淮委复新河闸上、复新河闸下等12处大江大河及其主要支流水位站建设施工标-比地招标网

中标项目数	中标率	中标总金额	平均下浮率
同比增长：	同比增长：	同比增长：	同比增长：

中标项目数

中标率

中标总金额

平均下浮率

同比增长：

您当前为:【游客状态】，文中****为隐藏内容，仅对会员开放，后查看完整商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

您当前为:【游客状态】，免费信息为7天前的招标信息，后可查看商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

公告内容：

淮委复新河闸上、复新河闸下等**处大江大河及其主要支流水位站建设施工标

合同编号：	***--**
合同名称：	淮委复新河闸上、复新河闸下等**处大江大河及其主要支流水位站建设施工标
项目编号：	*************-
项目名称：	淮委复新河闸上、复新河闸下等**处大江大河及其主要支流水位站建设施工标
项目所属行业类别：	工程招标
招标人(甲方)：	沂沭泗水利管理局水利****管理中心（防汛机动抢险队）
合同甲方编号：	******************
中标人(乙方)：	****
合同乙方编号：	******************
所属地域：	****省
合同金额：	*.*****元
主要人员：	姓名：徐红中证书名称：水利水电工程专业级建造师注册证书证书编号：苏***********
合同预定完成时间：	**年月**日
合同签订日期：	**年月**日
合同公告日期：	**年月**日
代理机构：	****
中标、成交公告：	淮委复新河闸上、复新河闸下等**处大江大河及其主要支流水位站建设施工标中标公示
合同附件：	详情见附件
免责声明：	根据本页面提供的交易合同是按照《**省公共资源交易平台服务管理细则》（皖政办〔〕号）文件要求由市场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。

办理流程公开

累计办理时间：*天*小时**分**秒

招标人（招标代理机构）提交

提交节点：
****-**-**
中标人签章

办理状态：
通过

办理时间：
****-**-**

办理用时：
*天*小时*分
交易中心见证

办理状态：
通过

办理时间：
****-**-**

办理用时：
*天*小时**分

附件:
履约保函水文**项.*** 水文**项施工合同.***

长安责任保险股份有限公司

建设工程施工合同履约保证保险凭证

沂沭泗水利管理局水利****管理中心（防汛机动抢险队）：

鉴于沂沭泗水利管理局水利****管理中心（防汛机动抢险队）（以下简称“发包人”）已向淮河工程

集团有限公司（以下称“承包人”）签发了淮委复新河闸上、复新河闸下等**处大江大河及其主要支流水

位站建设施工标的中标通知书，且该承包人已与我方签订了该项目的施工合同履约保证保险合同（保险单号

*********************）。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供履约保证

保险。

*.履约保证保险金额人民币（大写）***********元*角*分（¥******.**）。

*.保险有效期自****年**月**日起至****年**月**日止。

*.在本保险有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方提交的符合保险

合同约定的全部条件的书面文件后，保险人依据保险合同有关约定并与你方达成*致赔偿意见后以上述保险金额为

限向你方赔付。

*.发包人和承包人按合同约定变更合同时，我方承担保险合同约定的义务不变。

*.因本保险发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何*方均可提请诉讼或仲裁委员会仲裁。

*.本保险凭证对应的保险合同项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

*.本保险自我方法定代表人（或委托代理人）签字并加盖保险人签章之日起生效。

*****

保险人：长安责任保险股份有限公司（单位盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地址：北京市朝阳区安定路*号院*号楼中海国际中心*座

