2024年度水利信息化运行维修养护项目大湾一级电站-龙马电站-昌马总干渠首光缆维修工程-比地招标网

您当前为:【游客状态】，文中****为隐藏内容，仅对会员开放，后查看完整商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

您当前为:【游客状态】，免费信息为7天前的招标信息，后可查看商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

公告内容：

****年度水利信息化运行维修养护项目大湾*级电站-龙马电站-昌马总干渠首光缆维修工程

交易编号：***/***-****-**

公告基本信息
采购单位	****省疏勒河流域水资源利用中心
采购方式	邀请	项目类型	（***）水利
联系人	****	联系电话	***********
竞价(公告)开始时间	**-- ::	竞价结束时间	**-- ::
是否允许多次竞价	否

采购标包信息

序号	标包名称	标包编号	采购类别	合同估算价
*	**省疏勒河流域水资源利用中心年度水利信息化运行维修养护项目—电站处日常维修养护*	*/-*-	施工	****.(元)

公告内容

招标公告

交易编号（合同编号）：***/***-****-**
****年度水利信息化运行维修养护项目大湾*级电站-龙马电站-昌马总干渠首光缆维修工程已批复，项目法人及招标人为****省疏勒河流域水资源利用中心，已具备招标条件，现对该工程进行邀请招标，相关事宜公告如下：
*. 招标范围及要求
****年度水利信息化运行维修养护项目大湾*级电站-龙马电站-昌马总干渠首光缆维修工程，主要实施内容为：通信光缆维修包括光纤熔接**处、网络设备*台，人工费用及光缆附挂辅材。
*.招标限价
最高限价为*.***元，高于该限价的报价文件作为废标处理。
*.资格要求
（*）投标人须提供有效的企业法人营业执照（*证合*）；
（*）投标人须提供法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；
（*）投标人须具有电气安装服务；各类****活动；网络设备销售；信息自动化设备工程的设计；计算机及通讯设备租赁；网络维护；网络工程；通信工程；光缆维护；信息系统集成服务等方面具有承担本工程施工的能力；并具有实施完成本工程的技术实力和质量保修服务体系。
*.评标办法：
最低价评标法。
*.上传资质证明文件及竞价开始时间和截止时间：
开始时间：****年*月**日*:** 时** 分。
截止时间：**** 年*月**日**:** 时** 分。
*.联系方式
招标人：****省疏勒河流域水资源利用中心
地址：****省****市新市区清泉路*号
联系人：****
电话：***********
传真：****-*******
电子邮件：*********@**.***
****省疏勒河流域水资源利用中心
****年*月**日

附件信息

附件*：****年度水利信息化运行维修养护项目电站处信息化日常日常维修养护招标文件.***

提示：投标人从公告发布之日起即可登录省级平台限额以下工程项目阳光交易系统（ *****://****.******.*****.***.**:****）进行投标竞价

