**********
建设工程造价咨询合同
预算编制
工程名称:岭南和园维修维护工程
委托方(甲方):****市****区北滘文化站
咨询方(乙方):****
****年*月*日
合同签订日期:
**********
第*部分建设工程造价咨询合同
****市****区北滘文化站(以下简称委托人)与****(以下简称
咨询人)经过双方协商*致,签订本合同。
委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务
*.项目名称:岭南和园维修维护项目
*.服务类别:预算编制。
本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。
、下列文件均为本合同的组成部分:
*.建设工程造价咨询合同标准条件;
*.建设工程造价咨询合同专用条件:
*.建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。
*、咨询人同意按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价
咨询业务。
*、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。
*、本合同的建设工程造价咨询业务自****年*月*日开始实施,至结算完成日终
结。
*、本合同*式委托执*份、咨询人执*份,具有同等法律效力。
****
委托人:信文化站咨询人:(盖章)北京市建壮咨询有限页德**信文化站咨询人:(盖章)北京市建壮咨询有限
公司
法定代表人:签字或盖章)法定代表人:(签字或盖章)
委托代理人:(签字或盖章)委托代理人:(签字或盖章)
开户银行:中国民生银行广州环市行
帐号:****************
户名:****广
州分公司
**********
第*部分建设工程造价咨询合同标准条件
词语定义、适用语言和法律、法规
第*条下列名词和用语,除上下文另有规定外具有如下含义。
*.“委托人”是指委托建设工程造价咨询业务和聘用工程造价咨询单位的*方,以及其
合法继承人。
*.“咨询人”是指承担建设工程造价咨询业务和工程造价咨询责任的*方,以及其合法
继承人。
*.“第*人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。
*.“日”是指任何*天*时至第*天*时的时间段。
第*条建设工程造价咨询合同适用的是中国的法律、法规,以及专用条件中议定的部
门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。
第*条建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明,以汉语为主导语言。当不同语言
文本发生不同解释时,以汉语合同文本为准。
咨询人的义务
第*条向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料,包括工程造价咨询的资质证书
及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等,并按合同专用条件中约定的范围实施
咨询业务。
第*条咨询人在履行本合同期间,向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额
外服务。
*.“正常服务”是指双方在专用条件中约定的工程造价咨询工作:
*.“附加服务”是指在“正常服务”以外,经双方书面协议确定的附加服务;
*.“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”,但根据合同标准条件第**
条、第**条和***条的规定,咨询人应增加的额外工作量。
第*条在履行合同期间或合同规定期限内,不得泄露与本合同规定业务活动有关的保
密资料。
委托人的义务
第*条委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第*人的协调,为咨询人工作
提供外部条件。
第*条委托人应当在约定的时间内,免费向咨询人提供与本项目咨询业务有关的资
料。
**********
第*条委托人应当在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书
面答复。咨询人要求第*人提供有关资料时,委托人应负责转达及资料转送
第*条委托人应当授权胜任本咨询业务的代表,负责与咨询人联系。
咨询人的权利
第**条委托人在委托的建设工程造价咨询业务范围内,授予咨询人以下权利:
*.咨询人在咨询过程中,如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。
*.咨询人在咨询过程中,有权对第*人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。
*.咨询人在咨询过程中,有到工程现场勘察的权利。
委托人的权利
第**条委托人有下列权利:
*.委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。
*.委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。
*.当委托人认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责,或与第*人串通给委托人造成
经济损失的,委托人有权要求更换咨询专业人员,直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔
偿责任。
咨询人的责任
第**条咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。如因非咨询人的责任造成
进度的推迟或延误而超过约定的日期,双方应进*步约定相应延长合同有效期
第**条咨询人责任期内,应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务,因咨询人
的单方过失造成的经济损失,应当向委托人进行赔偿。累计赔偿总额不应超过建设工程造价
