****省****合同
（工程类）
项目名称:****省****市****区坊城街道后张路院村
省级和美乡村示范村创建项目
合同编号:**************************_***
计划编号:***********************
采购人:****市****区人民政府坊城街道办事处
供应商：****
采购代理机构:****
签订时间：*〇**年*月***日
第*节协议书
发包人（全称）：****市****区人民政府坊城街道办事处（甲方）
承包人（全称）：****（乙方）
依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国****法》及其他有关
法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，各方就本工程施工
事项协商*致，订立本合同。
*、工程概况
工程名称：****省****市****区坊城街道后张路院村省级和美乡村示范村创
建项目
工程地点：****市****区坊城街道后张路院村
工程立项批准文号：/
资金来源：****
工程内容：****省****市****区坊城街道后张路院村省级和美乡村示范村创
建项目施工
工程承包范围：工程量清单及采购文件规定的全部内容
*、合同工期
自接到开工令开始到*月底之前完工并验收合格。
*、质量标准
工程质量保证达到相关国家质量验收合格标准。
*、签约合同价与合同价格形式
*.人民币（大写：********元整（人民币））
（¥：*******.**元）；
*.合同价格形式：固定综合单价
*、项目经理
承包人项目经理：孟庆虎
*、组成合同的文件
本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）本合同协议书；
（*）成交通知书；
（*）竞争性磋商报价函；
（*）专用条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
（*）图纸；
（*）已标价工程量清单；
（*）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部
分。专用条款与通用条款出现冲突时，执行专用条款。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属
于同*类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当
事人签字或盖章。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合
同约定的期限和方式支付合同价款。
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和
安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修
责任。
*.发包人和承包人通过****形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同
*工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
*、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。
*、签订时间
本合同于****年*月**日签订。
*、签订地点
本合同在****市****区人民政府坊城街道办事处签订。
**、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
**、合同生效
本合同自双方签字盖章后生效。
**、合同份数
本合同*式*份，均具有同等法律效力，发包人执*份，承包人执*份，招
标代理公司*份。
发包人：承包人：
法定代表人：法定代表人：
组织机构代码：组织机构代码：
地址：地址：
邮政编码：邮政编码：
电话：电话：
传真：传真：
电子信箱：电子信箱：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
| 发包人： |
承包人： |
| 法定代表人： |
法定代表人： |
| 组织机构代码： |
组织机构代码： |
| 地址： |
地址： |
| 邮政编码： |
邮政编码： |
| 电话： |
电话： |
| 传真： |
传真： |
| 电子信箱： |
电子信箱： |
| 开户银行： |
开户银行： |
| 账号： |
账号： |
第*节通用合同条款
本合同通用条款执行（**—****—****）《建设工程施工合同》通用条款规
定。
第*节专用合同条款
（以发包人最终审定的合同条款为准）
*.*般约定
*.*词语定义
*.*.*合同
*.*.*.**其他合同文件包括：（*）本合同签订后双方约定的其他协议、承
包人关于本项目的相关承诺等文件（例如：补充协议、补充条款、承诺函等）（*）
双方有关工程的图纸会审、洽商、变更、签证等书面记录和文件（以上文件确认
均需满足发包人内部管理规定方可作为后期结算依据，否则，均不作为结算依据）
（*）发包人有关指令、通知及有关会议纪要（*）工程实施过程中的有关信件（*）
发包人的有关管理规定（*）现行的相关标准、规范及技术文件、法律、法规及
规章。
*.*.*合同当事人及其他相关方
*.*.*.*监理人：
名称：，；
资质类别和等级：，；
联系电话：，；
电子信箱：，；
通信地址：，，。
*.*.*.*设计人：
名称：，；
资质类别和等级：，；
联系电话：，；
电子信箱：，；
通信地址：，，。
*.*.*工程和设备
*.*.*.*作为施工现场组成部分的其他场所包括：现场临时办公室及施工场
地。
*.*.*.**临时占地包括：建设临时工程的用地或用于施工所需场地，包括
但不限于临建用地、仓储、组装用地、居住生活用地、临时占路、占人行道、占
| 资质类别和等级： |
； |
| 联系电话： |
； |
| 电子信箱： |
； |
| 通信地址： |
。 |
| *.*.*.*设计人： |
|
| 名称： |
|
| 资质类别和等级： |
； |
| 联系电话： |
； |
| 电子信箱： |
； |
| 通信地址： |
。 |
公共用场地等。承包人应针对现场实际情况及本合同的要求，自行判断是否需要
临时用地。如果需要，承包人应自行安排并应认为相应的费用已含在承包人的合
同价款中，不再另行计取。如承包人为实施本工程而须临时占用本工程规划红线
范围外的土地，则须由承包人配合发包人履行必要的占地审批手续；在工程竣工
验收合格后，由承包人做好场地复原工作。若发生土地租赁费用，需双方在合
同履行过程中协商确定。
*.*法律
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》《中华人民共和
国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全管理条例》《房屋建筑
工程质量保修办法》等国家、省、市行政主管部门发布的现行法律、法规及规章。
*.*标准和规范
*.*.*适用于工程的标准规范包括：
如果工程所在地地方标准、规范低于国家、行业标准的，则按国家、行业标
准执行；如果工程所在地地方标准、规范高于国家、行业标准的，则按工程所在
地地方标准、规范执行；如果工程所在地地方标准、规范与国家、行业的标准出
现矛盾或歧义的，在满足国家、行业标准的基础上按本合同约定的标准、规范执
行，如果本工程采用进口材料或设备，其相关要求应满足中华人民共和国进出口
关税、管理条例等相关管理规定。
国内没有相应标准、规范时的约定：依据发包人的要求、执行设计文件具体
要求、采用经发包人、监理人批准的国外技术标准或规范、发包人聘请专家论证
组提出的指导意见为准，发包人聘请专家费用已包含在除暂估价、暂列金额外的
签约合同价中。
*.*.*发包人提供国外标准、规范的名称：不提供，承包人自备。
发包人提供国外标准、规范的份数：不提供；
发包人提供国外标准、规范的名称：不提供。