****年度水利信息化运行维修养护项目

大湾*级电站-龙马电站-昌马总干渠首光缆维修工程

招标文件

合同编号:***/***-****-**

招标人：****省疏勒河流域水资源利用中心

****年*月

第*章合同条款及格式

第*章工程量清单

第*章技术标准和要求

第*章投标文件格式

第*章合同条款及格式

第*节合同条款

*、*般约定

*.*词语定义

*.*.*合同当事人和人员

*.*.*发包人：****省疏勒河流域水资源利用中心。

*.*.*承包人：(签约后填入承包人的名称)。

*.*.*监理人：(无)。

*.*.*日期：****年*月**日开工，****年*月**日完工。

*.*.*缺陷责任期（工程质量保修期）；无

*.*合同文件的优先顺序

进入合同文件的各项文件及其优先顺序是：

（*）合同协议书（包括补充协议）；

（*）中标通知书；

（*）投标函；

（*）合同条款；

（*）技术标准和要求；

（*）已标价的工程量清单；

（*）其他合同文件。

*.*联络

合同实施期间来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达:甘

肃省疏勒河流域水资源利用中心水库电站管理处工程管理科。

*.*语言文字和适用法律、标准及规范

*.*.*本合同使用中文语言文字。

*.*.*适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标

投标法》及国家和****省现行的有关规定。

*.*.*适用标准、规范

适用标准、规范的名称：执行国家颁发的及省市现行施工及验收规范、操作规程及质

量验收评定标准。

发包人提供标准、规范的时间：不另行提供。

国内没有相应标准、规范时的约定：无。

*.*图纸

无。

*、双方*般权利和义务

双方约定发包人应做的其他工作：遵守《通用条款》。

*.*承包人工作

*.*承包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

(*)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无。

(*)需承包人办理的有关施工场地交通，需要办理交通特别通行证时，由承包人负责

办证。以上所发生的费用由发包人按实支付。

(*)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：遵守《通用条款》。

(*)双方约定承包人应做的其他工作：

*、组织设计和工期

*.*进度计划

*.*承包人提供组织设计（施工方案）和进度计划的时间：无工程师确认的时间：

工程师收到后*天内批准或提出修改意见，逾期不批复则视为同意。

*.*工期延误

*.*双方约定工期顺延的其他情况：遵守《通用条款》。

*、合同价款与支付

*.*合同价款及调整

*.*本合同价款采用固定价格合同方式确定。

采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：本工程施工图设计范围内所有内容

的达到验收合格标准。

*.*双方约定合同价款的其他调整因素：无。

*.工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：无

*.工程款（进度款）支付

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：发包人以经工程师核定签认的验工

报表为依据，以银行转账方式*次性支付已完工程量工程款。

*、竣工验收与结算

*.*、竣工验收

*.*承包人提供竣工图的约定：

施工中只有*星的少量设计变更，承包人在施工图变更位置注明，并连同经发包人同

意的变更签证，于竣工后由承包人加盖竣工图章交发包人。

*.*中间交工工程的范围和竣工时间：

*、竣工结算

发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算数据后**天内进行核实，给予确认或

者提出修改意见。办理完竣工决算审定手续并在收到竣工资料（含竣工图、施工资料、质

检站颁发的工程合格证）后*次性结算价款。

*、违约、索赔和争议

*.*违约

*.*本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款从发包人收到竣工结算报告及结算资料**天内无正当理由不支付工

程结算款，从**天起每天支付给承包人按合同价款*‰的违约金。

*.*本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款约定承包人违约应承担的违约责任：承包人每延误*天向发包人支付

