卫辉市气象局卫辉市气象台站灾后恢复重建项目-比地招标网

中标项目数	中标率	中标总金额	平均下浮率
同比增长：	同比增长：	同比增长：	同比增长：

您当前为:【游客状态】，文中****为隐藏内容，仅对会员开放，后查看完整商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

您当前为:【游客状态】，免费信息为7天前的招标信息，后可查看商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

公告内容：

*、合同编号：****竞谈-****-*-*

*、合同名称：****市气象局****市气象台站灾后恢复重建项目

*、项目编号：****竞谈-****-*

*、项目名称：****市气象局****市气象台站灾后恢复重建项目

*、合同主体

*. 采购人（甲方）：****市气象局

地址：****省****市城郊乡司湾村

联系人：****

联系方式：****-*******

*.供应商（乙方）：****桓基建筑工程有限公司

企业规模：中型

地址：林州市龙山东路**号

联系人：刘延青

联系方式：***********

*、合同主要信息

*、合同金额：****** 元

*、采购方式：竞争性谈判

*、履约期限、地点等简要信息：

工程名称:****市气象台站灾后恢复重建项目,工程地点:****省****市城郊乡司湾村,工程内容:****市气象台站灾后恢复重建项目，包括标准化人影作业站点、人工影响天气指挥平台、******箱式变压器及配套设施、天然气接入及供暖设施建设，工程量清单及施工图纸包括的全部内容.合同工期:计划开工日期：****年*月**日,计划竣工日期：****年*月**日。

*、合同主要标的信息

序号	名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息
*	办公用房施工	人影作业站点人影指挥平台变压器及配套天然气接入及供暖设施建设	**天	马全喜	豫************

*、合同签订日期：****年**月**日

*、合同公告日期：****年*月**日

建设工程施工合同.***

（**—****—****)

