****省沿淮行蓄洪区等其他洼地治理工程
（****区段）*标段
施工合同书
发包人：****市****区水利****管理中心（河长制工作站）
承包人：****惠农建设集团有限公司
签订日期：****年*月
****市****区水利****管理中心（河长制工作站）（发包人名称，以下简称“发包人”）为实
施****省沿淮行蓄洪区等其他洼地治理工程（****区段）（项目名称），已接受****惠农建设集团
有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对****省沿淮行蓄洪区等其他洼地治理工程（****
区段）（项目名称）*标段（标段名称）的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如
下协议。
*.工程概况
（*）工程名称：****省沿淮行蓄洪区等其他洼地治理工程（****区段）*标段。
（*）工程地点：****市****区境内。
（*）工程规模：新*源河上段*.****河道拓宽疏浚，护坡护岸及光荣排涝站、管大庄渠下涵、
田家岗节制闸、双塘桥等；
建设任务：新*源河上段*.****河道拓宽疏浚，护坡护岸及光荣排涝站、管大庄渠下涵、
田家岗节制闸、双塘桥等,详见招标文件、工程量清单及施工图纸。
*.本协议书与下列文件*起构成合同文件：
(*)中标通知书；
(*)投标函及投标函附录；
(*)专用合同条款；
(*)通用合同条款；
(*)技术标准和要求（合同技术条款）；
(*)图纸；
(*)已标价工程量清单；
(*)其它合同文件。
*.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不*致之处，以合同约定次序在先者为准。
*.工程承包范围及合同工程量
（*）工程承包范围：新*源河上段*.****河道拓宽疏浚，护坡护岸及光荣排涝站、管大庄渠
下涵、田家岗节制闸、双塘桥等。
（*）主要合同工程量：详见已标价工程量清单。
*.合同价款
（*）合同价款承包方式：单价合同。
（*）合同总价：人民币（大写）***************元*角*分(￥********.**
元）、投标报价系数（*）**.**%（保留*位小数），其中：施工安全措施费***.***元；技术措
施费/*元，暂列金额***.***元，暂估价/*元。
*.承包人项目经理：邵健，技术负责人：王少亮。
*.工程质量符合合格标准。
*.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
*.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
**.履约担保
承包人根据招标文件的约定按时向发包人提交履约担保。本合同履约保函（或履约担保金）为
人民币（大写）**.***元。承包人应保证其履约保证在发包人颁发合同工程完工证书前*直有
效。发包人应在合同工程完工证书颁发后**天内将履约担保退还给承包人。
**.合同工期及进度
（*）计划工期为***天，开工日期以监理下达的开工令为准，完工日期自监理下达开工令
之日起***日历天。
（*）为满足本工程总工期的要求，承包人承诺采取*切有效措施，使本合同以下关键项目进
度满足控制性工期要求。
关键项目控制性工期表
| 序号 |
关键项目名称 |
最迟完工日期 |
备注 |
| * |
土建主体工程完成 |
****年**月**日 |
|
| * |
完工 |
自监理下达开工令之日起***日历天 |
|
|
|
|
|
**.发包人提供的材料和设备包括：/。
**.变更的范围和内容
在履行合同中发生以下情形，按规定进行变更：
（*）取消合同中任何*项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；
（*）改变合同中任何*项工作的质量或其他特性；
（*）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；
（*）改变合同中任何*项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；
（*）为完成工程需要追加的额外工作；
（*）减少合同中项目的工程量的结算单价不变。增加合同中项目的工程量超过合同工程总量
的**％时，增加的**%(含)以内部分工程量的单价仍按投标价确定，超出**%部分的工程量按以下方
式确定单价：
按现行水利工程造价管理规定进行组价，将组价乘以投标报价系数，作为结算单价；具体组价
方法为：参考水利部颁布的现行有关预算定额和****省相应补充定额，上述定额不含的，参照其它
行业现行预算定额；人工、材料、机械台班价格采用投标价格水平；有关费率及工程单价编制按水
利部和****省有关现行规定执行。
**.价格调整
（*）物价波动引起的价格调整
采用造价信息调整价格差额。
（*）政策性调整引起的价格调整
/，。
**.预付款
（*）工程预付款的总金额为签约合同价的/%，分/次支付给承包人。
（*）工程材料预付款的额度和预付方法约定为：/。
**.质量保证金
工程完工结算时*次性扣留质量保证金为结算总额的*%或由承包人提交同等金额的质量
保证担保。
**.缺陷责任
本工程缺陷责任期（工程质量保修期）计算如下：自通过工程竣工验收之日起*年。
**.争议解决
合同当事人友好协商解决不成，不愿提请争议评审或不接受争议评审组的意见的，约定的合同
争议解决方式：****市仲裁委员会仲裁。
**.本协议书*式*份，合同双方各执*份。
**.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
**.本合同自双方法定代表人或委托代理人签名并加盖单位公章后生效。
发包人：（盖单位章），承包人：（盖单位章）
地址：，地址：
法定代表人：，法定代表人：
（或委托代理人）：，（或委托代理人）：
开户银行：，开户银行：
帐号：，帐号：
电话：，电话：
传真：，传真：
邮政编码：，邮政编码：
电子邮箱:，电子邮箱:
年月日年月日
| 发 |
包 |
人：（盖单位章） |
承包人：（盖单位章） |
| 地 |
址： |
|
地址： |
|
法定代表人： |
|
法定代表人： |
|
（或委托代理人）： |
|
（或委托代理人）： |
| 开户银行： |
|
|
开户银行： |
| 帐 |
号： |
|
帐号： |
| 电 |
话： |
|
电话： |
| 传 |
真： |
|
传真： |
| 邮政编码： |
|
|
邮政编码： |
|
电子邮箱:年 |
月日 |
电子邮箱:年月日 |
*、中标通知书