合同价款*‰的违约金，最高赔偿限额为合同价款的**%。

本合同通用条款约定承包人违约应承担的违约责任：该项违约承包人应自费修补缺

陷，使其达到双方约定的质量标准修补后达不到合格标准，不能交工，达到合格标准，但

达不到约定的标准，承包人向发包人支付按合同价款**‰的违约金。

双方约定的承包人其他违约责任：无。

**、争议

*.*双方约定，在履行合同过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，

按下列第*种方式解决。

（*）提交工程所在地仲裁委员会仲裁

（*）依法向工程所在地人民法院起诉。

*、其他

*.*工程分包

*.*本工程发包人同意承包人分包的工程：本工程不允许分包。

**、不可抗力

**.*双方关于不可抗力的约定：遵守《通用条款》。

**、保险

**.*本工程双方约定投保内容如下：

(*)发包人投保内容：无。(*)承包人投保内容：建设工程意外伤害险。

**、担保

**.*双方约定的其他担保事项：

**、合同份数

**.*双方约定合同副本份数：共*份。

**、补充条款

无。

第*节合同格式

附件*

合同协议书

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施，（项目名

称），已接受（承包人名称，以下简称“承包人”）的投标文件，并确定其为中

标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

*.本协议书与下列文件*起构成合同文件：

（*）合同协议书（包括补充协议）

（*）中标通知书；

（*）投标函及投标函附录；

（*）合同条款；

（*）技术标准和要求；

（*）已标价工程量清单；

（*）其他合同文件。

*.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不*致之处，以合同约定次序在先者为准。

*.签约合同价：人民币（大写）元（¥）。

*.承包人：。

*.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

*.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

*.本协议书*式*份，合同双方各执*份。

*.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：，（盖单位章）承包人：，（盖单位章）

负责人：，（签字）法定代表人或委托代理人：（签字）

年月日年月日

附件*

施工廉政责任承诺书

为确保优质、高效、廉洁地完成****任务，预防腐败问题的发生，结合本工程项

目的实际情况，现就我单位在****过程中的廉政责任作如下承诺：

*、严格遵守国家、****省有关法律法规及廉政规定。

*、严格执行工程合同文件，自觉按合同办事。

*、业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（法律法规另有规定者除外），

不损害国家、集体利益，不违反****管理、建设监理的规章制度。

*、建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，加强对违

纪违法行为的监督制约。

*、按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行****方面有关方针、政策

和法律法规，积极配合有关单位廉政监督检查工作，并遵守以下规定：

（*）不以任何理由向发包人、监理人行贿或馈赠礼金礼品、有价证券及提供好处费、

咨询费等。

（*）不以任何名义为发包人、监理人报销任何费用。

（*）不以任何理由安排发包人、监理人外出旅游、宴请及娱乐活动。

（*）不为发包人、监理人购置或提供交通工具和办公用品等。

（*）不与监理人私下串通损害发包人利益，同时对监理人履行向发包人承诺的上述

廉政责任。

（*）及时举报发包人、监理人违反廉政规定的行为。

我单位将严格执行上述廉政责任承诺，如本单位工作人员违反本廉政承诺规定的，按

照有关规定给予处理；给发包人造成经济损失的，予以赔偿；造成严重后果的，发包人可

单方解除合同，并接受行政管理部门做出的处罚。

承包人：

法定代表人：

（或委托代理人）：

年月日

第*章工程量报价表

序号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
*	光缆熔接	处	**			含业主指定维护地点光纤的熔接、爬杆、附挂、紧固等
*	车辆使用费	台班	*
*	设备调试	项	*			含熔接后光缆所带业务的交换机、路由器、摄像头、水位计等网络设备的恢复及正常运行
*	辅材	批	*			含维护光缆所需的法兰、螺丝、铁丝、热缩管、尾纤、接续盒等
合计	合计	元	元	元	元	元

