建设工程施工合同
工程名称：****市农村集中供水项目（林尘镇*马岭村委会、宝圩镇
茂坡村委会主管网工程）
合同编号：****-*********
发包人：****市水利水电建设服务中心
承包人：****
第*部分合同协议书
发包人（全称）：****市水利水电建设服务中心
承包人（全称）：****
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、
自愿、公平和诚实信用的原则，双方就****市农村集中供水项目（林尘镇*马岭村委会、
宝圩镇茂坡村委会主管网工程）工程施工及有关事项协商*致，共同达成如下协议：
*、工程概况
*.工程名称：****市农村集中供水项目（林尘镇*马岭村委会、宝圩镇茂坡村委会主
管网工程）
*.工程地点：林尘镇*马岭村委会、宝圩镇茂坡村委会
*.工程立项批准文号：
*.资金来源：财政拨款。
*.工程内容：按图纸、预算进行施工。
总承包
*.工程承包范围：
*、合同工期
日。
计划开工日期：**年_*月_
计划竣工日期：年**月_**日。
工期总日历天数：**天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不
*致的，以工期总日历天数为准。
*、质量标准
工程质量符合_达到《市政道路工程质量检验标准》（*****-**）、《建设工程施工质量
验收统*标准》（*******—****）等国家和地方现行验收规范和工程质量检验评定标准合格
标准。
*、签约合同价与合同价格形式
*.签约合同价为：
人民币（大写）************元*角*分（￥*******.**元）；
*、项目经理
承包人项目经理：欧杰汶
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）中标通知书（如果有）；
（*）投标函及其附录（如果有）；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
（*）图纸；
（*）已标价工程量清单或预算书；
（*）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*类内容
的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限
和方式支付合同价款。
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行
转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同*工程另行签订
与合同实质性内容相背离的协议。
*、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。
*、签订时间
本合同于**年*月**日签订。
*、签订地点
本合同在****市_签订。
**、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
**、合同生效
本合同自签字或盖章后生效。
**、合同份数
本合同*式*份，均具有同等法律效力，发包人执*份，承包人执*份。
工程
承包人障）****
发包人：（公章）****市水利水电建设服务中心
春
法定代表人或其委托代理人：
法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）
（签字或盖章）
地址：廉江市府前路东**横巷*号*楼
地址：
开户银行：开户银行：****南粤银行股份有限公司廉江支行
账号：******************
账号：
*
第*部分通用合同条款
详见住房城乡建设部及国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》
（**-****-****）第*部分
第*部分专用合同条款
**般约定
*.*词语定义
*.*.*合同
*.*.*.**其他合同文件包括：*.本工程招投标文件，*.本工程招标控制价报告书（预
算书）。
*.*.*合同当事人及其他相关方
*.*.*.*监理人：
名称：****源创建设管理有限公司
资质类别和等级：乙级
联系电话：
电子信箱：
通信地址：广州市天河区中山大道中****号***室
*.*.*.*设计人：
名*称：****海纳工程管理咨询有限公司
资质类别和等级：水利行业丙级工程设计资质
联系电话：***********
电子信箱：*********@**.***
通信地址：广州市天河区天寿路***号*座*楼
*.*.*工程和设备
*.*.*.*作为施工现场组成部分的其他场所包括：
*.*.*.*永久占地包括：
*.*.*.**临时占地包括：
*.*法律
适用于合同的其他规范性文件：现行国家、省和市有关规定及标准
*.*标准和规范
*.*.*适用于工程的标准规范包括：达到《市政道路工程质量检验标准》（*****-**）
《建设工程施工质量验收统*标准》（*******—****）等现行验收规范和工程质量检验
*
评定标准合格。
*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：
*.*合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：*、合同协议书；*、专用合同条款及其附件：*、通用合同
条款：*、本工程招标文件：*、本工程招标控制价：*、技术标准和要求：*、图纸；*、本工
程投标文件。
*.*图纸和承包人文件
*.*.*图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后*天内提供，在不影响施工进度的前提下，
发包人可以延迟提供部份单位工程图纸；
发包人向承包人提供图纸的数量：提供图纸*份；如需另加晒图纸，费用由承包人承担；
发包人向承包人提供图纸的内容：本项目全部施工图纸
*.*.*承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：应当由承包人编制的与工程施工有关的文件；
承包人提供的文件的期限为：发包人要求提供后*天内；
承包人提供的文件的数量为：按发包人要求的数量提供：
承包人提供的文件的形式为：书面形式：
发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后*天内。
*.*.*现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：按通用合同条款执行
*.*联络
*.*.*发包人和承包人应当在_*天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、
指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
*.*.*发包人接收文件的地点：
发包人指定的接收人为：
承包人接收文件的地点：
承包人指定的接收人为：
监理人接收文件的地点：
监理人指定的接收人为：
*
*.**交通运输
*.**.*出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工
场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关
费用。需要发包人协调时，发包人应协助承包人办理相关手续。
*.**.*场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以规划红线为准。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：场内道路
和交通设施由承包人负责修建，具有特殊情况需要发包人提供的，在施工组织设计方案列项并
报送发包人审批。
*.**.*超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承
担。
*.**知识产权
*.**.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术
规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款执行
*.**.*关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：属于发包人，按通用合同
