****省****
合同书
采购计划编号：******-****-*****
项目编号：**********-***
项目名称：****县龙山镇良塘村****线粮头埔至湖咀路段
提升改造工程
采购方：****县龙山镇人民政府
承包方：****
****年*月
采购方(甲方）：****县龙山镇人民政府
承包方（乙方）：****
根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实
信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成*致意见，签订本合
同。
第*条工程项目
工程名称：****县龙山镇良塘村****线粮头埔至湖咀路段提升改造工程
工程地址：****县龙山镇
(*）工程内容：
（*）承包方式：包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全生产、包文明
施工、包劳保、包竣工验收、包保修、包各项材料检验检测、包税费、包保
险等的承包方式。
合同价款采用第*种方式：
（*）固定总价包干：按成交确定的总价承包工程，明确承包内容和工程量，承包
价固定不变。
（*）综合单价包干：根据成交确定的综合单价，工程量按实结算。
（*）安装要求：按现行规范施工并验收。
第*条工程造价预算
合同价（人民币）大写：*************元
小写：*******.**元
工程价款的结算须以甲方审定为准。
第*条工期
合同签订之日起***个自然日内完成项目实施的各项工作，并通过竣工验收
交付甲方使用。
第*条工程质量标准和保修期
（*）工程质量标准按国家及省、市现行验收规范执行。
（*）本工程项目按照《建设工程质量管理条例》规定，自竣工验收签字之日起
计。保修期限内，在正常使用情况下，属乙方工程质量问题，由乙方负责；
如属甲方使用不当或甲方所供设备的质量问题，可由乙方修理，费用由甲方
承担。
(*）本工程自竣工之日起，在保质期内出现工程质量问题，乙方在接到甲方通
知后**小时内派人维修，否则甲方可委托其他单位或人员修整，属乙方责
任的，费用由乙方承担，如给甲方造成损失的，乙方需进行赔偿，非乙方责
任返修费用由甲方承担。
第*条材料设备供应
(*）工程所需属乙方提供的材料和设备由乙方负责购进并送至施工现场。
（*）材料设备需附有合格证明。如*方对材料设备有异议，需进行检验。如检
验合格，检验费由持有异议*方承担，否则由材料采购方承担。工程料设备
差价的处理办法不作差价调整。
第*条工程款支付和结算
根据国家有关规定，甲方将工程款划入乙方账户或开具支票，乙方不得将工
程款另作他用。
合同款支付：
本工程按实际发生工程量结算，并最终按财政审核的结算价结算。安全生产
*
费按照财政审定预算书审定金额结算，不作调整。
本项目工程款支付办法原则上按*期支付，即预付款、中间计量、结算支付、
质保金支付。
*期：支付比例**%，签订合同之日后**个工作日内支付合同金额的**%。
*期：支付比例**%，工程全部完成后**个工作日内支付合同金额的**%。
*期：支付比例**%，项目经甲方、乙方、监理*方共同进行工程验收合格，结
算经财政部门审核定案后**个工作日内支付至财政部门审定结算金额的
**%。
*期：支付比例*%，待工程质量缺陷责任期满后**个工作日内,甲方按财政部门
审定结算金额的*%无息支付工程款（工程质保金）。
因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向支付部门提
出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定
时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。
双方责任
（*）甲方责任
(*）甲方带乙方至现场办好进场手续。
（*）开工前*天完成由甲、乙双方参加的施工图会审。提供施工用水、电、材料、
工具堆放场所。
（*）甲方委派何宏_为现场管理代表，监督检查工程质量、进度、负责设计图纸
的变更、工程质量验收及其他事宜，组织对工程竣工验收和办理竣工结算。
对乙方在施工中发现设计错误提出的意见，甲方在收到书面通知后*天内会
同设计方进行处理。
*
(*）如需变更已施工的工程，甲方应以书面通知乙方，如现场临时变更，应在*
天内补办并签认。
（*）协调施工现场有关部门，提供施工上的方便和材料设备堆放场所。
（*）乙方责任
（*）开工前完成施工方案的施工图会审及现场交底工作，编造施工组织设计和材
料、设备进场计划并送甲方审定。
（*）确定项目负责人，乙方委派周金强_为现场管理代表，严格按照施工图与
说明书以及施工技术规范和操作规程保证质量进行施工。遵守甲方相关现
场管理规定。该人员必须在施工期间每天到场实施工程监督和协调。
（*）对工程质量、安全、环保、文明施工进行现场管理和控制。
（*）按施工安全规范做好施工质量、安全管理，指定安全、防火负责人，物件堆
放整齐，道路畅通，处理好与周围单位的关系。
（*）负责施工所需的工具、设备、机械运输，设置安全设施标志。
（*）严格按照施工方案、施工图与说明书以及施工技术规范和操作规程进行施工，
接受甲方和质监部门的监督。
(*）凡施工期间发生的施工质量、安全事故均由乙方负责。
（*）如工程上存在问题，经相关部门确认后，须即采取措施纠正，否则甲方有权
采取措施直至终止合同。
（*）施工中如发现设计错误或严重不合理时，即以书面通知甲方。做好施工原始
记录，按时向甲方报送进度和完工报。
（**）工程竣工移交资料、附件及备用件。竣工后的施工和生活设施拆除。验收
后**天内施工人员撤离。
*
（**）未经甲方同意不得随意拆改原建筑物结构及各种管线、设备并对本工程的
材料、产品作验收移交前的保护。
（**）工程中的拆除物，经甲方认定，无价值的由乙方按有关规定清理，存在价
值的，交由甲方处理或按甲方要求进行处理。
（**）乙方须派报价文件报备的项目经理来施工现场履行项目经理职责，未经甲
方同意不得随意更换。
第*条工程验收
甲方接到成交供应商通知后**天内组织验收。
由甲乙双方以施工图纸及说明书、图纸会审记录、有关变更的书面文件，国
家施工验收规范和质量检验标准为依据进行验收。隐蔽工程在乙方自检后填制记
录表，待甲方检查。甲方接通知后*天内到场验收，经检验合格由双方签字确认
进行下*工序的施工。如甲方不按时验收，乙方自检确认合格后可隐蔽，甲、乙
方应予承认。若事后甲方提出复查，费用由甲方承担。复查结果不合格，返修费
由乙方承担，工期顺延。工程竣工前*天，由乙方通知甲方组织有关人员验收。
甲方应在接通知**天内组织验收。工程内容及质量符合要求的，双方签字确认，
同时乙方将全部资料移交给甲方*套。如质量不合格，乙方在限期内返修后进行
验收，直至合格，由此发生的费用由乙方承担。验收合格日为竣工日期。工程未
经验收，甲方提前使用或擅自动用而发生损坏，由此发生的质量或其他问题由甲
方负责。工程竣工后，由乙方提供经乙方签章的竣工图。
第*条违约责任
（*）任何*方中止合同，按工程造价的**%向对方偿付违约金。但如果*方严
重违反合同，并在收到对方违约通知书后在*天内仍未能改正违约的，另*
*
方可立即终止本合同。
甲方未能履行合同，出现以下情形的，其损失由甲方承担，工期顺延。
（*）不按期支付工程款；
(*）因设计变更，使已完成的工程拆改；
（*）逾期验收；
(*)其他甲方原因造成的。
(*）乙方责任造成的停工、返工，材料、器材损失均由乙方承担。逾期竣工，
从逾期次日起，每逾期*天，按*.*%向甲方偿付违约金。
（*）遇不可抗力，双方需在尽可能的情况下采取保全措施，并及时通知对方。
第*条其他约定条款
本合同为中小企业预留合同。
本工程的碳商文件、报价清单是合同的组成部分。
乙方按有关规定，采取严格的安全防护措施，并承担由于自身安全措施不力
造成事故的责任和因此发生的费用。
乙方材料设备、机械的损坏及停工等损失，费用由乙方承担。
未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备、管线和其他附着物，由