投标人：，（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年月日

第*章技术标准和要求

*.施工方应严格按照《通信线路工程设计规范》******-****中的有关

部分进行光缆维护工作。

*.光纤在维护后的衰减度应按照以下参数进行测试：

（*）单模光纤衰减范围:*.***/**至*.***/**。在大多数情况下，单

模光纤的衰减应该控制在*.***/**至*.***/**。

（*）多模光纤衰减范围:***/**至***/**。多模光纤的衰减相对较高，

*般应控制在***/**至***/**之间。

（*）法兰连接处衰减范围：*.***/**至*.***/**。

*.光纤连接装置的容量应与光缆的纤芯数相匹配，盘纤盒应有足够的盘

绕半径和容积，以便于光纤盘留。

*.光缆接头盒应符合**/****.*-****《光缆接头盒.第*部分:室外光

缆接头盒》的相关要求。

*.室外光缆的接续、分歧使用光缆接头盒。光缆接头盒采用密封防水结

构，并具有防腐蚀和*定的抗压力、张力和冲击力的能力。

*.光纤固定接头的衰减应根据光纤类型、光纤质量、光缆段长度以及扩

容规划等因素严格控制，光纤接头衰减限值应满足规定。

*.施工方需按照现场检测情况熔接光缆的所有纤芯，并对衰减不符合要

求的纤芯重新熔接以达到使用标准。

*.熔接完成的光缆接头盒应可靠、牢固装设在指定位置，头尾要留够余

缆以便维修。

*.光缆熔接完成后需对已连接业务进行调试，保证设备正常运行，无异

常卡顿、丢包、掉线等故障。

**.施工过程中必须严格遵守安全操作工程，采取必要的安全防护措施，

消除事故隐患。乙方在施工中发生的*切人身伤亡事故，事故的责任和因此

发生的费用由乙方承担，并不得影响工程进度。

第*章投标文件格式

（项目名称）

投标文件

投标人：（盖单位章）

年月日

*、投标函

*、法定代表人身份证明

*、授权委托书

*、已标价工程量清单

*、施工组织设计

*、投标人承诺函

*、资格审查资料（原件的复印件）

*、其他材料

*、投标函

致：，（招标人名称）

在考察现场并充分研究，（项目名称）（以下简称“本工程”）施工

招标文件的全部内容后，我方兹以人民币（大写）：元（￥：元）的投

标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，实施和完成本工程并修

补其中的任何缺陷。

如果我方中标，我方保证在年月日或按照合同文件规定的开工日

期开始上述工程的施工，天（日历天）内竣工，并确保工程质量达到标准。

我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有

效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括其所有附属文件，将构成

双方之间具有约束力的合同文件。

投标人，（盖单位章）

法定代表或委托代理人（签字）：

日期：年月日

投标人	（盖单位章）
法定代表或委托代理人	（签字）：
日期：年	月日

*、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：，性别：年龄：职务：

身份证号码：

系，（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖单位章）

年月日

法定代表人身份证明复印件：

*、法定代表人授权委托书

本人，（姓名）系，（投标人名称）的法定代表人，

现委托，（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、

澄清、说明、补正、递交、撤回、修改，（项目名称）施工投标文件、

签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

投标人：，（盖单位章）

法定代表人：，（签字）

委托代理人：，（签字）

身份证号码：

年月日

委托代理人身份，证明复印件：

*、已标价工程量清单

序号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
*	光缆熔接	处	**			含业主指定维护地点光纤的熔接、爬杆、附挂、紧固等
*	车辆使用费	台班	*
*	设备调试	项	*			含熔接后光缆所带业务的交换机、路由器、摄像头、水位计等网络设备的恢复及正常运行
*	辅材	批	*			含维护光缆所需的法兰、螺丝、铁丝、热缩管、尾纤、接续盒等
合计	合计	元	元	元	元	元

投标人：，（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年月日

*、施工组织设计

*、投标人承诺函

致：****省疏勒河流域水资源利用中心

根据贵方的招标邀请，经正式授权并代表投标人参加工程招标，为表示诚意，

我方提交投标文件正本*份。并宣布承诺如下：

*．保证严守招标规则，所提供证件、资料真实、合法、所作承诺不可撤消。

*．投标人已详细阅读全部招标文件、参考资料和附件，并完全理解招标文件的全部内容

及投标的各种经济风险责任。

*．愿意按照招标文件中的*切要求，提供招标项目的施工及相关服务。

*如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每*项要求，按期、按质、

按量履行承诺，并承担法律责任。

*．我方中标价式所投标项目的全部价格，包括利润和风险。

*．我方的投标文件在开标后**天内有效。

*．所有关于本标书的函电，请按下列地址联系。

投标单位全称，（印章）

地址：

电话、传真：

邮编：

法定代表人或授权代表（签字）：

年月日

投标单位全称	（印章）
地址：
电话、传真：
邮编：
法定代表人或授权代表（签字）：
年月日

*、资格审查资料

原件的复印件（盖章）

*、其他材料

您当前为:【游客状态】，文中****为隐藏内容，仅对会员开放，后查看完整商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

您当前为:【游客状态】，免费信息为7天前的招标信息，后可查看商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

项目编号	-	资质要求	点击查看
招标/采购内容	点击查看	预算金额	点击查看
获取标书截止时间	点击查看	投标截止时间	点击查看
招标单位	点击查看	招标联系人/电话	点击查看
代理机构	点击查看	代理联系人/电话	点击查看
潜在投标单位	点击查看	潜在中标单位	点击查看

创建订单中...

企业分析报告是什么？

创建订单中...

2024年度水利信息化运行维修养护项目大湾一级电站-龙马电站-昌马总干渠首光缆维修工程

公告内容：