条款执行。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款执行。
*.**.*承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：
按通用合同条款执行。
*.**工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：本合同采用固定单价合同，会审图纸或施
工期间出现工程量偏差少于±*%的范围内，合同价格不予调整
允许调整合同价格的工程量偏差范围：会审图纸或施工期间发现工程量偏差超出±*%范
围时，由承包人提出，经发包人报建设单位审定后予以调整合同价格。
*.发包人
*.*发包人代表
发包人代表：
姓名：
*.*施工现场、施工条件和基础资料的提供
*.*.*提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：在开工前完成
*.*.*提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工所需的用水、用电由承包人自行解
决，由此产生的费用均由承包人支付，并在投标报价中综合考虑此项费用。
*.*资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：无
发包人是否提供支付担保：本合同工程发包人不提供支付担保。
发包人提供支付担保的形式：无
*．承包人
*.*承包人的*般义务
（*）承包人提交的竣工资料的内容：按市政工程验收相关规范和标准提供竣工资料，办
理竣工验收手续
承包人需要提交的竣工资料套数：套
承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担
工程竣工验收后**个工作日内
承包人提交的竣工资料移交时间：
承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式
（**）承包人应履行的其他义务：承包人施工期内，给发包人和监理人提供必要的办公
生活设施，所需费用由承包人承担，在投标报价的临时设施费中考虑。
*.*项目经理
*.*.*项目经理：
姓名：欧杰汶
承包人对项目经理的授权范围如下：
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：
*.*.*承包人擅自更换项目经理的违约责任：*
*.*.*承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：。
*.*承包人人员
*.*.*承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：承包人应在接到开
工通知后*天内
*.*.*承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：
*.*.*承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：卜
*.*.*承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：/。
*.*分包
*.*.*分包的*般约定
禁止分包的工程包括：
主体结构、关键性工作的范围：
*.*.*分包的确定
允许分包的专业工程包括：不允许分包
其他关于分包的约定：下
*.*.*分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：无
*.*工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用合同条款执行。
*.*履约担保
承包人是否提供履约担保：否（是或否）。
*．监理人
*.*监理人的*般规定
根据发包人授权：按国家现行工程建设监理有关规范、规定
关于监理人的监理内容：
及监理合同赋予监理人的权利：②签发工程开工、停工和复工令；③工程施工组织设计（含施
工统筹）、分包工程的审批；*工程各行所需材料、配件、设备质量的抽样检验：工程施工
*
（*）单机无负荷试车费用由承担；
（*）无负荷联动试车费用由_承担。
**.*.*投料试车
关于投料试车相关事项的约定：
**.*竣工退场
**.*.*竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：
**.竣工结算
**.*竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：完工后**天
竣工结算申请单应包括的内容：包括但不限于：工程竣工验收报告和工程竣工验收备案
表、工程竣工图、工程结算报告以及工程施工过程产生的工程验收和签证资料等
**.*竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：
发包人完成竣工付款的期限：
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：
**.*最终结清
**.*.*最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：*式*份
承包人提交最终结算申请单的期限：工程质量保修期满后个工作日内
**.*.*最终结清证书和支付
（*）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：
（*）发包人完成支付的期限：
**．缺陷责任期与保修
**.*缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起*年
**.*质量保证金
**
关于是否扣留质量保证金的约定：发包人将按该比例在结算价款中扣留（工程结算造价
的*%）。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第*.*条提供履约担保的，发包人不得
同时预留工程质量保证金。
**.*.*承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第（*）种方式：
（*）质量保证金保函，保证金额为：；
（*）%的工程款；
（*）其他方式：发包人将按比例在结算价款中扣留。
**.*.*质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第（*）种方式：
（*）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款
的支付、扣回以及价格调整的金额
（*）工程竣工结算时*次性扣留质量保证金；
（*）其他扣留方式：。
关于质量保证金的补充约定：工程竣工验收合格之日起*年后**天内发包人无息返还保
证金给承包人。逾期支付的，从逾期之日起，按照同期银行贷款利率计付利息，并承担违约
责任。（如遇寒暑假时间顺延）。
**.*保修
**.*.*保修责任
工程保修期为：*
**.*.*修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：**小时内
**．违约
**.*发包人违约
**.*.*发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：
**.*.*发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（*）因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的违约责任：
**
（*）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：
（*）发包人违反第**.*款（变更的范围）第（*）项约定，自行实施被取消的工作或转
由他人实施的违约责任：
（*）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原
因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：
（*）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：