****省建设工程招标投标中标通知书
编号：皖*******************
安微惠农建设集团有限公司：
你单位在****省沿淮行洪区等其他注地治理工程（****区段）*标段招标中，经评
标委员会综合评定，确定你单位为中标单位。中标价款为（人民币）********任
*****元*角*分（大写），********.**元（小写），中标工期***天（日历
天）。
请你单位在收到中标通知书后，于**日内到****市****区水利****管理中心（河
长制工作站）（地点）与建设单位签订承包合同。无故逾期视为自动放弃中标资格。
工程名称：****省沿淮行蓄洪区等其他注地治理工程（****区段）*标段
工程地点：****省****市****区城北镇、木厂镇、东乡、马头镇
中标范围：详见招标文件
开工日期：详见合同
工程负责人：邵健
辑证单位，（盖章）
****年**月*日
| 工程招标代理机构：（）****年**月**日公共资资交易中心：童章）****年**月**日公共资源文明业管机构：（首尊）****年**月*日 |
工程招标代理机构：（）****年**月**日公共资资交易中心：童章）****年**月**日公共资源文明业管机构：（首尊）****年**月*日 |
| 说明*、《中标通知书》是建设工程合同签订的法律依据，其内容不得变更，应作为合同的组成部分。*、建设单位办理施工许可证时需出示《中标通知书》，交给颁发施工许可证部门存档。*、中标单位不得转让、出卖《中标通知书。 |
|
*、投标函及投标函附录
*，投标函及投标函附录
（*）投标函
****市****区水利****管理中心（河长制工作站）（招标人名称）
*、我方已仔细研究了****省沿淮行洪区等其他注地治理工程（****区段）（项
目名称）****省沿淮行洪区等其他注地治理工程（****区段）*标段（标段名称)招安网上
标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）***************元*角*分
元（￥********.**元）的投标总报价、投标报价系数（*）**.**%（保留小数点后
位），工期***日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺
卢文伟
程质量达到合格***************
*、我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不补充、修改替代或缴销本投线文件设团
有限公司
有信到至****年月月日日
*、随同本投标函递交投标保证金*份，金额为人民币（大写）***元整元
（￥******.**元）
*、如我方中标：
（*）同意招标文件中的合同条款，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书
规定的期限内与你方签订合同
（*）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分：
（*）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保
（*）按招标文件中的合同技术条款施工，我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全
部合同工程。
*、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确且有在
第*章投标人须知第*.*.*款和第*.*.*款规定的任何*种情形
*、同意招标文件中约定的投标有效期
*.我方财务、信誉等状况良好，符合、响应招标文件要求（其卧充）
投标人：安微惠农建设集团有限公司（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
项目经理：邵健
**
地址：****市梅山南路与金城大道交叉口
网址：
电话：****-*******、***********
传真：****-*******
邮政编码：******
网上招投标系统****年*月*日
（*）投标函附录
| 序号 |
条款名称 |
合同条款号 |
约定内容 |
安网备注 |
| * |
项目经理 |
|
姓名：邵健 |
|
| * |
工期 |
|
天数：***日历天 |
|
| * |
缺陷责任期（工程质量保修期） |
|
自通过工程竣工验收之日起*年 |
|
| * |
分包 |
|
不允许 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
标系统
投标人：安微惠农建设集团限公司（盖单公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
上招投标系统
*.*般约定
*.*词语定义
*.*.*合同当事人和人员
*.*.*.*发包人：****市****区水利****管理中心（河长制工作站）。
*.*.*.*承包人：****惠农建设集团有限公司。
*.*.*.*分包人：/。
*.*.*.*监理人：淮北兴业建设工程项目管理有限公司。
*.*.*日期
*.*.*.*缺陷责任期（工程质量保修期）：自通过工程竣工验收之日起*年。
*.*合同文件的优先顺序
除合同另有规定外，进入合同文件的各项文件及其优先顺序是如下：
（*）合同协议书（含合同谈判中澄清文件、补充协议、谈判纪要等，如有）；
（*）中标通知书；
（*）投标函及投标函附录（含评标期间投标人递交和确认并经评标委员会同意的对有关问
题的补充资料和澄清文件，如有）；
（*）合同专用条款（含补遗书中与此有关的部分，如有）；
（*）合同通用条款；
（*）图纸（含补遗书中与此有关的部分，如有）；
（*）技术标准和要求（合同技术条款，含补遗书中与此有关的部分，如有）；
（*）已标价工程量清单；
（*）其他合同文件。
*.*联络
*.*.*来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）中约定的期限送达****市****区
水利****管理中心（河长制工作站）(填写文件送达地点)。
*.发包人义务
*.*提供施工场地
*.*.*发包人提供的施工场地范围为：工程招标内容范围内。
（*）合同解除后，发包人应按第**.*款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损
失。
（*）合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证书，结清全部合同款项。