*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：以发包人及设计要
求为准或采用经发包人、监理人批准的国外技术标准或规范或采用发包人聘请专
家论证组指导意见。
*.*合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（*）补充协议、补充条款、承诺函；
（*）合同协议书及各种附件；
（*）成交通知书；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）与合同有关的确认函件；
（*）竞争性磋商报价函、已标价工程量清单、报价修正及问题澄清确认函；
（*）通用合同条款；
（*）竞争性磋商文件（含工程量清单）及过程中相关答疑等文件；
（*）标准、规范及有关技术文件；
（**）图纸；
（**）预算书；
（**）发包人有关管理规定；
（**）双方有关工程的图纸会审、洽商、变更、签证等书面记录和文件；
（**）发包人或监理人有关指令、通知及工程会议纪要；
（**）工程实施过程中的有关信件、数据电文（电报、电传、传真、电子数
据交换和电子邮件）。
*.*图纸和承包人文件
*.*.*图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：开工前**天；
发包人向承包人提供图纸的数量：提供施工图*套；
发包人向承包人提供图纸的内容：承包人施工范围内的全部图纸，包括由发
包人进行*次专业设计，并由发包人提供*套专业设计图纸给承包人。
*.*.*图纸的错误
在实际施工过程中，承包人必须仔细审核施工图纸，对施工图纸的尺寸、标
高的错误，对建筑、结构、安装等各专业图纸中的矛盾，对节点详图与平立面
图纸之间的矛盾，及其他图纸问题，及时向监理、设计、发包人提出，禁止擅自
变更或按其中某种做法擅自施工。
*.*.*承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计及各类专项施工方案、施工
进度计划（含发包人独立发包、合同所列暂估价项目，报送形式按照总进度计划、
年度计划、月度计划、周计划），深化设计图纸，材料和设备采购计划，月度、
年度资金计划、承包人项目经理及现场管理人员名单及联系方式、安全文明措施
费使用计划及记录、专业分包单位相应资质、证明、承包人所有诉求的依据文件
（依据文件需要满足发包人内部管理规定）等；发包人要求承包人提供的其它文
件；
承包人提供的文件的期限为：项目开工*日前提交施工总进度计划、月进度
计划和施工组织设计报发包人、监理人审批；承包人按投标承诺且经发包人批准
计划进行施工；按发包人要求每月**日向监理人提交当月份形象进度、完成工程
量、工程产值报表（上月**日至当月**日），每月**日提交下月工程进度计划（下
月资金计划、主要材料（含发包人供应材料）使用计划、劳动力配置、设备配置
等）；其它具体以发包人实际要求为准；
承包人提供的文件的数量为：*份或按照发包人要求的数量；
承包人提供的文件的形式为：书面纸质形式并提供相应的电子版文件；
发包人审批承包人文件的期限：承包人需对自身提供的文件及资料的正确性
负责，发包人根据实际情况及时审批，承包人不得以审批未完成、不及时、未达
成*致意见而提出任何索赔或放慢、停止施工等情况，若出现以上情况，无论是
否影响工期，发包人均按照承包人违约耽误工期进行处理。
*.*.*现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：
（*）任何施工图纸必须经发包人（或发包人代表）专门确认，未经发包人
确认的图纸无效。
（*）承包人只能从监理人处获得图纸；发包人应首先将图纸送达监理人，
经监理人审核确认后，再发送给承包人。
（*）除上述第（*）目规定的渠道外，承包人从任何其他渠道获得图纸并实
施的行为，由承包人自行承担责任。
（*）从监理人处获得图纸后，承包人应立即组织核查，并在收到之日起的
*天内将实施该图纸存在的任何问题书面通知监理人；
**.*.*保修责任
工程保修期为：执行《建设工程质量管理条例》。
**.*.*修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：**小时。
**.违约
**.*发包人违约
**.*.*发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：执行通用条款。
**.*.*发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（*）因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的违约责任：
发出延期通知，调整开工日期，不执行通用条款。
（*）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：执行通用条
款。
（*）发包人违反第**.*款〔变更的范围〕第（*）项约定，自行实施被取
消的工作或转由他人实施的违约责任：执行通用条款。
（*）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，
或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：执行通用
条款。
（*）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：执行通用条款。
（*）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法
复工的违约责任：执行通用条款。
（*）其他：无。
**.*.*因发包人违约解除合同
承包人按**.*.*项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满**天后发包人仍不
纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
**.*承包人违约
**.*.*承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：结算资料和竣工验收资料不全、不及时、不真实；
不按约定清场；不给予或不配合分包管理等，以及发包人依据合同约定的双方的
权利和义务认定的承包人的其他违约事项。
**.*.*承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：（*）承包人违反合同约定进行转
包或违法分包的，发包人有权解除合同，并由承包人承担所有损失；
（*）工期不得延误，在发包人和监理工程师共同确认承包人无能力保证工
期或施工质量时，发包人按规定进行指定分包，*旦延误，将按监理工程师出具
的工期报告，每天须缴纳合同价款*分之*的违约金，当发包人和监理工程师共
同确认承包人无能力按期保质完成承包内容时，随时有权终止合同，承包人须缴
纳合同价款**%的违约金。
（*）施工质量达不到合同标准，承包人应缴纳合同价款**%的违约金，在
施工中出现质量问题，或违规操作，经监理人或质监站确认后，除返工外，*切
损失及发生的费用由承包人全部承担，且承包人应缴纳****—*****元违约金。
(*)承包人不按发包人要求施工，发包人有权自行组织人员代其实施缺陷补
救，费用由发包人单方确定，自履约保证金中扣除，履约保证金不足扣除的，欠
额自工程款中扣除。
**.*.*因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：按照发包人要求执行。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和
由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：无条件免费使用。
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：包括