咨询酬金总额(除去税金)
第**条咨询人对委托人或第*人所提出的问题不能及时核对或答复,导致合同不能
全部或部分履行,咨询人应承担责任。
第**条咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时,则应补偿由于该赔偿或其他要求
所导致委托人的各种费用的支出
委托人的责任
第**条委托人应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务,如有违反则应当承担违
约责任,赔偿给咨询人造成的损失。
第**条委托人如果向咨询人提出赔偿或其他要求不能成立时,则应补偿由于该赔偿
或其他要求所导致咨询人的各种费用的支出。
**********
合同生效,变更与终止
第**条本合同自双方签字盖章生效。
第**条由于委托人或第*人的原因使咨询人工作受到阻碍或延误以致增加了工作
量或持续时间,则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。由此增加的
工作量视为额外服务,完成建设工程造价咨询工作的时间应当相应延长,并得到额外的酬金。
第***条当事人*方要求变更或解除合同时,则应当在**日前通知对方:因变更
或解除合同使*方遭受损失的,应由责任方负责赔偿。
第***条咨询人由于非自身原因暂停或终止执行建设工程造价咨询业务,由此而增
加的恢复执行建设工程造价咨询业务的工作,应视为额外服务,有权得到额外的时间和酬金。
第***条变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式,新的协议未达成之前,
原合同仍然有效。
咨询业务的酬金
第***条正常的建设工程造价咨询业务,附加工作和额外工作的酬金,按照建设工
程造价咨询合同专用条件约定的方法计取,并按约定的时间和数额支付。
第***条如果委托人在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询酬金,自规定支
付之日起,应当向咨询人补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后*日银行活期
贷款乘以拖欠酬金时间计算。
第***条如果委托人对咨询人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议,
应当在收到支付通知书*日内向咨询人发出异议的通知,但委托人不得拖延其无异议酬金项
目的支付。
第***条支付建设工程造价咨询酬金所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约
定。
其他
第***条因建设工程造价咨询业务的需要,咨询人在合同约定外的外出考察,经委
托人同意,其所需费用由委托人负责。
第***条咨询人如需外聘专家协助,在委托的建设工程造价咨询业务范围内其费用
由咨询人承担:在委托的建设工程造价咨询业务范围以外经委托人认可其费用由委托人承
担。
第**条未经对方的书面同意,各方均不得转让合同约定的权利和义务。
第***条除委托人书面同意外,咨询人及咨询专业人员不应接受建设工程造价咨询
台同约定以外的与工程造价咨询项目有关的任何报酬
*
**********
咨询人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动
合同争议的解决
第***条因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿,委托人与咨询人之间应当
协商解决;如未能达成*致,可提交有关主管部门调解:协商或调解不成的,根据双方约定
提交仲裁机关仲裁,或向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第*部分建设工程造价咨询合同专用条件
第*条本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定:
*.国家标准《建设工程工程量清单计价规范》、《****年****省建筑工程计价办法》
采用易达“清单大师”建设工程工程量清单计价软件
第*条建设工程造价咨询业务范围
建设工程的预算编制。
第*条双方约定的委托人应提供的建设工程造价咨询材料及提供时间、需提供施工图
纸、会审记要、变更签证。
第*条委托人应在*日内对咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。
第*条委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额支付咨询人的正常服务酬金
(含税)按如下方式收取:经甲乙双方协商收取预算编制费****元(人民币大写:***
*元整)。
第*条双方同意用以下方式支付酬金:
委托人通过咨询人指定的银行转帐支付咨询费用给咨询人
*.咨询费在预算编制完成并收到纸质版文件或电子版文件,经甲方审定后*次性付清。
*.本项目必须提供税务发票方能办理付款。
*.以上付款时间是指甲方完成向财政部门申请支付手续的时间,财政部门审查及实际支
付可能造成的时间延误不视为甲方违约。
第*条建设工程造价咨询合同在履行过程中发生争议,委托人与咨询人应及时友
好协商解决;如协商未能解决,应先由****区建设工程造价管理站调解;如调解不成,
应依照中华人民共和国法律,在有管辖权的****区人民法院解决。
**********
委托书
****是****在广州市开设的分公
司,分公司已在当地完善了工商注册、税务登记等手续。为适应经营需要和保持与工商注册、
税务登记*致,公司在广州市经批准以分公司名义设立了银行基本账户,该账户也是代表公
司在广州市的唯*基本账户
我司现委托****负责收取****
对岭南和园维修维护项目咨询服务费等事宜
因此,我公司按双方签订的合同收取的服务费用,请贵公司直接划入我公司广州市分公
司的基本账户,并由分公司出具发票和缴纳有关税费,因此而发生的责任均由我公司承担,
特此确认。
开户银行:中国民生银行广州环市支行
户名:****
帐号:****************
委托单位:****
****年*月*日