匠
****市沧河灌区续建配套与节水改造工程项目
委托监理合同
（合同编号：***************-**）
发包人：****市水利局
承包人：****
签订地点：****市水利局
签订日期：****年*月
水利工程施工监理合同书
委托人：****市水利局
监理人：****
合同编号：***************-*
合同名称：****市沧河灌区续建配套与节水改造工程项目
依据国家有关法律、法规，****市水利局（以下简称委托人）与中盛博华工程
咨询有限公司（以下简称监理人），提供****市沧河灌区续建配套与节水改造工程项
且****，经双方协商*致，订立本合同。
（*）工程概况：
*.工程名称：****市沧河灌区续建配套与节水改造工程项目
*.建设地点：****市境内
*.工程等别（级）：***等
*.工程总投资（人民币，下同）：****.***元
*.工期：***日历天
（*）监理范围：
*.监理项目名称：****市沧河灌区续建配套与节水改造工程项目
*.监理项目内容及主要特性参数：灌区为中型灌区，工程等别为***等。干渠为*
级，支渠为*级。狮豹头渠首闸为*级。（*）渠道整治总长***.****，其中正面干渠
*.****、狮豹头干渠**.****、*分干渠**.****，*级洞支渠*.****，其他分支渠
**.****，渠道整治内容包括清淤、防渗衬砌、重建等；（*）重建水闸*座，其中节制
闸*座，退水闸*座：（*）重建渠系建筑物***座，包括重建正面干渠、狮豹头干及
*分干渠沿线分支渠进水口***座，重建*分干渠渡槽*座，重建跨渠人行便桥**座。
*.监理项目投资：****.***元
*.监理阶段：施工工期及工程保修期全程监理（施工期和保修期）
（*）****内容、期限
*.****内容：按专用合同条款约定。
*.****期限：施工期及保修期
（*）****酬金
监理正常服务酬金为********元，按工程进度付款，依据合同金额与
施工款项同期支付。具体付款方式由委托人按专用合同条款约定的方式、时间向监理
人支付。
（*）监理合同的组成文件及解释顺序
*.监理合同书（含补充协议）；
*.中标通知书；
*.投标报价书；
*.专用合同条款；
*.通用合同条款；
*.监理大纲；
*.双方确认需进入合同的其他文件。
上列合同文件为*整体，代替了本合同书签署前双方签署的所有的协议、会谈记
录以及有关相
互承诺的*切文件。
（*）本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签名并加盖本单位公章后生效。
（*）合同书正本*式*份，具有同等法律效力，由双方各执*份：副本*份，
委托人执*份，监理人执*份
委托人：监理人：****
法定代表人：（签名）法定代表人：(签名）
我贵军
或授权代表(签名）或授权代表：
（签名）
单位地址：单位地址：郑州市金水区经*路北*号豫水大厦
邮编：邮编：
电话：电话：****-********
电子信箱：
电子信箱：
传真：传真：
开户银行：开户银行：交通银行****省分行营业部
帐长号：帐号：*********************
签订地点：****市水利局
签订时间：**年月*
第*部分通用合同条款
词语涵义及适用语言
第*条下列名词和用语，除上下文另有约定外，具有本条所赋予的涵义：
“委托人”指承担工程建设项目直接建设管理责任，委托监理业务的法人或
其合法继承人。
*、“监理人”受委托人委托，提供****的法人或其合法继承人
*、“承包人”指与委托人（发包人）签订施工合同，承担工程施工的法人或其
合法继承人。
*、“监理机构”指监理人派驻工程现场直接开展监理业务的组织，由总监理工
程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。
*、“监理项目”是指委托人委托监理人实施建设监理的工程建设项目。
*、“服务”是指监理人根据监理合同约定所承担的各项工作，包括正常服务和
附加服务。