邮政编码：******

电话：*****

传真：

****年**月**日

合同协议书

沂述泗水利管理局水利****管理中心（防汛机动抢险队）

****年**月**日

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施淮委复新河闸上、复

新河闸下等**处大江大河及其主要支流水位站建设（项目名称）

施工标（标段名称），已接受_****（承包人名

称，以下简称“承包人”）对淮委复新河闸上、复新河闸下等**

处大江大河及其主要支流水位站建设（项目名称）施工标（标段

名称）的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协

议。

*.本协议书与下列齐*起构成合同文件：

（*）中标通知书***

（*）投标函及投标函附录；

（*）专用合同条款；

（*）通用合同条款；

（*）技术标准和要求（合同技术条款）；

（*）图纸；

(*）已标价工程量清单；

（*）其它合同文件。

*．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不*致之处，以合同

约定次序在先者为准。

*．签约合同价：人民币（大写）************元

*角*分（￥*******.**元）；

*承包人项目经理：徐红中

*.工程质量符合_合格_标准。

-*-

*．承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

*.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同

价款。

*.承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为*个月。

*.本协议书*式*份，合同双方各执参份。

**.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的

组成部分。

发包人（盖章）：承包人（盖单）：

沂沐泗永羽管理局水利工程淮河主程集团有限公司

建设管理中心定筋汛机动抢险队）

公

法定代表人（签字或盖**年**月**日

法定代表人（签字或盖章）

（或委托代理人）：（或委托代理人）：

****年**月**日

地址：江苏省徐州市新城区地址：江苏省徐州市云龙区

元和路*号元和路*号

开户行：中国建设银行

徐州分行徐州分行

账号：********************账号：********************

签订日期：****年*月**日

第*节专用合同条款

**般约定

*.*词语定义

*.*.*合同

*.*.*.*其他合同文件包括：双方有关工程的洽商、变更签书面协议或

文件视为本合同的组成部分，

*.*.*合同当事人和人员

*.*.*.*发包人：沂述泗水利管理局水利****管理中心（防汛机动抢险

队：

*.*.*.*监理人：虫水淮河****恒信工程咨询有限公司

*.*.*日期

*年。

*.*.*.*缺陷贵任期（质保期）：

*.*图纸和承包人文件

*.*.*发包人提供的图纸

发包人向承包人提供图纸的数量：*份

上*.*.*承包人提供的文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、专项施工方案、必要的加

工图和大样图、进度计划、其他按有关规定应由承包人提供的文件

*.*联络

发包人和承包人应当在*天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指

示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

*.发包人义务

*.*提供施工现场

发包人移交施工现场的期限要求：开工前*日。

*.承包人

*.*承包人的*般义务

*.**承包人应履行的其他义务：

*）负责按时开工建设。

*）负责施工生产、建设质量、施工安全、工程进度的管理，并承担相应的

-*-

责任。

*）负责对合同设备进行安装、调试、集成。

*）负责工程款内部计量支付工作。

*）接受发包人对施工建设的监督管理。

*）负责与工程相关保险的办理、支付和理赔。

*）要保证农民工工资及时支付，并承担因拖延支付引起的*切责任。

*）负责本项目的质量保修期内的维修。

*）协助发包人办理开工建设所需的合法手续。

**）负责完成施工所需临时占地征用及补偿（包括地面附着物以及专业项目

恢复改建等）

**）在竣工验收前按要求拆除、清运承包人的临时设施及承包人产生的建筑

垃圾，并承担相应费用。竣工移交前现场清理应达到有关规定要求，若整改后仍

不能满足要求，发包人可另行委托处理，发生费用由承包人承担。

**）负责完成本合同约定承包人应做的其他工作。

*.*履约担保

*.*.*承包人提供履约担保的形式、金额

履约担保的形式：履约保函或银行电汇或转账

履约保证金的金额：中标价的*%

*工期

*.*进度计划

承包人提交进度计划的期限约定：开工前*天内

发包人在收到进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到进度计划后*

天内。

*.*异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：不可预见的，对合

同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的社会普遍认可的恶劣气候

条件。

*.*承包人引起的工期延误

由于承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延误*且