但不限于：自然灾害、火灾、战争或准战争状态、恐怖活动等公认的不可抗力事
件，另外因政府政策、命令、指示或其他行使行政权力的行为，致合同完全或部
分不能履行的，视为不可抗力。
**.*因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后/天内完成款项
的支付。
**.保险
**.*工程保险
关于工程保险的特别约定：执行通用条款。
**.*其他保险
关于其他保险的约定：执行通用条款。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：执行通用条款。
**.*通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。
**.争议解决
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（*）种方式解决：
（*）向/仲裁委员会申请仲裁；
（*）向项目所在地人民法院起诉。
**.补充条款
*.施工现场红线内只允许搭设生产性设施，施工单位所有人员（除少数保
安人员及仓库管理人员外）均不得在施工现场红线内居住。所有现场搭建设施方
案须经监理及发包人审批同意后方可实施。
*.当施工用电发生故障时，承包人需自行安排备用发电机作为临时用电电
源（包括照明与动力用电），整套临时装置须符合最新版本的电气装置条例和供
电局的有关规定。当施工过程中出现停水故障时，由承包人自行解决用水问题。
所发生的费用由承包人承担。且因停水、停电导致的停工不顺延工期。
*.承包人进度滞后严重或者存在严重的质量问题时，发包人有权解除合同，
仅根据合同与承包人就完成的合格工程量进行结算，不做任何补偿，承包人必须
在收到发包人退场指令后**天内完成退场，承包人不得提出异议。
*.本工程在节假日及农忙时节须连续施工，乙方须保障劳动力、设备、材
料、资金等资源的投入，所发生的*切费用已经包含在合同价款的措施费中。
*.承包人应按发包人和监理审核确定的冬季、雨季施工方案进行冬季施工，
由此而增加的所有费用已经包含在合同价款的工程措施费中，各种添加剂（早强
剂、防冻剂等）已包含在措施费用包中，不再单独计取。
*.竣工清场与撤离
*.*竣工清场：工程交付后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，
直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。
（*）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
（*）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；
（*）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设
备和材料，已按计划撤离施工场地；
（*）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指
示全部清理；
（*）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。
*.*承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约
定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款
项中扣除。
*.*施工队*的撤离
工程交付后，除了经监理人同意在质量保证期内继续工作和使用的人员、施
工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应在监理人指定期限
内撤离施工场地。
*.在工程施工过程中以及工程移交后的**个月内，由于承包人责任出现
质量问题、安全事故或者其他原因，受到报纸、电视等媒体的曝光或政府有关主
管部门的通报批评，均会给发包人社会形象造成损失。类似事件如发生，每次由
承包人向发包人支付*-***元的违约金。
*.供应商应充分考虑政府环境治理、雾霾控制等管控措对工期的影响，不得
因相关理由提出工期索赔。
*.若合同通用条款、专用条款及相关附件出现内容不*致情况时，发包人有
权按照最严格或者最有利于发包人的条款执行。
**.承包人须与所用民工和材料、机械等供应单位签订劳务和供货合同。因
承包人原因造成的拖欠上述款项问题，由承包人自行解决，对于因此而造成的影
响和责任由承包人承担，必要时发包人有权从工程款中扣除。因上述问题造成发
包人垫付款项的，承包人应在垫付之日起*日内支付给发包人，如有逾期，发包
人有权拒付全部工程款且要求解除合同，同时还可按合同价款**%的标准要求承
包人支付违约金。
**.工程材料的品种、规格、型号、质量必须达到设计要求、规范标准及采
购人的要求。
**.围挡宣传标语由发包人指定，相关费用由中标单位承担。
**.可以提供电子版总平面图。
**.地质勘查报告可从采购人处查阅。
**.成交后项目经理及其他注册建造师必须在当地建设行政主管部门备案。
补充条款内容与通用合同条款、专用合同条款互为补充。如补充条款、通用
合同条款、专用合同条款对同*事项的约定不*致的，以补充条款或以发包人解
释为准。补充条款为施工合同有效组成部分，与施工合同其他部分具有同等法律
效力。
附件*：
工程质量保修书
发包人（全称）：****市****区人民政府坊城街道办事处
承包人（全称）：****
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，
经协商*致就****省****市****区坊城街道后张路院村省级和美乡村示范村创
建项目（工程全称）签订工程质量保修书。
*、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修
责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要
求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、
设备安装和****，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如
下：。
*、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
*.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
*.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为*年；
*.****为*年；
*.电气管线、给排水管道、设备安装工程为*年；
*.供热与供冷系统为*个采暖期、供冷期；
*.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为*年；
*．其他项目保修期限约定如下：/
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
*、缺陷责任期
工程缺陷责任期为**个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。
单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日
起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
*、质量保修责任
*．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起*天内
派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
*．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故
现场抢修。