*、“正常服务”指监理人按照合同约定的监理范围、内容和期限所提供的服务。
*、“附加服务”指监理人为委托人提供正常服务以外的服务。
*、“服务酬金”指本合同中监理人完成“正常服务”、“附加服务”应得到的
正常服务酬金和附加服务酬金。
*、“天”指日历天。
**、“现场”指监理项目实施的场所。
第*条本合同适用的语言文字为汉语文字。
监理依据
第*条监理的依据是有关工程建设的法律、法规、规章和规范性文件；工程建设
强制性条文、有关技术标准；经批准的工程建设项目设计文件及其相关文件：监理合
同、施工合同等合同文件。具体内容在专用合同条款中约定。
通知和联系
第*条委托人应指定*名联系人，负责与监理机构联系，更换联系人时，应提前
通知监理人。
第*条在监理合同实施过程中，双方的联系均应以书面函件为准。在不做出紧急
处理即可能导致安全、质量事故的情况下，可先以口头形式通知，并在**小时内补
做书面通知。
第*条委托人对委托监理范围内工程项目实施的意见和决策，应通过监理机构下
达，法律、法规另有规定的除外。
委托人的权利
第*条委托人享有如下权利：
、对监理工作进行监督、检查，并提出撤换不能胜任监理工作人员的建议或要
求；
*、对工程建设中质量、安全、投资、进度方面的重大问题的决策权：
*、核定监理人签发的工程计量、付款凭证
*、要求监理人提交监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报
告；
*、当监理人发生本合同专用条款约定的违约情形时，有权解除本合同。
监理人的权利
第*条委托人赋予监理人如下权利：
*、审查承包人拟选择的分包项目和分包人，报委托人核准；
*、审查承包人提交的施工组织设计、安全技术措施及专项施工方案等各类文件；
*、核查并签发施工图纸；
*、签发合同项目开工令、暂停施工指示，但应事先征得委托人同意；签发进场
通知、复工通知：
*、审核和签发工程计量、付款凭证
*、核查承包人现场工作人员数量及相应岗位资格，有权要求承包人撤换不称职
的现场工作人员；
*、发现承包人使用的施工设备影响工程质量或进度时，有权有求承包人增加或
更换施工设备；
*、当委托人发生本合同专用条款约定的违约情形时，有权解除本合同：
*、专用合同条款约定的其他权利。
委托人的义务
第*条工程建设外部环境的协调工作。
第*条按专用合同条款约定的时间、数量、方式，免费向监理机构提供开展监理
服务的有关工程建设的资料。
第**条在专用合同条款约定的时间内，就监理机构书面提交并要求作出决定的
问题作出书面决定，并及时送达监理机构。超出约定时间，监理机构未收到委托人的
书面决定，且委托人未说明理由，监理机构可认为委托人对其提出的事宜已无不同意
见，无须再作确认。
第**条与承包人签订的施工合同中明确赋予监理人的权限，并在工程开工前将
监理单位、总监理工程师通知承包人
第**条提供监理人员在现场的工作和生活条件，具体内容在专用合同条款中明
确。如果不能提供上述条件的，应按实际发生费用给予监理人补偿。
第**条按本合同约定及时、足额支付****酬金。
第**条为监理机构指定具有检验、试验资质的机构并承担检验、试验相关费用。
第**条维护监理机构工作的独立性，不干涉监理机构正常开展监理业务，不擅
自作出有于监理机构在合同授权范围内所作出的指示的决定；未经监理机构签字确
认，不得支付工程款。
第**条为监理人员投保人身意外伤害险和第*者责任险。如要求监理人自己投
保，则应同意监理人将投保的费用计入报价中。
第**条将投保工程险的保险合同提供给监理人作为工程合同管理的*部分。
第**条未经监理人同意，不得将监理人用于本工程****的任何文件直接或
间接用于其他工程建设中。
监理人的义务
第**条本着“守法、诚信、公正、科学”的原则，按专用合同条款约定的监理
服务内容为委托人提供优质服务。
第***条在专用合同条款约定的时间内组建监理机构，并进驻现场。及时将监
理规划、监理机构及其主要人员名单提交委托人，将监理机构及其人员名单、监理工
