****年思林镇那都村那务屯至新隆村
那平屯甘蔗产业基地道路建设项目
施工承包合同
项目编号：********-**-******-****
发包人：****县思林镇人民政府
承包人：****
第*部分合同协议书
发包人（全称）：****县思林镇人民政府
承包人（全称）：****
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、
自愿、公平和诚实信用的原则，双方就****年思林镇那都村那务屯至新隆村那平屯甘蔗产业基
地道路建设项目施工及有关事项协商*致，共同达成如下协议：
*、工程概况
*.工程名称：****年思林镇那都村那务屯至新隆村那平屯甘蔗产业基地道路建设项目。
*.工程地点：****县思林镇那都村。
*.工程立项批准文号：/。
*.资金来源：财政性资金。
*.工程内容：修建道路全长约*.***，路基宽度*.**、路面宽为*.**，路面为****
厚***水泥混凝土路面（具体内容以施工图纸及工程量清单为准）。
*.工程承包方式：/。
*、合同工期
计划开工日期：****年*月**日。（具体以发包人书面通知为准）
计划竣工日期：****年*月**日。
工期总日历天数：**天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不
*致的，以工期总日历天数为准。
*、质量标准
工程质量符合符合国家施工质量验收规范合格标准。
*、签约合同价与合同价格形式
*.本项目采购上限控制价：***元（含***元）以下项目的采购上限控制价为经有资质
的造价机构审定的预算价乘以（*-建设单位与施工单位商定的优惠率）；***元（不含***元）
—****元（含****元）项目的采购上限控制价为经有资质的造价机构审定的预算价；***
*元（不含****元）—****元（含****元）项目以县财政投资评审中心审定的预算价作
为采购的上限控制价。因此，本项目专业类别为公路工程，属于****元（不含****元）—***
*元（含****元）项目：
（*）***元（含***元）以下项目：经有资质的造价机构审定的预算价为人民币（大
写）/（￥/），本项目采购上限控制价为人民币（大写）/（￥/元）,最终以
审计结算为准。
（*）***元（不含***元）—****元（含****元）项目：经有资质的造价机构审定
的预算价为人民币（大写）/（￥/元），本项目采购上限控制价为人民币（大写）
/（￥/元）。
（*）****元（不含****元）—****元（含****元）项目：经县财政投资评审中心
审定的预算价作为采购的上限控制价，本项目采购上限控制价为人民币（大写）******
****元*角*分（￥*******.**元）。
*.本项目施工合同价：本项目采用竞争性磋商的方式进行。经磋商小组对报价单位评审
及采购单位、采购监督单位确认，最终确定****为中标人。中标
成交价为人民币（大写）***********元*角*分（￥*******.**元）。即本项目
施工合同价为人民币（大写）*************元**分（￥*******.**元）。（注：
项目资金下达金额为*******.**元）
*.合同价格形式：清单定额计价。
*.本项目竣工结算价：****元（不含****元）以下项目的最终结算价格为发包人审定
的竣工结算价或发包人委托有资质的中介机构机构审定的竣工结算价乘以（*-中标优惠率）再
减去采购人与施工单位进行进*步谈判取得的优惠价；****元（含****元）—****元（含
****元）项目工程款结算价为按有关规定由审计部门审定的结算价乘以（*-发包人与施工单
位商议确定的优惠率）。
*、项目经理
承包人项目经理：杨琳。
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）中标通知书（如有）；
（*）投标函及其附录（如有）；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
（*）已标价工程量清单或预算书；
（*）图纸；
（*）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*类内容
的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限
和方式支付合同价款。
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行
转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同*工程另行签订
与合同实质性内容相背离的协议。
*、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。
*、签订时间
本合同于****年*月**日签订。
*、签订地点
本合同在****县思林镇人民政府签订。
**、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
**、合同生效
本合同自双方法定代表人签字或印章和加盖单位公章之日起生效。
**、合同份数
本合同*式*份，均具有同等法律效力，发包人执*份，承包人执*份。
发包人：****县思林镇人民政府(公章)承包人：****(公章)
法定代表人或其委托代理人：，法定代表人或其委托代理人：
（签章），（签章）
社会信用代码：，社会信用代码：******************
地址：，地址：****县平马镇东宁西路**号
邮政编码：，邮政编码：
法定代表人：，法定代表人：莫稳
委托代理人：，委托代理人：
电话：，电话：****-*******
传真：，传真：
电子信箱：，电子信箱：
开户银行：，开户银行：****北部湾村镇银行
账号：，账号：***************
| 社会信用代码： |
社会信用代码：****************** |
| 地址： |
地址：****县平马镇东宁西路**号 |
| 邮政编码： |
邮政编码： |
| 法定代表人： |
法定代表人：莫稳 |
| 委托代理人： |
委托代理人： |
| 电话： |
电话：****-******* |
| 传真： |
传真： |
| 电子信箱： |
电子信箱： |
| 开户银行： |
开户银行：****北部湾村镇银行 |
| 账号： |
账号：*************** |
第*部分通用合同条款
采用《建设工程施工合同（示范文本）》（**—****—****）。
第*部分专用合同条款
*.*般约定
*.*词语定义
*.*.*合同
*.*.*.**其他合同文件包括：*、本施工合同协议书、专用条款、通用条款；*、发包人提供
的经图审合格的施工图纸，设计变更，图纸会审记录，签证单等；*、合同履行过程中双方有
关工程的洽商、变更会议纪要等书面协议或其他文件；*、施工组织设计及相关的技术资料；*、
行业标准、现行施工验收规范。
*.*.*合同当事人及其他相关方
*.*.*.*监理人：
名称：，；
资质类别和等级：，；
联系电话：，；
电子信箱：，；
通信地址：，。
*.*.*.*设计人：
名称：，；
资质类别和等级：，；
联系电话：，；
电子信箱：，；
通信地址：，。
*.*.*工程和设备
*.*.*.*作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包方提供的施工
场地。
*.*.*.*永久占地包括：执行本合同通用条款。
*.*.*.**临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。
| 资质类别和等级： |
| 联系电话：； |
| 电子信箱：； |
| 通信地址：。 |
| *.*.*.*设计人： |
| 名称： |
| 资质类别和等级： |
| 联系电话： |
| 电子信箱：； |
| 通信地址：。 |
*.*法律
适用于合同的其他规范性文件：现行的国家法律和行政法规，工程所在地政府的有关法规和规
章。
*.*标准和规范