建设工程施工合同

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

第*部分合同协议书

发包人（全称）：****市气象局

承包人（全称）：****恒基建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规

定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就****市气象台站灾后

恢复重建项目_工程施工及有关事项协商*致，共同达成如下协议：

、工程概况

*.工程名称：****市气象台站灾后恢复重建项目

*.工程地点：****省****市城郊乡司湾村

*.工程立项批准文号：卫发改****）***号

*.资金来源：中央国债资金和地方配套资金

*.工程内容：****市气象台站灾后恢复重建项目，包括标准化人影作业

站点、人工影响天气指挥平台、******箱式变压器及配套设施、天然气接

入及供暖设施建设，工程量清单及施工图纸包括的全部内容。

群体工程应附《承包人承揽工程项目*览表》（附件*）。

*.工程承包范围：

****市气象台站灾后恢复重建项目，包括标准化人影作业站点、人工影

响天气指挥平台、******箱式变压器及配套设施、天然气接入及供暖设施

建设，工程量清单及施工图纸包括的全部内容。

*、合同工期

计划开工日期：****年*月**日。

计划竣工日期：****年*月**日。

工期总日历天数：***天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期

计算的工期天数不*致的，以工期总日历天数为准。

*、质量标准

工程质量符合_合格_标准。

*、签约合同价与合同价格形式

*.签约合同价为：

子

人民币（大写）*****任元整（￥_******.**元)；

其中：

（*）安全文明施工费：

元)；

人民币（大写）￥

（*）材料和工程设备暂估价金额：

元)；

人民币（大写）

（*）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）元)；

（*）暂列金额：？

元)。

人民币（大写）

*.合同价格形式：固定总价合同

*、项目经理

承包人项目经理：马全喜

*、合同文件构成

本协议书与下列文件*起构成合同文件：

（*）中标通知书（如果有）；

（*）投标函及其附录（如果有）；

（*）专用合同条款及其附件；

（*）通用合同条款；

（*）技术标准和要求；

（*）图纸；

（*）已标价工程量清单或预算书；

（*）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部

分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，

属于同*类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合

同当事人签字或盖章。

*、承诺

*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照

合同约定的期限和方式支付合同价款。

*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量

和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程

维修责任。

*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同

*工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

*、词语含义

本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。

*、签订时间

本合同于****年*月_**日签订。

*、签订地点

本合同在****市气象局签订。

**、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部

分。

**、合同生效

本合同自签字盖章后_生效。

**、合同份数

本合同*式*份，均具有同等法律效力，发包人执*份，承包人执*

份。

（公章）

发包人：（公章）承包人：

法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：

陈我成

（签字）

******************

组织机构代码：******************组织机构代码：

地址：****省****市城郊乡司湾村地址：林州市龙山东路**号

邮政编码：******邮政编码：******

陈秋成

法定代表人：孙占同法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

电话：***********电话：***********

传真：

电子信箱：电子信箱：

开户银行：开户银行：中国建设银行****金穗大道支行

账号：********************账号：

第*部分通通用合同条款

（略）

第*部分专用合同条款

*，*般约定

*.*词语定义

*.*.*合同

*.*.*其他合同文件包括：无

*.*.*合同当事人及其他相关方

*.*监理人：

名称

资质类别和等级：

联系电话：

电子信箱：

通信地址：

*.*设计人：

名称：

资质类别和等级：*

联系电话：

电子信箱：

通信地址：

*.*工程和设备

*.*.*作为施工现场组成部分的其他场所包括：无

*.*.*永久占地包括：无

*.*.*临时占地包括：无

*.*法律

适用于合同的其他规范性文件：，中国现行法律、地方法规、部门规章以

及项目所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

*.*标准和规范

*.*.*适用于工程的标准规范包括：中国现行规范和标准

无

*.*.*发包人提供国外标准、规范的名称：

发包人提供国外标准、规范的份数：无

发包人提供国外标准、规范的名称：无

*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无

*.*合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：*、合同协议书；*、成交通知书；*、投标

函及其附录：*、专用合同条款及附件；*、通用合同条款；*、技术规范要求：

*、图纸：*、投标预算书：*、投标文件：其他合同文件（现场签证）等

*.*图纸和承包人文件

*.*.*图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前*天

*套

发包人向承包人提供图纸的数量：

无

发包人向承包人提供图纸的内容：

*.*.*承包人文件

与工程有关的文件

需要由承包人提供的文件，包括：

开工前*天

承包人提供的文件的期限为：

*份

承包人提供的文件的数量为：

书面形式

承包人提供的文件的形式为：

收到后*个工作日内

发包人审批承包人文件的期限：

*.*.*现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：发包人应在施工现场内保存*套完整图纸供检

查用。

*.*联络

*.*.*发包人和承包人应当在*_天内将与合同有关的通知、批准、证明、

证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对

方当事人。

*.*.*发包人接收文件的地点：施工现场

王强

发包人指定的接收人为：

施工现场

承包人接收文件的地点：—

马全喜

承包人指定的接收人为：

监理人接收文件的地点：施工现场

易红江

监理人指定的接收人为：

*.**交通运输

：

！

*.**.*出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：无

*.**.*场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：无

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的

约定：无

*.**.*超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用

由承包方_承担。

*.**知识产权

*.**.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委

托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作

权的归属：归属发包人

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：不提供给第*方使用

*.**.*关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：

归属发包方

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：不提供给第*方使用

*.**.*承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费

的承担方式：无

*.**工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：，调整合同价

允许调整合同价格的工程量偏差范围：*、工程量清单存在漏项、缺项的；

*、工程量存在偏差的；*、未按国家现行计量规范强制性规定计量的。

*.发包人

*.*发包人代表

发包人代表：

姓名：王强

风险费用的计算方法：无

风险范围以外合同价格的调整方法：无

*、总价合同。

总价包含的风险范围：无

风险费用的计算方法：无

风险范围以外合同价格的调整方法：无。

*、其他价格方式：无

**.*预付款

**.*.*预付款的支付

预付款支付比例或金额：预付合同价款**%

预付款支付期限：合同签订后

无

预付款扣回的方式：

**.*.*预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：无

无

预付款担保的形式为：

**.*计量

**.*.*计量原则

工程量计算规则：执行通用条款**.*.*

**.*.*计量周期

关于计量周期的约定：

**.*.*单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：执行通用条款**.*.*

**.*.*总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：执行通用条**.*.*

**.*.*总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第**.*.*项【总

价合同的计量）约定进行计量：是

**.*.*其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：无

**.*工程进度款支付

**.*.*付款方式

签订合同后，预付合同价款**%的预付款；项目完工，验收合格，支付至合

同价款**%；项目完成财政结算评审后，支付至审定金额的***%。

**.*.*进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：无

**.*.*进度付款申请单的提交

（*）单价合同进度付款申请单提交的约定：无

（*）总价合同进度付款申请单提交的约定：无

（*）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：无。