程师和监理员的授权范围通知承包人：实施期间有变化的，应当及时通知承包人。更
换总监理工程师和其他主要监理人员应征得委托人同意。
第***条发现设计文件不符合有关规定或合同约定时，应向委托人报告。
第***条核验建筑材料、建筑构配件和设备质量，检查、检验并确认工程的施
工质量；检查施工安全生产情况。发现存在质量、安全事故隐患，或发生质量、安全
事故，应按有关规定及时采取相应的监理措施。
第***条监督、检查工程施工进度。
第***条按照委托人签订的工程保险合同，做好施工现场工程保险合同的管
理。协助委托人向保险公司及时提供*切必要的材料和证据。
第***条协调施工合同各方之间的关系。
第***条按照施工作业程序，采取旁站、巡视、跟踪检测和平行检测等方法实
施监理。需要旁站的重要部位和关键工序在专用合同条款中约定。
第***条及时做好工程施工各种监理信息的收集、整理和归档，并保证现场记
录、试验、检验、检查等资料的完整和真实。
第***条编制《监理日志》，并向委托人提交监理月报、监理专题报告、监理
工作报告和监理工作总结报告。
第**条按有关规定参加工程验收，做好相关配合工作。委托人委托监理人主持
的分部工程验收由专用合同条款约定。
第***条妥善做好委托人所提供的工程建设文件资料的保存、回收及保密工
作。在本合同期限内或专用合同条款约定的合同终止后的*定期限内，未征得委托人
同意，不得公开涉及委托人的专利、专有技术或其他需保密的资料，不得泄露与本合
同业务有关的技术、商务等秘密。
****酬金
第***条监理正常服务酬金的支付时间和支付方式在专用合同条款中约定。
第***条除不可抗力外，有下列情形之*且由此引起监理工作量增加或服务期
限延长，均应视为监理机构的附加服务，监理人应得到监理附加服务酬金：
*、出于委托人、第*方责任、设计变更及不良地质条件等非监理人原因致使正
常的****受到阻碍或延误；
*、在本合同履行过程中，委托人要求监理机构完成监理合同约定范围和内容以
外的服务；
*、由于非监理人原因暂停或终止监理业务时，其善后工作或恢复执行监理业务
的工作。
监理人完成附加服务应得到的酬金，按专用合同条款约定的方法或监理补充协议
计取和支付。
第***条国家有关法律、法规、规章和监理酬金标准发生变化时，应按有关规
定调整****酬金。
第***条委托人对监理人申请支付的监理酬金项目及金额有异议时，应当在收
到监理人支付申请书后*天内向监理人发出异议通知，由双方协商解决。*天内未发出
异议通知，则按通用合同条款第***条、第***条、第***条的约定支付。
合同变更与终止
第***条因工程建设计划调整、较大的工程设计变更、不良地质条件等非监理
人原因致使本合同约定的服务范围、内容和服务形式发生较大变化时，双方对监理服
务酬金计取、****期限等有关合同条款应当充分协商，签订监理补充协议。
第***条当发生法律或本合同约定的解除合同的情形时，有权解除合同的*方
要求解除合同的，应书面通知对方；若通知送达后**天内未收到对方的答复，可发出
终止监理合同的通知，本合同即行终止。因解除合同遭受损失的，除依法可以免除责
任的外，应由责任方赔偿损失。
第***条在****期内，由于国家政策致使工程建设计划重大调整，或不可
抗力致使合同不能履行时，双方协商解决因合同终止所产生的遗留问题。
第***条本合同在监理期限届满并结清****酬金后即终止。
违约责任
第**条委托人未履行合同条款第*条、第**条、第**条、第**条、第*
*条、第**条、第**条约定的义务和责任，除按专用合同条款约定向监理人支付
违约金外，还应继续履行合同约定的义务和责任。
第***条委托人未按合同条款第***条、第***条、第***条约定支付
****酬金，除按专用合同条款约定向监理人支付逾期付款违约金外，还应继续履
行合同约定的支付义务。
第***条监理人未履行合同条款第***条、第***条、第***条、第*
**条、第***条、第***条、第***条、第**条、第***条约定的义务
和责任，除按专用合同条款约定向委托人支付违约金外，还应继续履行合同约定的义