*.*.*适用于工程的标准规范包括：现行的国家标准、规范及行业标准、规范等。
*.*.*发包人提供国外标准、规范的名称：无
发包人提供国外标准、规范的份数：无
发包人提供国外标准、规范的名称：无
*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无特殊要求。
*.*合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（*）中标通知书（如果有）；
（*）投标函及其附录（如果有）；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
（*）图纸；
（*）已标价工程量清单或预算书；
（*）其他合同文件。
（*）《建设工程工程量清单计价规范（******-****）》及其****实施细则、《建设工程
工程量清单计算规范（******~*****-****）》及其****实施细则。
说明：（*）、（*）、（*）、（*）填空内容分别限于技术标准和要求、图纸、已标价工
程量清单或预算书、其他合同文件*者之*，其优先顺序可根据采取的不同合同方式由双方约
定。
*.*图纸和承包人文件
*.*.*图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：合同生效后*天内；
发包人向承包人提供图纸的数量：*套，承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，
复制费用由承包人承担；
发包人向承包人提供图纸的内容：本工程完整的设计施工图纸、设计变更图等涉及工程施
工所需的所有图纸。
*.*.*承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：执行通用条款*.*.*条。（*）总进度计划（*）施工
组织设计；
承包人提供的文件的期限为：图纸会审后**个有效工作日内提供；
承包人提供的文件的数量为：*份；
承包人提供的文件的形式为：提交发包人驻现场代表和监理人，实行签收记录；
发包人审批承包人文件的期限：从收到之日起*个有效工作日内给予确认。
*.*.*现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：执行本合同通用条款。
*.*联络
*.*.*发包人和承包人应当在*天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、
指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
*.*.*发包人接收文件的地点：发包人工程部办公室；
发包人指定的接收人为：本工程项目负责人。
承包人接收文件的地点：项目所在地承包人项目部；
承包人指定的接收人为：承包人项目经理。
监理人接收文件的地点：项目所在地监理人办公室；
监理人指定的接收人为：总监理工程师。
*.**交通运输
*.**.*出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：按通用合同条款*.**.*执行。发包人负责协调办理临时用
地和占道许可，开工前确保通往施工现场的公共道路畅通。
*.**.*场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以施工现场工地临时围墙为界，围墙以外为场外，
以内为场内。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：执行通用
条款*.**.*条。
*.**.*超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承
担。
*.**知识产权
*.**.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规
范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用合同条款
*.**.*执行。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款*.**.*执行。
*.**.*关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用合同条款*.**.*执行。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经过发包人同意不得转借他人使用或向
第*方透露上述文件内容。
*.**.*承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按
通用合同条款*.**.*执行。
*.**工程量清单错误的修正
出现工程量清单工程量偏差时，是否调整合同价格：是。
允许调整合同价格的工程量偏差范围及其调整办法：变更导致实际完成的变更工程量与已
标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过**%的，或已标价工程量清单
发后*天内完成支付。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：无。
进度款支付方式：银行转账。
**.*.*支付分解表的编制
*.总价合同支付分解表的编制与审批：按通用合同条款**.*.*执行。
*.单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：总价项目不采用支付分解表的方式计
算，而按《建设工程工程量清单计价规范（*******-****）****壮族自治区实施细则》的规定
执行。
**.验收和工程试车
**.*分部分项工程验收
**.*.*监理人不能按时进行验收时，应提前**小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：**小时。
**.*竣工验收
**.*.*竣工验收条件
（*）承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和(或)
城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，具体内容包括：最终通过工程所在地建设行政
主管部门和(或)城市建设档案管理机构审批。
竣工验收资料的份数：*份。
承包人提供竣工图的约定：竣工验收正式通过后*天（工程造价在****元以下含****
元）、**天（工程造价在****元至*****元之间含*****元）、**天（工程造价在*****
元以上），提供竣工图的数量分别为*套、*套、*套。
**.*.*竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：按通用合同条款**.*.*执行。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无。
**.*.*移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：同当事人应当在颁发工程接收证书后**个有效工作日
内完成工程的移交。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：每逾期接受*天，
应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每逾期移交*天，应以签约合同价
为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。
**.*工程试车
**.*.*试车程序
工程试车内容：试车内容应与承包人承包范围相*致。
（*）单机无负荷试车费用由承包人承担；
（*）无负荷联动试车费用由承包人承担。
**.*.*投料试车
关于投料试车相关事项的约定：执行通用条款**.*.*条。
