工程施工合同
建设工程施工合同
甲方:****自治县黑山嘴镇人民政府
乙方:****
依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自
愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就****市****自治县潮河流域上游黑山嘴区域流域小流
域生态综合治理项目(工程)施工承包事宜协商达成*致。订立本合同。
第*条工程概况
工程名称:****市****自治县潮河流域上游黑山嘴区域流域小流域生态综合治理项目
工程地点:****自治县黑山嘴镇窄岭村、*道沟门村
第*条工程承包范围
工程量清单全部内容
第*条工程工期
计划开工日期:****年**月**日,计划完工日期:****年**月**日,总日历天
数**天;
*
第*条工程质量标准
所承包工程范围内的工程质量必须达到合格标准。
第*条组成合同文件及解释顺序
组成本合同的文件及优先解释顺序如下:
*.本合同;
*.本合同附件;
*.招投标文件;
*.本工程施工图纸;
注:上述文件应互为补充,在合同中出现含糊不清或不相*致时,按上述顺序解释,不能清
楚解释时,在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。
第*条标准规范
本合同适用标准规范:水利行业标准范围
第*条甲方责任和义务
*.负责统*制定各项管理目标,组织编制施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、
工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
*.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系,协调现场工作关系。
*.按本合同约定,向乙方支付劳动报酬。
黑山
第*条乙方责任和义务****
*.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方的相关规章制度,做好安全、文明施工、环境
和职业健康安全、劳动保护等工作。
*.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工
程质量达到约定的标准,对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计
划要求(包括调整后的计划),合理组织,科学安排作业计划,投入足够的人力、物力、保证工
期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。
*.应按招标文件要求和承诺的管理人员、安全员(持证)保质保量到位。特殊工种必须有特
种作业操作证,持证率达到***%。
*.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责
任发生损坏,应自行承担由此引起的*切经济损失及各种罚款。
*.按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工
资(务工人员工资每月造册备案),承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的
处罚及责任后果;
*.为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品(如安全帽、安全带、工作服、手套及其
它相关的防护用品);
*.进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止**岁以下的未成
年人和老人及体弱病残人员;禁止使用不法人员,乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责
任和后果。
第*条环境保护、安全生产和文明施工
*
*.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制
度等方面的教育;依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情况
黄镇
使其体系有效运行。
***
*.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全施工标准进行施工;加强对现场
操作工人的安全教育;认真落实安全措施,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,确保安全
生产;随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故,
承担*切责任后果和经济费用。发生安全事故,乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门,同时
按国家有关法律规定对事故进行处理。
*.乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定,
做到文明施工;保证施工现场整洁有序,符合文明施工的有关规定和要求,维护甲方良好的企业
形象,并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。加强现场管理,采取*切适当的措施,保护现
场内外环境,限制由施工作业引起的噪音或其它污染;避免对公众和第*方财产造成损害和妨碍。
第*条工程价款及付款方式
经甲乙双方核定按本工程合同包干价为¥*******.**元人民币(大写:*******任
元)。
最终工程款以财政部门审计报告结算金额为准
*、本合同签订后*个工作日内,待财政资金到位,甲方支付合同价格的**%工程款;
*、工程施工至总工程量**%时,待财政资金到位,甲方支付合同价格的**%工程款;
*、工程竣工经甲方验收合格后,待财政资金到位,甲方支付合同价格的**%工程款;
*、余款*%工程款作为质量保证金,待保修期满后**个工作日内无息支付。
第**条施工验收
*.乙方应按本合同约定的质量标准组织施工,确保施工质量。施工完毕,乙方应及时向甲方
提交自检报告,通知验收;甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收,验收合格丰
后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延
长工期,并承担由此导致的甲方的相关损失。竣工验收时,业主、监理等相关方提出的工程质量
人民政府
缺陷,乙方应无偿维修,并承担由此导致甲方相关损失,不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。
******
*.乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第*方的工
作必须乙方配合时,乙方应按甲方的指令予以配合。(配合第*方工作的费用另外协商)
第**条工程保修
*.保修范围、期限:*年。
*.保修期间,乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修,若乙方未按甲方要
求执行,甲方可委托其它单位或人员修理,其费用由乙方承担
第**条保险
*.乙方负责人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命
财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用。
*.保险事故发生时,甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失。
第**条争议
*.甲、乙双方在履行合同时发生争议,可以自行协商解决;否则,双方应在合同签订所在地
劳动仲裁部门或人民法院解决。
*.发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工
作成果;
*.*单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;
*.*调解要求停止合同工作,且为双方接受;
*.*仲裁机构要求停止合同工作;
*.*法院要求停止合同工作。
第**条不可抗力
*.不可抗力的标准执行甲方与业主签订的合同,当甲方与业主签订的合同没有相应标准时,
执行国家或地方政府规定。
*.不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方项目经理,并在力所能及的条件下迅速采取措
施,尽力减少损失,甲方应协助乙方采取措施。
*.因不可抗力事件延误的工作时间相就顺延。
*.因合同*方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。
第**条合同解除
*.如因不可抗力致使本合同无法履行、或因*方违约或因业主方原因造成工程停建或缓建,
致使合同无法履行的,可以解除合同
*.因不可抗力或业主原因造成合同解除,乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护
和移交工作,按要求撤出施工场地;甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬。
第**条合同终止
双方履行合同全部义务;劳务报酬价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果,
并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题,本合同即告终止。
第**条合同份数
本合同*式*份,甲方*份;乙方*份。
第**条补充条款
第**条合同生效
本合同双方约定签订后生效。
有
发包人:黑山嘴镇人民政府((河南)建设工程有限公
承包人:京北塞外
司(公章)
****
法定代表人或其委托代理人:法定代表人或其委托代理人:
印云
组织机构代码:******************组织机构代码:******************
地址:丰宁县黑山嘴镇黑山嘴村地址:河南省安阳市林州市横水镇中心大街
**-**号
邮政编码:******邮政编码:******
电话:****-*******电话:
传真:传真:
电子信箱:电子信箱:
开户银行:****丰宁农村商业银行股份有限公司窄岭支行
开户银行:****银行股份有限公司****兴隆支行
账号:******************
账号:**************
合同订立时间:****年**月**日
合同订立地点:黑山嘴镇人民政府