务和责任。
争议的解决
第***条本合同发生争议，由当事人双方协商解决；也可由工程项目主管部门
或合同争议调解机构调解：协商或调解未果时，经当事人双方同意可由仲裁机构仲裁；
或向人民法院起诉。争议调解机构、仲裁机构在专用合同条款中约定。
第***条在争议协商、调解、仲裁或起诉过程中，双方仍应继续履行本合同约
定的责任和义务。
其他
第***条委托人可以对监理人提出并落实的合理化建议给予奖励。奖励办法在
专用合同条款中约定。
第*部分专用合同条款
监理依据
第*条本合同的监理依据为：《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和
国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国合同法》、《工程建设标准强制性条文》
（水利工程部分）、《水利工程质量管理规定》、《水利工程建设项目施工监理规范》
（*****-****）、《水利工程建设监理规定》、《水利工程建设项目监理招标投标管
理办法》以及上级部门批准文件、建设项目中签订的合同、协议、本合同工程的设计
文件及各阶段设计文件、本工程建设全部合同文件、工程建设过程中，有关部门颁发
的相关文件、有关项目资料等。
委托人的权利
第*条
*、当监理人发生下列违约情形之*时，委托人有权解除合同：
*、监理人不再具有承担本工程项目监理业务的能力：
*、监理人未按合同规定及时组织人员进驻施工现场，或未经发包人同意更换主要
监理人员；
*、由于监理人原因造成施工工期延误；
*、因监理事故而给发包人造成重大经济损失；
*、不按监理合同约定履行监理职责，经委托人指出后仍不改正的；
*、对玩忽职守，不能胜任工作的现场监理人员，委托人提出撤换要求，监理人不
予撤换的。
监理人的权利
第*条
*、委托人赋予监理人的其他权利：
在监理工作开展过程中，委托人根据实际情况赋予监理人相应权利。
当委托人发生下列违约情形时，监理人有权解除合同
*、不按监理合同约定支付监理报酬，经双方协商后仍达不成延期付款协议的：
*、不按监理合同约定，过度干预监理工作正常开展，未经监理机构签字确认即支
付工程款，致使监理工作无法继续进行的：
委托人的义务
第*条
委托人向监理机构免费提供的资料为：
*、建设项目中签订的合同、协议：
*、本合同工程的设计文件及各阶段设计文件；
*、本工程建设全部合同文件；
*、工程建设过程中，有关部门颁发的相关文件。
上述资料提供的时间和份数由双方协商确定。
第**条委托人对监理机构书面提交并要求作出决定的事宜作出书面决定并送
达的时限：*般文件在收到监理人要求作出书面决定的书面文件后*天内，重大复
杂事项委托人有权合理推延。
监理人的义务和责任
第**条****内容：本次招标工程施工标段建设任务的建设监理。
第***条监理人应当在本合同生效后*天内组建监理机构，并向发包人提交
监理规划、监理大纲；在接到委托人进场通知后的*日内，派出投标文件中承诺的监
理人员进驻施工现场。
第***条监理人的监理范围：施工阶段工程投资、进度和质量监理，监理人的
监理工作内容和主要措施（参照合同附件有关内容）。需旁站监理的工程重点部位是：
按照水利工程施工监理规范*****-****执行。需旁站的关键工序是：按照水利工程施
工监理规范*****-****执行。关键部位、关键工序由监理人提出，报委托人审核批准
后确定。
第**条委托人委托监理人主持的分部工程验收：无
第***条在本合同终止后***天内，未征得委托人同意，不得泄露与本合同
业务有关的技术、商务等秘密。
****酬金
第***条监理正常服务酬金支付方法：
*、支付方式为：银行转账支付。
*、支付时间为：监理机构进场后，预付监理合同价的**%；剩余监理费按进度支
付，工程完工后支付至监理合同价的**%；待合同工程审计及竣工验收合格后支付至监
理合同价的***%。
违约责任