**.*竣工退场
**.*.*竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：执行通用条款**.*.*条。
**.竣工结算
**.*竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格后*天内向发包人和
监理人提交竣工结算申请单。
竣工付款申请单应包括的内容：（*）竣工结算合同价格；（*）发包人已支付承包人的款
项；（*）应扣留的质量保证金；（*）发包人应支付承包人的合同价款。
**.*竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：
|
工程竣工结算报告金额 |
发包人审查时间 |
| * |
****元以下 |
从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起**天 |
| * |
****元-*****元 |
从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起**天 |
| * |
*****元-*****元 |
从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起**天 |
| * |
*****元以上 |
从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起**天 |
因承包人提供的结算资料不完整而需要补充或承包人不按时对账耽误时间时，审查时间应
相应顺延。
发包人完成竣工付款的期限：监理人应在收到竣工结算申请单后**天内完成核查并报
送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后**天内完成审批，并由监
理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，
有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。发包人在
收到承包人提交竣工结算申请书后**天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人
提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第**天起视为已签发
竣工付款证书。因政策原因、不可抗拒因素或竣工结算申请书报送评审中心评审影响发包人审
批时间的，不受以上约定时间限制。因承包人提供的结算资料不完整而需要补充或承包人不按
时对账等耽误时间的，发包人审批时间相应顺延。
承包人报送的工程结算总价超过最终审定造价的*%时，则超出*%（含本数）以上部分的审
核费由承包人承担，费用由发包人从承包人工程结算款中扣除。竣工付款申请单期限：竣工结
算经审计部门审定后**天内。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用合同条款**.*执行。
**.*最终结清
**.*.*最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：*份。
承包人提交最终结算申请单的期限：执行通用条款**.*.*条。
**.*.*最终结清证书和支付
（*）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：执行通用条款
**.*.*条。
（*）发包人完成支付的期限：执行通用条款**.*.*条。
**.缺陷责任期与保修
**.*缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：**个月。
**.*质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：是。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条
款第*.*条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
**.*.*承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第（*）种方式：
（*）质量保证金保函，保证金额为：；
（*）发包人按工程价款结算总额的*%预留工程质量保修金，待缺陷责任期满后返还；
（*）其他方式：。
**.*.*质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第（*）种方式：
（*）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的
支付、扣回以及价格调整的金额；
（*）工程竣工结算时*次性扣留质量保证金；
（*）其他扣留方式:。
关于质量保证金的补充约定：返还的时间及金额：发包人在工程竣工验收合格之日起满
*年后**天内将保修金返回给承包人（无利息）。并不能免除承包人按照合同约定应承担的质
量保修责任和应履行的质量保修义务。
**.*保修
**.*.*保修责任
工程保修期为：见工程质量保修书。
工程保修书具体内容见合同附件。
**.*.*修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：*日内到达。
**.违约
**.*发包人违约
**.*.*发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：按通用合同条款**.*.*执行。
**.*.*发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（*）因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的违约责任：工期应顺延。
（*）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：无。
（*）发包人违反第**.*款〔变更的范围〕第（*）项约定，自行实施被取消的工作或转由
他人实施的违约责任：支付签约合同价**﹪的违约金。
（*）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因
导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：导致承包人无法正常施工的，延误工
期顺延。
（*）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：导致承包人发生的误工及机械
闲置费用现场核准由发包人承担，工期顺延。
（*）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：
承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为，同时承包人有权暂停
相应部位工程施工，并通知监理人。
（*）其他：待定。
**.*.*因发包人违约解除合同
承包人按**.*.*项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满**天后发包人仍不纠正其违
约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
**.*承包人违约
**.*.*承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：承包人未按照设计文件和施工规范进行施工，擅自修改工程
设计的。经****县的质量检测部门最终鉴定工程质量达不到合同约定的等级，工程质量不合格
的。因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的。
**.*.*承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
（*）承包人未按本合同通用条款第**.*.*（*）、（*）条内容完成的，承包人无条件返