此发生的事故或造成的损失(包括罚款），由乙方承担责任并赔偿损失。
每日施工后，乙方要收整现场，并清理余泥杂物。
乙方应做好文明施工工作及安全保卫工作，所有施工人员进场作业，必须办
理出入证件等。
第**条争议解决方式
发生纠纷双方协商或调解，协商或调解不成时，向甲方所在辖区人民法院提
*
起诉讼。
第**条合同有效期
本合同经甲方盖章，乙方签字盖章后生效，至工程竣工验收，保修期满并结
清款项后失效。
第**条合同*式*份，甲乙双方各执*份，监督管理部门*份。
承包方（盖章）：****市鑫鹏建设工程有
采购方（盖章）：佛区县龙山镇人民
限公司（公章）
政府（公章）
地址：****县石角镇青松东路彩云
地址：****省****市****县龙山
街***号*梯***房
镇人民政府大院
原新
法定代表人：
（*
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
电话：****-*******
，电话：****-*******
传真：****-*******
传真：****-*******
帐户名称：****市鑫鹏建设工程有限公
帐户名称：
司
开户银行：
开户银行：********农村商业银行股份
帐号：
有限公司
邮政编码：******
帐号：*****************
签约时间****年*月**日
*
廉政合同
根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程
建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效
优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，****县龙山镇良塘村
****线粮头埔至湖咀路段提升改造工程（项目名称）项目法人佛区县龙山镇
人民政府（项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目/标段的施工单位清
远市鑫鹏建设工程有限公司（施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下
合同。
*.发包人和承包人双方的权利和义务
（*）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。
（*）严格执行****县龙山镇良塘村****线粮头埔至湖咀路段提升改造工程
（项目名称）/标段施工合同文件，自觉按合同办事。
（*）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商
业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建
设管理规章制度。
（*）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，
监督并认真查处违法违纪行为。
（*）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正
的权利和义务。
（*）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、
*
建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
*.发包人的义务
（*）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重
物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。
（*）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得
接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（*）发包人及其工作人员不利要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁
娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（*）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工作有关的材料设
备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
（*）发包人及期工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材
料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。
（*）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞樊，不准利用职权从事各种
个人有偿中介活动和安排个人施工队*。
*.承包人的义务
（*）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行赔或馈赠礼金、有价
证券、贵重礼品。
（*）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或
个人支付的任何费用。
*
（*）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活
动。
（*）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高
档办公用品等。
*.违约责任
（*）发包人及其工作人员违反本合同第*、*条，按管理权限，依据有关规
定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承
包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（*）承包人及其工作人员违反本合同第*、*条，按管理权限，依据有关规
定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情
节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人*至*年内不得进入其主管的公
路建设市场的处罚。
*.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。
由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检
监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
*.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
*.本合同作为****县龙山镇良塘村****线粮头埔至湖咀路段提升改造工程
（项目名称）/标段施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合
同双方签署后立即生效。
*.本合同*式*份，甲方执*份，乙方执*份，招标代理*份，签字盖章
**
后生效。
没工程
承包人****市鑫鹏建设工程有
发包人：****县龙山镇人民政府
鑫
限公司盖单位章）
（盖单位章）
市
冰从钢
法定代表人
法定代表人
***
或其委托代理人
或其委托代理人：
（签字）
（签字）
签订日期：****年*月*日
**
安全生产合同
为在佛区县龙山镇良塘村****线粮头埔至湖咀路段提升改造工程（项目
名称）/（标段）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本
项目的安全管理工作，本项目发包人****县龙山镇人民政府（发包人名称，
以下简称“发包人”）与承包人****（承包人名称，
