**-****-****
建设工程设计合同(*)
[民用建设工程设计合同]
工程名称:****轻工职业技术学院学生宿舍楼修继工
程设计服务项目
工程地点:****轻工职业技术学院校园内
设计证书等级:建筑行业建筑工程甲级(**********)
发包人:****轻工职业技术学院
设计人:****
中华人民共和国建设部
监制
国家工商行政管理局
发包人:****轻工职业技术学院
发包人合同编号:*********
设计人:****
发包人委托设计人承担工程设计,经双方协商*
致,签订本合同。
第*条本合同依据下列文件签订:
*.*《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国
建筑法》。
*.*国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和
规章。
*.*建设工程批准文件。
第*条本合同设计项目的内容:名称、规模、阶
段、投资及设计费等见下表:
说明 |
以上费用合计:备注:以上费用已包含设计人为履行本合同所需的全部费用。 |
以上费用合计:备注:以上费用已包含设计人为履行本合同所需的全部费用。 |
以上费用合计:备注:以上费用已包含设计人为履行本合同所需的全部费用。 |
以上费用合计:备注:以上费用已包含设计人为履行本合同所需的全部费用。 |
以上费用合计:备注:以上费用已包含设计人为履行本合同所需的全部费用。 |
以上费用合计:备注:以上费用已包含设计人为履行本合同所需的全部费用。 |
以上费用合计:备注:以上费用已包含设计人为履行本合同所需的全部费用。 |
以上费用合计:备注:以上费用已包含设计人为履行本合同所需的全部费用。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
****轻工职业技术学院学生宿舍楼修给工程设计服务项目 |
|
***** |
了 |
|
√ |
|
|
****** |
|
层数 |
工程规模(*) |
方案 |
初步设计 |
施工图设 |
|
序号 |
项目名称 |
建设规模 |
建设规模 |
设计阶段及内容 |
设计阶段及内容 |
设计阶段及内容 |
估算总投资(*元) |
费率(%) |
估算设计费(元) |
第*条发包人应向设计人提交的有关资料及文件:
* |
/ |
/ |
* |
|
* |
* |
* |
* |
|
* |
修鳝建筑现状各专业全套图纸 |
* |
合同签订后*周内 |
若需对建筑进行结构加固改造,需提供现状建筑安全鉴定报告。 |
序号 |
资料及文件名称 |
份数 |
提交时间 |
有关事宜 |
第*条设计人员应向发包人交付的设计资料及文件:
* |
施工图 |
* |
学生宿舍楼修给工程 |
签订合同后**个工作日内 |
* |
方案 |
* |
学生宿舍楼修给工程 |
签订合同后**个工作日内 |
序号 |
资料及文件名称 |
份数 |
内容 |
提交时间 |
第*条本合同设计收费为******元人民币,大写:*
*****元整。此设计费含税及办理规划手续、设计、出
图、审图、配合交底、指导、现场服务工作等所有相关费用,
含正版版权使用权。
*.*合同签订后经发包人确认该设计成果符合发包人要求
后,发包人向设计人支付总价款***%。
*.*发包人每次付款前,设计人应提供符合发包人财务做
账需求的等额增值税发票,经过发包人财务部门审核无误后付
款,否则发包人有权拒付款项且不承担违约责任。
第*条双方责任
*.*发包人责任:
*.*.*发包人按本合同第*条规定的内容,在规定时间内
向设计人提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负
责,发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人按照该清单提交完毕资料后即视为发包人已提供全
部所需要资料。如果在项目过程中需要补充资料,发包人亦应
及时提供,但设计人不得以补充材料为由延迟工作期限。发包
人提交上述资料及文件超过规定期限**天内,设计人按合同
第*条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限**天以上
时,设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。
*.*.*发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资
料及文件时,如果设计人能够做到,发包人应根据设计人提前
投入的工作量,向设计人支付赶工费,具体费用由双方协商确
定。
*.*.*发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、
资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人员同意,
发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或
向第*人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况并造成
设计人实际损失的,发包人应负法律责任,设计人有权向发包
人提出索赔。
*.*设计人责任:
*.*.*设计人就按国家技术规范、标准、规程及发包人提
出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度、内容、时
间及份数要求提交质量合格的设计资料,并对提交的设计文件
质量负责。设计人有根据政府部门的意见修改并完善设计,直
至通过政府部门批准的义务。
*.*.*设计人采用的主要技术标准是:
国家现行相关法律、法规及规范。
*.*.*设计合理使用年限为*年。
*.*.*设计人按本合同第*条和第*条规定的内容、进度
及份数向发包人交付资料及文件。
*.*.*设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的
设计审查,并根据审查结论免费负责对不超出原定范围的内容
做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文
件,项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、
处理有关设计问题和参加竣工验收。
*.*.*设计人应保护发包人的知识产权,不得向第*人泄
筑
露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上
情况并给发包人造成直接及间接经济损失的,发包人有权向设
计人索赔。
第*条违约责任:****
*.*在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,发包
人应根据设计人已进行的实际工作量支付设计费,除此之外,
发包人无需支付其他费用及承担任何责任。但由于设计人原因
造成的终止或解除合同设计人需向发包人返还设计费,并承担
发包人因此受到的损失。
*.*设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改