工处理，修复至工程质量要求并承担相关费用，并在发包人规定的时间内完成返工，否则发包
人有权扣罚该分项工程**%的工程款作为处罚。
（*）承包人有本合同通用条款第**.*.*（*）条情形的，或经监理人检验认为修复质量不
合格而承包人拒绝再进行修补的。
（*）承包人有本专用合同条款*.*、*.*条违约责任的，发包人有权扣除承包人的违约金。
监理人预先下发含有罚款意向的指令，如承包人不及时采取措施纠正，则在指令下达后**天
下发罚款通知书（不再陈述罚款理由）。承包人在合同期内，完成合同规定的全部工程，且质
量合格，在本工程施工竣工验收后**天内可申请返还全部或部分罚款，返还金额由监理人审
核，发包人批准。罚款金额返还时不包括银行利息。
**.*.*因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人有违反以下情况之*的，发包人有权解除合
同。
(*)承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订协议书时商定的
进度计划有效地开展施工准备，造成工期延误的；
(*)承包人违反本合同通用条款第*.*条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转
让给其他人，或私自将工程或工程的*部分分包出去的；
(*)未经监理人批准，承包人私自将已按投标文件承诺进入工地的工程设备、施工设备、临
时工程或材料撤离工地的；
(*)由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程，而又未采取有效措施赶
上进度，造成工期延误的；
(*)承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务，或由于法律、财务等原因导致
承包人无法继续履行或实质上已停止履行合同的义务的；
(*)合同签订之日起**日内，承包人无法按合同规定及投标文件的承诺进场经监理工程师
认可的全部人员和机械的。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以
其名义编制的其他文件的费用承担方式：由承包人承担。
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：
（*）当地*级以上的破坏性地震；
（*）暴雨级以上的持续*天的大雨；
（*）*年以上未发生过的、持续*天的高温天气；
（*）当地政府对建设工程项目施工有特殊规定的。
**.*因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后**天内完成款项的支付。
**.保险
**.*工程保险
关于工程保险的特别约定：承包人必须为施工现场管理人员和施工作业人员办理意外
伤害保险，并支付保险费；发包人需要办理保险的费用由其自行承担。
**.*其他保险
关于其他保险的约定：/。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：/。
**.*通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条款**.*执行。
**.争议解决
**.*争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不同意。
**.*.*争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：/。
选定争议评审员的期限：，/。
争议评审小组成员的报酬承担方式：/。
其他事项的约定：，/。
**.*.*争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：按通用合同条款**.*.*执行。
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第(*)种方式解决：
（*）提请仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方
均有约束力。
（*）向项目所在地人民法院起诉。
**.补充条款
**.*凡进入本工程工作的妇女应持有计生证、否则不准安排工作，禁止使用童工。
工程质量保修书
发包人（全称）：****县思林镇人民政府
承包人（全称）：****
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商*致
就****年思林镇那都村那务屯至新隆村那平屯甘蔗产业基地道路建设项目（工程全称）签订工
程质量保修书。
*、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、
房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和****，以
及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
/，。
*、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
*．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
*．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为*年；
*．****为*年；
*．电气管线、给排水管道、设备安装工程为*年；
*．供热与供冷系统为*个采暖期、供冷期；
*．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为*年；
*．其他项目保修期限约定如下：
。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
*、缺陷责任期
工程缺陷责任期为**个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先
于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
*、质量保修责任
*．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起*天内派人保修。承
包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
*．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
*．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向
当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质
等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
*．质量保修完成后，由发包人组织验收。
*、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
*、双方约定的其他工程质量保修事项：
*、承包人未按照法律法规有关规定和合同约定履行质量保修义务的，发包人有权从质量保
证金中扣留用于质量保修的各项支出。
*、工程质量保证金比例：工程结算价的*%。
*、工程质量保证金的退还：按照合同约定退还质量保证金。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有
效期限至保修期满。
发包人：****县思林镇人民政府(公章)承包人：****(公章)
法定代表人或其委托代理人：，法定代表人或其委托代理人：
（签章），（签章）
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