**.*.*进度款审核和支付

（*）监理人审查并报送发包人的期限：*天内

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：*天内

（*）发包人支付进度款的期限：

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：无

**.*.*支付分解表的编制

*、总价合同支付分解表的编制与审批：无

*、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：无。

：

**.验收和工程试车

**.*分部分项工程验收

**.*.*监理人不能按时进行验收时，应提前***小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：***小时。

心

**.*竣工验收

**.*.*竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行通用条款**.*.*

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算

方法：无

**.*.*移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：

无

**.*.*承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：无。

**.*工程试车

**.*.*试车程序

工程试车内容：无

无承担；

（*）单机无负荷试车费用由

承担；

（*）无负荷联动试车费用由无

**.*.*投料试车

关于投料试车相关事项的约定：无

**.*竣工退场

**.*.*竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：竣工验收后*天内

**.竣工结算

**.*竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：工验收后***天内

竣工付款申请单应包括的内容：执行通用条款**.*

**.*竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：**天内

发包人完成竣工付款的期限：**天内

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：，执行通用条款**.*

**.*最终结清

**.*.*最终结清申请单

*份

承包人提交最终结清申请单的份数：

*天内

承包人提交最终结算申请单的期限：

**.*.*最终结清证书和支付

（*）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：

**日内

*土日内

（*）发包人完成支付的期限：

**．缺陷责任期与保修

**.*缺陷责任期

*年

缺陷责任期的具体期限：

**.*保修

**.*.*保修责任

工程保修期为：

**.*修复通知

**.*.*承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：执行通用条款

**.*.*

**．违约

**.*发包人违约

**.*.*发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：无

司

**.*.*发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

心

（*）因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的违约责任：

无

（*）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任；无。

（*）发包人违反第**.*款【变更的范围）第（*）项约定，自行实施被取消

的工作或转由他人实施的违约责任：无

（*）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，

或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：

无

（*）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：无。

（*）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导

承包人无法复工的违约责任：无

（*）其他：无

**.*.*因发包人违约解除合同

承包人按**.*.*项（发包人违约的情形）约定暂停施工满**天后发包

人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

**.*承包人违约

**.*.*承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：执行通用条款**.*.*

**.*.*承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：无

**.*.*因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：无

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件

和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：无

**.不可抗力

**.*不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：

无

**.*因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款

项的支付。

**.保险

**.*工程保险

无

关于工程保险的特别约定：

**.*其他保险

无

关于其他保险的约定：

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：·无

**.*通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：无

**.争议解决

，**.*争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：无。

公

**.*.*争议评审小组的确定

无

争议评审小组成员的确定：，

无

选定争议评审员的期限：

无

争议评审小组成员的报酬承担方式：

无

其他事项的约定：

**.*争议评审小组的决定

无

合同当事人关于本项的约定：

**.*仲裁或诉讼

第_*种方式解决：

**.*.*因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第

（*）向无仲裁委员会申请仲裁；

*）向工程所在地

人民法院起诉。

附件*:

工程质量保修书

发包人（全称）：****市气象局

承包人（全称）：****恒基建筑工程有限公司

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条

例》，经协商*致就_****市气象台站灾后恢复重建项目（工程全称）签订工

程质量保修书。*、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保

修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水

要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水

管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。真体保修的内容，双

方约定如下；执行法定保修年限。

*、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

*．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

*．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为*年；

*．装修工程为*年；

*.电气管线、给排水管道、设备安装工程为*年；

*.供热与供冷系统为*_个采暖期、供冷期；

*．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为*年；

*.其他项目保修期限约定如下：无

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

*、缺陷责任期

工程缺陷责任期为_**_个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计

算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合

格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

*、质量保修责任

*．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起*天

内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

*.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事

故现场抢修。

*．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》

的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，

并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

*.质量保修完成后，由发包人组织验收。

*、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

*、双方约定的其他工程质量保修事项：无

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合

同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：****市气象局_承包人（公章）：****恒基建筑工程有限公司

地址：****省****市城郊乡司湾村地址：林州市龙山东路**号

陈我成

法定代表人（签字）：法定代表人（签字)：

委托代理人（签字)：委托代理人（签字）：

电话：***********电话：***********

传真：传真：

电子信箱：电子信箱：

开户银行：开户银行中中国建设银行****金穗大道支行

账号账号：********************

您当前为:【游客状态】，文中****为隐藏内容，仅对会员开放，后查看完整商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

您当前为:【游客状态】，免费信息为7天前的招标信息，后可查看商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

项目编号	-	资质要求	点击查看
招标/采购内容	点击查看	成交金额	点击查看
招标单位	点击查看	招标联系人/电话	点击查看
代理机构	点击查看	代理联系人/电话	点击查看
中标单位	点击查看	中标联系人/电话	点击查看

创建订单中...

企业分析报告是什么？

创建订单中...

卫辉市气象局卫辉市气象台站灾后恢复重建项目

公告内容：