应向发包人支付****元违约金。承包人逾期超过**日的，发包人有权解除本合

-*-

同，承包人承担违约及赔偿责任。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：**元。

*工程质量

*.*工程隐蔽部位覆盖前的检查

承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽部位经承包人

自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前**小时书面通知监理人检查，

通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资

料。

监理人不能按时进行检查时，应提前**小时提交书面延期要求。延期最长

不得超过：**小时。

*.试验和检验

*.*.*承包人在采购合同相关材料和设施设备前应将供货人及品种、规格、

数量和供货时间等报经监理人同意。

**.计量与支付

**.*预付款

**.*.*预付款

承包人提交同等数额的预付款担保之后，发包人向承包人支付预付款，预付

款金额为合同总价款的**%。

**.*工程进度付款

单价承包，工程进度款按月支付。货物到达安装现场，经开箱验收合格后，

支付相应设备费的**%；承包人完成全部合同内容后支付至合同价款的***%（扣

回全部预付款）。

发包人可根据年度资金到位情况调整支付时间和比例。

**.*质量保证金

质量保证金缴纳数额：结算总额的*%。

方式：承包人在合同完工验收证书颁发后**天内提交结算价款金额*%的质

量保证金担保。

**.*竣工（完工）结算

**.*.*竣工（完工）付款申请单

（*）承包人应提交竣工（完工）付款申请单*式：*份

-*-

**.*最终结清

**.*.*最终结清申请单

（*）承包人应提交最终结清申请单*式*份。

**.*竣工财务决算

承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：按竣工财务决算编制要求提供相

应资料。

**.缺陷责任与保修责任

**.*保修贵任

（*）工程质量保修范围：本合同承包范围。

（*）工程质量保修期限：《建设工程质量管理条例》已明确最低质量保修

期的按《建设工程质量管理条例》执行：其余工程质量保修期限从工程通过合同

工程完工验收后*年。

（*）质量保修责任：

*.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起*天内派

人保修。

承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，费用由承包

人承担。

*.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现

场抢修。

*.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规

定，立即向当地水行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设

计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

*.质量保修完成后，由发包人组织验收

承包人应履行保修责任，确保维修的时间和质量。属于承包人施工的全部工

程内容均属保修范围。属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知

之日起**小时内派人保修，*周内必须维修结束；发生紧急事故需抢修的，承

包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。承包人不在约定期限内派

人保修或同*问题*次修理不好的，或承包人发生*次逾期不到场维修的情况，

发包人可以使用质量保证金由第*方修复，不足部分由承包人支付。

-*-

**.保险

**.*.*工程保险

建筑工程*切险和（或）安装工程*切险投保人：由承包人以发包人和承包

人共同名义投保，保险费包含在签约合同价中

投保内容：按有关规定办理；

保险金额、保险费率和保险期限：按有关规定办理，费用由承包人承担，应

包含在投标报价中。

**.*.*安全生产贵任保险

安全生产责任保险由承包人按有关规定办理，保险费包含在安全生产费用

中。

**.违约

**.*承包人违约

**.*.*承包人违约的责任

（*）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的，发包人可以与承包人解

除合同。

（*）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料的，承包人应重新采购

并重新施工，并支付不合格的材料价值的*%作为违约金，

*月

（*）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的，承包人应重新施工或

修复直至合格，并支付不合格工程价款的*%作为违约金。

**.*发包人违约

**.*.*发包人违约的责任

（*）因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的违约责任：

工期顺延。

（*）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：应按照中国

人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

**.争议的解决

**.*争议的解决方式

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列方式解决：