*．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的
规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并
由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
*．质量保修完成后，由发包人组织验收。
*、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
*、双方约定的其他工程质量保修事项：/。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合
同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：承包人(公章)：
地址：，地址：，
法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：
授权委托人(签字)：授权委托人(签字)：
电话：，电话：，
传真：，传真：，
开户银行：，开户银行：，
账号：，账号：，
邮政编码：，邮政编码：，
| 地址： |
地址： |
| 法定代表人(签字)： |
法定代表人(签字)： |
| 授权委托人(签字)： |
授权委托人(签字)： |
| 电话： |
电话： |
| 传真： |
传真： |
| 开户银行： |
开户银行： |
| 账号： |
账号： |
| 邮政编码： |
邮政编码： |
附件*：
安全生产合同
为在****省****市****区坊城街道后张路院村省级和美乡村示范村创建项目
施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理
工作，本项目业主****市****区人民政府坊城街道办事处(以下简称“甲方”)
与承包人****(以下简称“乙方”)特此签订安全生产
合同：
*、甲方职责
*．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有
关安全要求。
*．按照“安全第*、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行
安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
*．重要的安全设施必须坚持与主体工程“*同时”的原则，即：同时设计、
审批，同时施工，同时验收，投入使用。
*．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
*．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全
隐患。
*、乙方职责
*．严格遵守国家有关安全生产的法律法规及相关规定，认真执行工程承包
合同中的有关安全要求。
*．坚持“安全第*、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安
全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和
安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生
产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和
遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评
比。
*．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括
临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，*环不漏；各职能部
门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第
*责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的*％—*％配备安全员，专职
负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按
有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
*．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违
法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
*．乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，
必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行
安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、
锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的
人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如
出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
*.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，
所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸
物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
*.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随
时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
*.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记
录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
*.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技
术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
**.乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故
应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任
追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“*不放过”的原
则，严肃处理相关责任人。
*、违约责任
如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任，费用由责任方自行承
担。
本合同正本*式*份，合同各方各执*份，代理机构*份。由双方法定代表
人加盖法人章后生效，全部工程竣工验收后失效。
发包人(公章)：承包人(公章)：
地址：，地址：，
法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：
授权委托人(签字)：授权委托人(签字)：
电话：，电话：，
传真：，传真：，
| 地址： |
地址： |
| 法定代表人(签字)： |
法定代表人(签字)： |
| 授权委托人(签字)： |
授权委托人(签字)： |
| 电话： |
电话： |
| 传真： |
传真： |
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