或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除
负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费,仍不
能弥补损失的,应当向发包人赔偿直接及间接损失包括但不限
于诉讼费、律师费等等。设计人还应承担由此给发包人或第*
方造成的*切损失,损失包括但不限于诉讼费、律师费、交通
费、差旅费等,并按照设计费总价款**%的标准承担违约责
任。若发包人因此承担责任,发包人有权向设计人追偿,违约
金不足以弥补发包人损失的,设计人应当按照上述约定予以补
足。
*.*由于设计人身原因,延误了按本合同第*条规定的设
计资料及设计文件的交付时间,每延误*天,应承担支付设计
费总金额*分之*的逾期违约金,延误超过**日,发包人有
权解除合同,并要求设计人承担合同总额**%的违约金,造成
发包人损失还应当赔偿。设计人若违约,应当赔偿发包人相关
损失,损失包括但不限于因此产生的律师费、诉讼费、保全
费、鉴定费等费用。上述违约金应累计计算,且设计人同意上
述违约金由发包人从应付设计费中扣除。
*.*合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应
返还发包人已支付的全部款项,并向发包人支付**%的违约
金。
*.*发包人应按本合同第*条规定的金额和时间向设计人
支付设计费,逾期未支付的,设计人应当向发包人发出书面通
知,若发包人收到书面通知后**日内,仍未支付的,每逾期
支付*天,应按应付金额***计算违约金,但·不得超过合同总
额*%。逾期超过**天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工
作,并书面通知发包人。
*.*设计人在履行本合同过程中产生的违约金或赔偿金,
发包人有权在应付的设计费中予以扣除。
*.*设计人从发包人获取的项目资料文件,应当自项目结
束后返还发包人,若丢失或毁损,设计人应当立即采取措施予
以弥补,若无法还原给发包人造成损失的,设计人应当予以承
担全部损失。
*.*设计人擅自转包或分包本合同技术服务事项的,发包
人有权单方解除合同,并可要求设计人按本合同总额的**%
向发包人支付违约金。
*.*设计人的设计成果若无法通过评审,或最终无法符合
发包人的使用需求,因设计人设计成果导致成本增加,给发包
人造成损失的,设计人应当承担赔偿责任,若发包人需重新聘
请设计机构完善设计人设计成果的,产生的损失应当从设计人
已完成的价款中予以扣除。设计人违约应当赔偿发包人实际损
失,包括因此产生的律师费、诉讼费、保全费等全部费用。
第*条其他
*.*发包人有权要求设计人派专人留驻施工现场进行配合
与解决有关问题。双方均应保护对方的知识产权,未经对方同
意,任何*方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向
第*人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况,泄
密方承担*切由此引起的后果并承担赔偿责任。工作成果的所
有权、使用权、著作权等*切知识产权归发包人所有。
*.*设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由
发包人自费向有关出版部部门购买。本合同第*条规定设计人
交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的
份数,设计人员收工本费。
*.*本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和
设备,应当注明其规格、型号性能等技术指标,设计人不得指
定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定
货时,所需要费用由发包人承担。
*.*发包人委托设计配合引进项目的设计任务,从询价、
对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收
承担有关设计任务的设计人参加。
*.*发包人委托设计承担本合同内容之外的工作服务,另
行支付费用。
*.*由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及
时协商解决。
*.*本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协
商解决。协商不成的,按下列第*种方式解决:
(*)提交合同签订地仲裁委员会仲裁
(*)依法向发包人所在地的人民法院起诉,由此产生的
诉讼费、律师费、鉴定费、诉讼保全费等费用由败诉方承
担。
*.*本合同*式*份,发包人*份、设计人*份,具有
同等法律效力。
*.*本合同生效后,按规定到项目所在省级建设行政主
管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时,到项目所在
地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务
后,本合同即行终止。
*.**本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议
及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组
成部分,与本合同具有同等法律效力。
*.**本合同尾部载明的双方地址、电话等信息,系双
方有效联系方式,如发生变更,应提前书面通知其他各方,
否则依该联系方式送达相关文书的,视为送达成功。
*.**本协议中所载的书面通知方式仅指当事人亲自送
达、挂号信、***方式。*方采取当事人亲自送达方式的,
各方有积极配合签收的义务。如*方拒绝签收而使另*方变
更送达方式的,由此所生的费用应当由违约方承担:如以
***或快递方式寄送的,如无相反证据证明,自寄送之日起
的第*日为送达之日。
*.**未经各方的事先书面同意,任何*方均不得向第*
方或其关联企业转让本协议项下的权利义务。
*.**其它约定事项:设计人为本合同形成设计文件的知
识产权归双方所有。双方均应保护对方的知识产权,未经对
方同意,任何*方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复
制或向第*人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上
情况,泄密方承担*切由此引起的后果并承担赔偿责任。工
作成果的所有权、使用权、著作权等*切知识产权归发包人
所有。
发包人名称:****轻工职业设计欠名称:鼎正建筑设计
有限公司
技术学院
鼎
(盖章)(盖章)*
****
法定代表人签字印物
法定(授权)代表人人签字
************
邮政编码:******邮政编码:******
茗锅
电话:****-*******电话:***********
传真:传真:***********
签订日期:****年*****签订日期****年*月**日
**
(盖章) |
(盖章)法定代表人签字印物 |
* |
**** |
法定(授权)代表人人签字 |
|
|
************ |