以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：
*.发包人职责
（*）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的
有关安全要求。
（*）按照“安全第*、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进
行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（*）重要的安全设施必须坚持与主体工程“*同时”的原则，即：同时设
计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
（*）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
（*）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各
种安全隐患。
*.承包人职责
（*）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条
例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、
《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产
**
的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（*）坚持“安全第*、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强
安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构
和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全
生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉
和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和
评比。
（*）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人
（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，*环不漏；各
职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全
生产的第*责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管
理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有
员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发
布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
（*）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任
何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
（*）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参
加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作
规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建
筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯
检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证
**
上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。
（*）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防
设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种
类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样
行为。
（*）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员
应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
（*）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签
字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使
用：
（*）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安
全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
（**）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全
事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政
责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“*不放过
的原则．严肃处理相关责任人。
（**）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规
定使用和管理。
*.违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。
**
*.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全
部工程竣工验收后失效。
*.本合同*式*份，甲方执*份，乙方执*份，招标代理*份，签字盖章后
生效。
镇
宠山镇人民政府
发包人：典区县
承包人：****市鑫鹏建设工程有
**盖单位章照
限公司（盖单位章）
从钢
法定代表法定代表人
或其委托代理人：或其委托代理人：
（签字）（签字）
签订日期：****年*月*/日
**
热********************************线*元
中标通知书
致：****
我公司受****县龙山镇人民政府的委托，就****县龙山镇良塘村****线粮头埔至湖咀路
段提升改造工程（项目编号：**********-***）采用竞争性碳商方式进行采购。
现评审工作已圆满结束，经依法组建的碳商小组推荐以及采购人确认，贵单位为本项目的
成交人，成交项目内容如下：
| ****县龙山镇良塘村****线粮头埔至湖咀路段提升改造工程 |
**** |
*,***,***.** |
***日历天 |
| 采购内容 |
成交人名称 |
成交金额（元） |
工期 |
请贵单位接此通知书后，按照相关法律规定及采购文件规定要求与采购人签订书面合同并按
合同约定履行义务，完成成交项目。
管理
项
特此通知！
**
****合工程自管理有限公司
日期：****年*月*日
*
附：采购人/单位联系方式附：成交人联系方式
名称：****县龙山镇人民政府名称：****
联系人：/联系人：周金强
电话：****-*******电话：****-*******
*
***
品
**
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