（*）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责
任：
（*）其他：
**.*.*因发包人违约解除合同
承包人按**.*.*项（发包人违约的情形）约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违
约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
**.*承包人违约
**.*.*承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：除按通用条款规定外，包括但不限于：①因承包人原因造成工程质量
达不到合同约定质量标准的。②由于承包人原因不能按约定工期完成工程任务。
**.*.*承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：。
**.*.*因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：除通用合同约定之外，承包人有下列情形之*的，
发包人有权单方面解除本合同，并没收投标保证金或履约保证金：
（*）承包人未能在规定的开工期限内开工，经监理工程师或发包人催告后的**天内仍
未开工的。
（*）进度计划未表明停工而且发包人也未授权停工，但承包人停止施工时间持续达**天
或累计停止施工时间达**天的。
（*）因承包人的原因，在以下任*施工节点上（±*.**完成日期、结构封顶日期、外排
架拆除日期、工程完成日期）的进度滞后施工进度计划或合同约定的相应节点完工日期**天
**
的。
（*）因承包人原因，施工质量不符合合同或国家相关约定的，经监理工程师或发包人书
面通知，承包人有拒不整改、拖延整改、整改进度缓慢任*情形不能满足发包人要求或整改后
工程质量仍达不到合同约定的质量合格等级的。
（*）承包人未遵守合同约定或监理工程师的指令，经监理工程师或发包人书面指出后仍
未按要求改正的。
（*）承包人未经发包人同意中途撤场的。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以
其名义编制的其他文件的费用承担方式：发包人按实支付相关费用给承包人
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：距震中***公
里内的*级或以上地震，降雨量***毫米/小时或以上的暴雨，正面吹袭**级或以上台风，
以及海啸，水灾，泥石流，龙卷风，核反应，辐射或放射性污染，癌疫等不能克服的自然灾害
**.*因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后**天内完成款项的支付。
**.保险
**.*工程保险
关于工程保险的特别约定：承包人应依照有关行政主管部门的规定执行投保，承包人应
为第*方生命财产办理保险和为承包人施工场地内自有人员办理意外伤害保险，费用均由承包
人负责，在投标报价时作综合考虑。发包人不再购买保险，不负责安全生产责任
**.*其他保险
关于其他保险的约定：无
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人可为其施工设备等办理财产保险
**.*通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事
先征得发包人同意，并通知监理人
**
**.争议解决
**.*争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：
**.*.*争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：
选定争议评审员的期限：
争议评审小组成员的报酬承担方式：
其他事项的约定：
**.*.*争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（*)种方式解决：
（*）向仲裁委员会申请仲裁；
（*）向发包人所在地的人民法院起诉。
**
附件*
廉政合同
发包人：（全称）****市水利水电建设服务中心
承包人：（全称）****
根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安
全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立
本合同。
*、双方权利和义务
*.*严格遵守国家、省有关法律法规的规定。
*.*严格执行合同工程*切合同文件，自觉按合同办事。
*.*合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘
密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
*.*建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处
违法违纪行为。
*.*发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。
*.*发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结
果的权利。没有上级部门的，可按本合同第*部分《通用条款》第**条规定处理。
*、发包人义务
*.*发包人及其工作人员不得索取或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包
人报销任何应由发包人或其工作人员个人支付的费用。
*.*发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动，不得接受
承包人提供的通讯、交通工具和高档办公用品等物品。
*.*发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女
工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。
*.*发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得
要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。
*.*发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞，不准利用职权私自为合同工程安排施
工队*，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。
*.*发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供
应、工程分包、劳务等经济活动。
*、承包人义务
*.*承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行赔或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
**
*.*承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或其工作人员个人支付
的任何费用。
*.*承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。
*.*承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯、交通工具和高档办公用品等物品。
*.*承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及
出国出境、旅游等提供方便。
*、违约责任
*.*发包人及其工作人员违反本合同第１条和第*条规定，应按照廉政建设的有关规定给
予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成损失的，应予赔偿。
*.*承包人及其工作人员违反本合同第１条和第*条规定，应按照廉政建设的有关规定给
予处分；情节严重的，给予承包人*～*年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移