第***条因委托人违约延期支付****酬金而向监理人支付逾期付款违约
金的计算办法：双方协商确定
第***条监理人违约，应支付给委托人违约金。
违约金：总数不超过监理人****费的*%。违约事件至少包括（但不限于）：
（*）若投标人中标，监理机构人员必须相对稳定，未经发包人同意，不得更换主
要监理人员。未经委托人同意，监理人擅自更换投标文件中总监理工程师人选，按****
元计算违约金。更换后的人员须经招标人认可，且不得低于原来的职称、学历及资历。
（*）未经委托人同意，总监理工程师离开工地脱离工作岗位或每季度平均每月在
工地时间少于**天/月，按每天***元/人计算违约金，总监理工程师离开工地应经发
包人同意，并应以书面形式指定经发包人同意的代理人。
当监理人违约时，委托人将在*日内书面通知监理人，并有权按计算的违约金额
度在应支付的监理费用中进行扣除，或从监理人履约保函中得到违约金。
争议的解决
第***条争议调解、仲裁机构：
*、争议调解机构为：项目主管部门。
*、仲裁机构为：无
*、委托人和监理人因本合同发生争议未能友好解决时，任*方都可向工程所在
地人民法院起诉。
第*部分附件
本合同****内容：施工标段全部工程内容的监理工作。
（*）设计方面
*、检查并签发施工图，发现问题向委托人反映，重大问题向委托人做专题报告。
*、主持或与委托人联合主持设计技术交底会议，编写会议纪要。
*、协助委托人会同设计人对重大技术问题和优化设计进行专题讨论。
*、审核承包人对施工图的意见和建议，协助委托人会同设计人进行研究。
*、其他相关业务。
（*）采购方面
*、协助委托人进行采购招标。
*、协助委托人对进场的永久工程设备进行质量检验与到货验收。
*、其他相关业务。
（*）施工方面
*、协助委托人进行工程施工招标和签订工程施工合同。
*、全面管理工程施工合同，审查承包人选择的分包单位，并报委托人批准。
*、督促委托人按工程施工合同的约定，落实必须提供的施工条件；检查承包人的
开工准备工作。
*、审核按工程施工合同文件约定应由承包人提交的设计文件。
*、审查承包人提交的施工组织设计、施工进度计划、施工措施计划；审核工艺试
验成果等。
*、进度控制。协助委托人编制控制性总进度计划，审批承包人编制的进度计划；
检查实施情况，督促承包人采取措施，实现合同工期目标。当实施进度发生较大偏差
时，要求承包人调整进度计划；向委托人提出调整控制性进度计划的建议意见。
*、施工质量控制。审查承包人的质量保证体系和措施；审查承包人的实验室条件；
依据工程施工合同文件、设计文件、技术标准，对施工全过程进行检查，对重要部位、
关键工序进行旁站监理；按照有关规定，对承包人进场的工程设备、建筑材料、建筑
构配件、中间产品进行跟踪检测和平行检测，复核承包人自评的工程质量等级：审核
承包人提出的工程质量缺陷处理方案，参与调查质量事故。
*、资金控制。协助委托人编制付款计划；审查承包人提交的资金流计划：核定承
包人完成的工程量，审核承包人提交的支付申请，签发付款凭证；受理索赔申请，提
出处理建议意见：处理工程变更。
*、施工安全控制。审查承包人提出的安全技术措施、专项施工方案，并检查实施
情况：检查防洪度汛措施落实情况：参与安全事故调查。
**、协调施工合同各方之间的关系。
**、按有关规定参加工程验收，负责完成监理资料的汇总、整理，协助委托人检
查承包人的合同执行情况：做好验收的各项准备工作或者配合工作，提供工程监理资
料，提交监理工作报告。
**、档案管理。做好施工现场的监理记录与信息反馈，做好监理文档管理工作，
合同期限届满时按照档案管理要求整理、归档并移交委托人。
**、监督承包人执行工作计划，检查和验收尾工项目，对已移交工程中出现的质
量缺陷等调查原因并提出处理意见。
**、按照委托人签订的工程保险合同，做好施工现场工程保险合同的管理。协助
委托人向保险公司及时提供*切必要的材料和证据。
**、其他相关工作。
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
