吉县人民法院壶口环境资源法庭维修改造工程合同公告-比地招标网

数据获取中

中标单位近一年业绩表现

下载项目分析报告

如需了解项目完整分析维度数据，掌握对手优势，请下载报告

中标项目数	中标率	中标总金额	平均下浮率
同比增长：	同比增长：	同比增长：	同比增长：

暂未找到项目潜在投标单位

中标单位近一年业绩趋势与中标项目规模

业绩趋势

中标项目数量（个）

占位

中标金额（万元）

项目规模

项目数量（个）

占位

项目金额占比（万元）

暂未找到中标单位近一年业绩趋势与中标项目规模

中标单位近一年中标的重点项目

TOP	项目名称	招标单位	中标金额	公告时间

暂未找到中标单位近一年中标的重点项目

如需解锁项目完整分析维度数据，掌握对手优势，请下载报告

历史报价
企业资质
合作甲方
竞争对手
信用风险

仅需9.9元

下载项目分析报告

剩余7个维度分析数据未读，继续阅读

放大

缩小

下载到电脑

您当前为:【游客状态】，文中****为隐藏内容，仅对会员开放，后查看完整商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

您当前为:【游客状态】，免费信息为7天前的招标信息，后可查看商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

公告内容：

*、合同编号：*****************

*、合同名称：****人民法院壶口环境资源****合同

*、项目编号：******************

*、项目名称：****人民法院壶口环境资源****

*、合同主体

采购人（甲方）：****人民法院机关

地址：****车城乡兰家河村

联系方式：****-*******

供应商（乙方）：****

地址：****省****市尧都区富力湾盈通国际***室

联系方式：***********

*、合同主体信息

*.主要标的信息：

主要标的名称：****人民法院壶口环境资源****
数量：*.**
单价（元）：******.**

规格型号（或服务要求）：施工范围:施工图及工程量清单中的全部工程内容施工工期:**日历天项目经理:刘红育执业证书信息:晋****************

*.合同金额（元）：******.**

*.履约期限、地点等简要信息：

*.采购方式：竞争性磋商

*、合同签订日期：****年**月**日

*、合同公告日期：****年**月**日

*、其他补充事宜：无

附件信息：

****人民法院壶口环境资源****合同(*****************).***

施工合同

工程名称****人民法院壶口环境资源****

发包单位****人民法院

承包单位****

施工合同

甲方(全称):****人民法院

乙方(全称):****

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑

法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的

原则，双方就工程施工及有关事项协商*致，共同达成如下

协议：

*、工程概况

*.工程名称：****人民法院壶口环境资源法庭维修改造

工程。

*.工程内容：已标价工程量清单及施工图纸范围内全部

工程。

*.工程地点：****人民法院壶口环境资源法庭。

*、合同工期

开工日期：****年*月**日。

竣工日期：****年*月**日。

*、合同价款

*.签约合同价为：人民币(大写)**

****元整(¥******元);

*.工程开工**日内付成交金额的**%即**.***元；

工程进度达到**%工程量时，付成交金额的**%即**.***

元；施工完成后，由甲乙双方共同进行验收，验收合格后按

照结算审计价，支付除质保金外的剩余工程款，工程质保金

为工程总价的*%，质保期*年后无工程质量问题后结清。

*.以上合同价款包含施工费、材料费。

*、双方权利义务

(*)甲方责任

*.参与工程质量和施工进度的监督，参与工程各项验收。

*.应当按期支付工程款。

(*)乙方责任

*.严格执行施工规范和质量标准，保证按期完成工程施

工。

*.严格执行安全施工规范，因违反安全施工规范出现工

伤事故，由乙方承担全部责任，给甲方造成损失的，还应承

担赔偿责任。

*.严格执行防火要求，由于施工造成火灾事故，由乙方

承担全部责任，给甲方造成损失的，还应承担赔偿责任。

*.严格执行国家有关施工管理规定，做到不污染环境，

施工现场整齐有序。

*.工程竣工后负责清扫施工现场，确保配套设备安装调

试的外部环境符合约定标准。

*.负责做好成品保护工作。

*.建筑垃圾清理、外运费用由乙方负责处理，且相关费

用已包含在合同价款中。

*、工程验收与结算

乙方施工完毕后，甲乙双方组织竣工验收。竣工验收合

格后**天内，乙方向甲方提交竣工结算及资料。甲方组织

结算审计工作，以结算审计报告为依据，支付工程剩余价款。

*、质量保证

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质

量保修期如下：

*．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工

程合理使用年限；

*．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙

面的防渗为*年；

*．装修工程为*年；

*．电气管线、给排水管道、设备安装工程为*年；

*．供热与供冷系统为*个采暖期、供冷期；

工程缺陷责任期为**个月，缺陷责任期自工程通过竣

工验收之日起计算，缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余

的质量保证金。

*、违约责任

因承包方的原因延误工期的(不可抗力除外)，由承包方

承担违约责任，因发包方在施工过程中不给予必要的支持、

帮助而造成工期延误的，由发包方承担违约责任。

*、争议解决

双方因履行本合同发生的争议，应友好协商解决；协商

不成的，任何*方可以向甲方所在地有管辖权的人民法院提

起诉讼。

*、其他约定事项

*.合同如有未尽事宜，经双方可协商作出补充协议，

补充协议与本合同具有同等法律效力。

*.本合同经双方法定代表人或委托授权人签字并盖章

后即时生效。本合同*式*份，甲乙双方各执*份，具有同

等法律效力。

(以下无正文)

甲方（公章）：，乙方（公章）：

法定代表人或，法定代表人或

委托授权人(签字）：，委托授权人(签字）：

签字日期：，签字日期：

您当前为:【游客状态】，文中****为隐藏内容，仅对会员开放，后查看完整商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

您当前为:【游客状态】，免费信息为7天前的招标信息，后可查看商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

项目编号	-	资质要求	点击查看
招标/采购内容	点击查看	成交金额	点击查看
招标单位	点击查看	招标联系人/电话	点击查看
代理机构	点击查看	代理联系人/电话	点击查看
中标单位	点击查看	中标联系人/电话	点击查看

创建订单中...

企业分析报告是什么？

创建订单中...

吉县人民法院壶口环境资源法庭维修改造工程合同公告

公告内容：