（*）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成*致而形成争议的，按第**条的约定办理。
**.*.*协议利益的转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货
协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在解除合同后的**天内，依法办理转让手续。
**.*.*紧急情况下无能力或不愿进行抢救
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包
人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承
包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。
**.*发包人违约
**.*.*发包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：
（*）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，
导致付款延误的；
（*）发包人原因造成停工的；
（*）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（*）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
（*）发包人不履行合同约定其他义务的。
**.*.*承包人有权暂停施工
发包人发生除第**.*.*(*）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采
取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的**天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停
施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
**.*.*发包人违约解除合同
（*）发生第**.*.*(*）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。
（*）承包人按**.*.*项暂停施工**天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发
出解除合同通知。但承包人的这*行动不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约
定享有的索赔权利。
**.*.*解除合同后的付款
因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后**天内向承包人支付下列金额，承包人应在
此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：
（*）合同解除日以前所完成工作的价款；
（*）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付还后，
该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
（*）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
（*）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
（*）由于解除合同应赔偿的承包人损失；
（*）按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额。
发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿
还给发包人的各项金额。
**.*.*解除合同后的承包人撤离
因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的保护和移交工
作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第**.*.*项的约
定，发包人应为承包人撤出提供必要条件。
**.*第*人造成的违约
在履行合同过程中，*方当事人因第*人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责
任。*方当事人和第*人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
**.索赔
**.*承包人索赔的提出
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提
出索赔：
（*）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后**天内，向监理人递交索赔意向通知书，并
说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述**天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和
（或）延长工期的权利；
（*）承包人应在发出索赔意向通知书后**天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应
详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（*）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影
响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（*）在索赔事件影响结束后的**天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要
求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
**.*承包人索赔处理程序
（*）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记
录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。