交司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿；
*、双方约定
本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门相
互约请对本合同执行情况进行检查。
*、合同法律效力
本合同作为****市农村集中供水项目（林尘镇*马岭村委会、宝圩镇茂坡村委会主管网工程）
施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力。
*、合同生效
本合同自合同双方当事人签署之日起生效，至合同工程竣工验收合格之日后失效。
承包人：（公章）****中春建设工程有
发包人：（公章）****市水利水电建设服务中心
限公司
法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）（签字或盖章）
****年*月**日
***年*月**日
*
附件*
安全生产合同
为在****市农村集中供水项目（林尘镇*马岭村委会、宝圩镇茂坡村委会主管网工程）施
工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业
主****市水利水电建设服务中心（以下简称：“发包人”）与承包人****中春建设工程有限
公司（以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同。
*、发包人职责
*.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
*，按照“安全第*、预防为主”和坚持“管生产必需安全”的原则进行安全生产管理，
做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
*．重要的安全设施必须坚持与主体工程“*同时”的原则，即：同时设计、审批；同时
施工，同时验收，投入使用。
*.定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
*．组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。
*、承包人职责
*.严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行工程承包合
同中的有关安全要求。
*.坚持“安全第*、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教
育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机械和安全生产管理制度，配备专
职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产
管理人员和具体操作人员。必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、
布置、检查、总结和评比。
*．建立健全安全生产责制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民
工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，*环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制
做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第*责任人。现场设置的安全机构，应按施
工人员的*%~*%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安
全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
*.承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、
暴力或妨碍治安的行为。
*.承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须按受
安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者
方准上岗操作，对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船
**
艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特珠工程的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》
后，方准持证上岗。施工现场如现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
*.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工
人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其
他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
*.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动
防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
*.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其
经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
*.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施
工现场必须具有相关的安全标志牌。
**.承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预
案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有
关规定，及时上报有关部门，并坚持“*不放过”的原则，严肃处理相关责任损失。
*、违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。
本合同由双方法定代表人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。
发包人：（公章）****市水利水电建设服务中心承包人：（公章）****中春建设工程有
限公司
法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）（签字或盖章）
****年*月**日
**年*月
**
****/*/*********智慧云平台
中标通知书
项目编号：****-*********
原云
****东府来
****：
****市水利水电建设服务中心于****年**月**日就****市农村集中供水项目（林尘镇*马岭村委会、宝圩镇茂坡村委会****
主管网工程）（项目编号：****-*********）进行竞争性碳商采购，现通知贵公司中标，请按规定时限和程序与采购人签
广订采购合同。
********售
| 合计金额（大写）：查***整*******元*角*分***** |
合计金额（大写）：查***整*******元*角*分***** |
| 中标金额（元） |
******,***.** |
| 中标合同包名称 |
****市农村集中供水项目（林尘镇*马岭村委会、宝圩镇茂坡村委会主管网工程） |
| 中标合同包号 |
各同包****-****** |
采购项目联系人：黎先生
****政
联系人电话：****-*******
标代理有
**
********
*集云
公
****政有
*:**.*
平********
新分云
****://*****.***.*******/************#*****/********************=%*************%**********************/*
**
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