（*）向仲裁委员会申请仲裁；发包人所在地仲裁委员会申请仲裁；

-*-

**.补充内容

**.*承包人提供的材料和工程设备须满足以下要求：

（*）本工程使用的主要材料采用国内知名品牌，国标产品，必须有出厂合

格证明，国家规定需要生产许可证的须有生产许可证。设备、材料及配件进入施

工现场应有清单、使用说明书、质量合格证明文件、国家法定质检机构的检验报

告等文件。

（*）本工程承包人应按设计和有关标准要求采购工程所需材料、工程设备，

在采购前通知发包人（监理人）并提供产品名称、规格型号、数量、品牌或厂家

的样品，经发包人（监理人）认可质量后方可采购，但并不因此免除承包人的任

何质量责任。承包人提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人采购的材

料设备在使用前，承包人应按要求进行检验或试验，并经发包人和监理人验收合

格后方可使用。不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。

（*）承包人采购的材料、设备进场后须经监理工程师和发包人认可后方可

使用。

（*）若承包人实际用于工程的材料、设备的质量、规格和性能不满足招标

文件中的技术标准和要求、国家相关标准、规程规范要求，或与监理工程师和发

包人确认的材料、设备不符时，承包人须无条件更换，并承担造成的损失。

（*）严禁将不合格的材料、设备入库，不合格材料、设备的退场全过程须

由监理工程师现场监督。

（*）如承包人采购的材料、设备*次出现检验或试验不合格或不符合招标

文件要求时，发包人有权终止承包人的采购，改为发包人直接采购，其差价及所

有损失由承包人负责。

（*）承包人应保证所供设备、主要材料是全新产品，完全满足合同约定的

质量、规格和性能标准。因承包人的原因致使设备质量、安装质量达不到合同约

定的质量标准和要求，承包人应承担违约责任。

第*章工程量清单

*.工程量清单说明

*.*工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条

款、技术标准和要求（合同技术条款）、图纸等*起阅读和理解。

*.*工程量清单仅是投标人投标报价的共同基础。除另有约定外，工程量清

单中的工程量是根据招标设计图纸计算的用于投标报价的估算工程量，不作为最

终结算工程量。最终结算工程量是承包人实际完成并符合技术标准和要求（合同

技术条款）计算规则等规定，按施工图纸计算的有效工程量。

*.*工程量清单中各项目的工作内容和要求应符合相关技术标准和要求（合

同技术条款）的规定。

*.*工程量清单中项目特征未描述、不完整之处详见图纸、招标文件及相关

说明要求；投标时所报的综合单价须是包含完成图纸设计、清单项目所包含的工

作内容所需的所有工作内容的报价。

*.*除非合同另有规定，工程量清单中每*项单价均应已包括完成相应该项

/目的工程内容所需的所有人工、设备、材料和其他伴随服务所发生的所有费用。

*.*供应商应填写工程量清单中所有工程细目的价格，凡技术规范和图纸中

***

注明的工程内容，如在清单中未列项，均应视为包含在其它相关项目中。

*.*工程价款的支付遵循合同条款的约定。

*．投标报价说明

*.*除招标文件另有规定外，投标人不得随意增加、删除或涂改招标文件工

程量清单中的任何内容。工程量清单中列明的所有需要填报的单价和合价，投标

人均应填写；未填写的单价和合价，视为已包括在工程量清单的其它单价和合价

中。

*.*工程量清单中的工程单价是完成工程量清单中*个质量合格的规定计

量单位项目所需的直接费（包括人工费、材料费、机械使用费和季节、夜间、风

沙等原因增加的直接费，以及相应的未单独列项的措施费）、间接费、利润、材

料补差和税金，并考虑到风险因素。投标人应根据规定的工程单价组成内容，按

招标文件确定工程单价。除另有规定外，对有效工程量以外的超挖、超填工程量，

-*-

施工附加量，加工、运输损耗量等，所消耗的人工、材料和机械费用，均应摊入

相应的有效工程量的工程单价内；工程量清单中未单独计列模板工程的，模板费

用应摊入相应（钢筋）混凝土单价中。

*.*投标金额（价格）均应以人民币表示。

*.*投标总价应按工程项目总价表合计金额填写。

*.*依据国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务收费有关问题的

通知（发改办价格[****]***号文）约定招标代理服务费由中标人支付，按照《招

标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[****]****号）工程类计算，并包含

在投标报价的单价与合价中，不单独列项。

*.*本次招标所列设备的型号规格是招标人提供的*个参考标准，并不表示

其唯*性，投标人投标时可选择其它产品替代招标文件中所示设备，但替代产品

的各项性能参数指标均应不低于本标所示的参考标准。

-**-

您当前为:【游客状态】，文中****为隐藏内容，仅对会员开放，后查看完整商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

您当前为:【游客状态】，免费信息为7天前的招标信息，后可查看商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

项目编号	-	资质要求	点击查看
招标/采购内容	点击查看	成交金额	点击查看
招标单位	点击查看	招标联系人/电话	点击查看
代理机构	点击查看	代理联系人/电话	点击查看
中标单位	点击查看	中标联系人/电话	点击查看

创建订单中...

企业分析报告是什么？

创建订单中...

淮委复新河闸上、复新河闸下等12处大江大河及其主要支流水位站建设施工标

公告内容：