（*）监理人应按第*.*款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知
书或有关索赔的进*步证明材料后的**天内，将索赔处理结果答复承包人。
（*）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后**天内完成赔付。承
包人不接受索赔处理结果的，按第**条的约定办理。
**.*承包人提出索赔的期限
**.*.*承包人按第**.*款的约定接受了完工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程
完工证书颁发前所发生的任何索赔。
**.*.*承包人按第**.*款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出合同工程完工证书颁
发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
**.*发包人的索赔
**.*.*发生索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权得到的索赔金额
和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与第**.*款的约定相同，延
长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。
**.*.*监理人按第*.*款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的
延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方
式支付给发包人。
**.*.*承包人对监理人按第**.*.*项发出的索赔书面通知内容持异议时，应在收到书面通知后
的**天内，将持有异议的书面报告及其证明材料提交监理人。监理人应在收到承包人书面报告后的
**天内，将异议的处理意见通知承包人，并按第**.*.*项的约定执行赔付。若承包人不接受监理人
的索赔处理意见，可按本合同第**条的规定办理。
**.争议的解决
**.*争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同
当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中
约定下列*种方式解决。
（*）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（*）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
**.*友好解决
在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均
可共同努力友好协商解决争议。
**.*争议评审
**.*.*采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的**天内或在争议发生后，协商成立争
议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。
**.*.*合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交*份详细的评审申请报告，并附必
要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。
**.*.*被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的**天内，向争议评审组提交*份答辩报
告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。
**.*.*除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的**天内，邀请双方代
表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进*步提供补充材
料。
**.*.*除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的**天内，争议评审组应在不受任何干扰
的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂
按总监理工程师的确定执行。
**.*.*发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签
字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
**.*.*发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后
的**天内将仲裁或起诉意向书面通知另*方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理
工程师的确定执行。
**.*仲裁
**.*.*若合同双方商定直接向仲裁机构申请仲裁，应签订仲裁协议并约定仲裁机构。
**.*.*若合同双方未能达成仲裁协议，则本合同的仲裁条款无效，任*方均有权向人民法院提
起诉讼。
施工合同名称：****省沿淮行蓄洪区等其他洼地治理工程（****区段）*标段
施工合同编号：*******-****-****
发包人（甲方）：****市****区水利****管理中心（河长制工作站）
承包人（乙方）：****惠农建设集团有限公司
为加强****省水利水电****中的廉政建设，规范水利水电建设项目中承发包双方的各项活
动，防止各种非法谋取不正当利益的行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法
律法规和廉政建设的要求，特签订本廉政协议。
第*条甲、乙双方的责任
（*）严格遵守国家关于水利水电****有关法律、法规以及廉政建设的各项规定。
（*）严格执行工程项目承发包合同文件，认真履行合同规定的权利和义务。
（*）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合
同文件另有规定除外），不得为获取不正当利益而损害国家、集体和对方利益，不得违反水利水电
