承包人承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。
*.*由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
*.*本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,
调解不成时,双方当事人同意由仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,事后又
未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。
*.*本合同*式*份,发包人*份,承包人*份。
*.*本合同经双方签章后生效。
*.*双方履行完本合同规定的义务后,本合同即行终止
*.*本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会
议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。
卫生屋
发包人名称承包人名称西国街社区
**(盖章)(盖章)
珠
中
法定代表人签字法定代表人:(签字
委托代理人:(签字委托代理人:(签字)
开户名称开户名称:****
开户银行:开户银行:工商银行深圳彩田支行
银行帐号:银行帐号:*******************
日期:****年月*日日期:****年*月日
第*页,共*页