****管理、勘察、设计、监理、施工的规定和规范。
（*）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为，有责任及时提醒对方，情节严重的，
应向其上级主管部门或纪检、监察、司法等机关举报。
第*条甲方的责任
甲方的领导和工作人员，在****的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（*）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费
等。
（*）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或应由个人支付的费用。
（*）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安
排以及出国（境）、旅游等提供方便。不准工作人员的配偶、子女从事与甲方工程交易行为有关的
材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。
（*）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位宴请和营业性健身、娱乐等活动。
不准接受乙方提供的通讯工具和高档办公用品等。
（*）不准向乙方介绍与****项目有关的设备、材料采购、劳务等经济活动，不得强行向
乙方和相关单位推荐分包单位，不准以任何理由要求乙方购买****项目施工合同规定以外的材
料、设备等。
第*条乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和合同规定开展业务工作，严格执行工程建
设的有关政策，并遵守如下规定：
（*）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、
好处费、感谢费等。
（*）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或应由个人支付的费用。
（*）不准为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、
旅游等提供方便。
（*）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请和营业性
健身、娱乐等活动。不准为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等。
第*条违约责任
甲、乙双方工作人员如有违反本协议有关规定，按照管理权限，依据有关法律法规和规定对责
任人和责任单位负责人给予党纪、政纪处分。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
第*条本协议书的有效期自双方签署之日起至相应承发包合同终了之日止。
第*条本责任书*式*份，甲乙双方各执*份，并分送甲乙双方主管单位纪检监察部门各*
份。
甲方（盖章）：，乙方（盖章）：
法定代表人：，法定代表人：
（或委托代理人），（或委托代理人）
年月日年月日
施工合同名称：****省沿淮行蓄洪区等其他洼地治理工程（****区段）*标段
施工合同编号：*******-****-****
发包人（甲方）：****市****区水利****管理中心（河长制工作站）
承包人（乙方）：****惠农建设集团有限公司
为进*步压实施工过程的安全生产主体责任，加强项目安全生产管理工作，有效保障从业人员
人身安全和职业健康，根据《安全生产法》、国务院《建设工程安全生产管理条例》、水利部《水
利****安全生产管理规定》和****省《建设工程安全生产管理办法》等法律法规规章，制订本
安全生产责任书。
*、目标与要求
*、强化承包人的安全生产主体责任，确保本项目安全生产工作规范有序开展。
*、严格兑现投标文件中有关安全生产方面的承诺。
*、事故控制目标：不发生死亡事故及重伤事故。
*、施工单位安全生产责任
*、认真贯彻落实“安全第*，预防为主，综合治理”的方针，严格遵守安全生产法律法规、规
程规范，开展安全生产标准化工地建设。
*、健全安全生产责任体系。施工企业法定代表人是本单位的安全生产第*责任人，项目负责人
对本项目的施工安全生产全面负责，明确落实各部门、各环节、各岗位的安全生产责任。
*、健全安全生产管理体系。设立现场安全生产管理机构，按规定配备专职安全生产管理人员，
保证专职安全生产管理人员有职有权。
*、健全安全生产规章制度。结合本项目特点，建立并完善安全生产责任制、教育培训、日常检
查、隐患排查治理、事故报告等规章制度。
*、提升从业人员安全生产知识技能。认真开展“*级安全生产教育”；保证特种作业人员持证
上岗；各作业场所悬挂安全生产操作规程；施工前必须进行安全技术交底。
*、保证安全生产投入。不得挪用安全生产措施费，施工安全生产投入应满足实际需要。
*、建立风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。构建安全风险管控“*项机制”，经
常开展安全隐患排查治理，认真落实项目主管及安全生产监督等机构的检查意见并按时反馈整改结
果。生产安全事故隐患排查整治方案要做到责任到人、明确时限、规范程序，保证及时消除事故隐
患。
*、制定各类有关安全生产方案或预案。辨识危险源和危险性较大的单项工程，对达到*定规模
的危险性较大工程制定专项施工方案，超过*定规模的危险性较大工程组织论证；有度汛要求的工
程，制定相应的度汛方案；编制应急救援预案，并保持与地方安监部门联系畅通。
*、严格执行《****省生产安全事故报告和调查处理办法》。事故发生后，应及时向地方安监部
门和本项目安全生产监督机构、发包人报告，采取有效措施抢救人员和财产，保护事故现场，配合
事故调查，妥善处理事故善后工作；严格落实“*不放过”处理原则。
*、本责任书*式*份，发包人与承包人各存*份，报送安全生产监督机构*份。
*、本责任书自签订施工合同起执行，至合同工程完工验收结束止。
发包人（盖章）：，承包人（盖章）：
法定代表人：，法定代表人：
（或委托代理人），（或委托代理人）
年月日年月日
本人邵健担任****省沿淮行蓄洪区等其他洼地治理工程（****区段）*标段
工程项目的施工单位项目负责人，对该工程项目的施工工作实施组织管理。本人承诺严格
依据国家有关法律法规及标准规范履行职责，并对合理使用年限内的工程质量承担相应
终身责任。
承诺人签字：
身份证号：
注册执业资格：
注册执业证号：
签字日期：年月日
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
