****-**
**-****-****
建设工程勘察设计合同
工程名称:亚洲开发银行贷款********边境经济合作区基础设施综合发展项
且之产业发展基础设施子项目(边境贸易交易场所)边坡工程勘察设计服务项目
工程地点:耿马傣族族自治县孟定镇
合同编号:********-**(由设计人编填)
设计证书等级:乙级
发包人:****边境经济合作区管理委员会
设计人:****
****.****.
签订日期:
:
中华人民共和国建设部
监制
国家工商行政管理总局
合同主要条款
发包人:****边境经济合作区管理委员会
勘察设计人:****
发包人委托勘察设计人(以下简称设计人)承担完成亚洲开发银行贷款********边境
经济合作区基础设施综合发展项目之产业发展基础设施子项目(边境贸易交易场所)边坡工
程勘察设计服务项目工作,并配合完成相关报批、审批手续工作,工程地点为耿马傣族瓦族
自治县孟定镇,经双方协商*致,签订本合同,共同执行。
第*条本合同签订依据
*.*《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市
场管理规定》和中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局专业市政工程勘察设计合同示
范文本等,以及现行有效的相关行业规定。
*.*国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
*.*建设工程批准文件。
第*条设计依据
*.*发包人给设计人的委托书或设计中标文件;
*.*发包人提交的基础资料;
*.*设计人采用的主要技术标准是:《岩土工程勘察规范》、《建筑边坡工程技术规
范》等。
第*条合同文件的优先次序
*****
构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不*致,则根据如
下优先次序来判断:
*.*合同书
*.*中标函(文件)
*.*发包人要求及委托书
*.*投标书
第*条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写)
本项目建设规模:该项目总用地面积******.**平方米,边坡长度约****米,边坡高
度按实际地形及场地规划标高确定,边坡安全等级暂定*级。
设计阶段及内容:按照相关规范要求完成本项目边坡工程的边坡测量及岩土工程设计、
*
岩土工程勘察任务。
第*条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间按实际需要提供。
第*条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间勘察报告、设计图纸,
各阶段勘测设计成果*式*套,提交时间为合同签订之日开始,**日历天内完成。
第*条费用
本项目的费用为:小写¥*******.**元(大写:人民币******元整)
第*条支付方式
*.*费用支付方式:
第*次付款:签订合同后后*天内,发包人向勘察人支付合同价款的**%费用。
第*次付款:提交经审查合格的勘察报告及施工图,并经发包人及相关部门审核通过
后**天内,发包人向勘察人支付合同价款的**%费用。
第*次付款:工程竣工验收,并配合完成相关报批、审批手续通过后*天内支付尾款
**%。
*.*双方委托银行代付代收有关费用。
第*条双方责任
*.*发包人责任
*.*.*发包人按本合同第*条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文
件,并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限**天以内,设计人按本合同第*条规定的交
付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限**天以上时,设计人有权
重新确定提交设计文件的时间。
*.*.*发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较
大修改,以致造成设计人设计返工时,双方另行协商签订补充协议(或另订合同)。
在未签订合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项勘察设计工作,发包人不另
行支付费用。
*.*.*在合同履行期间,待项目可研批复,资金到位后,发包人按支付约定条款向承包
人支付设计费。
*.*.*发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费,每逾期支付*天,应
承担应支付金额*分之*的逾期违约金,最高不超过合同总价款的*%。
*.*.*发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得设计人同意,不
*
得严重背离合理设计周期,且发包人应支付赶工费。
*.*.*发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件
及必要的劳动保护装备,但费用由设计人自理。
*.*.*设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由设计人自行解决。
*.*.*如发包人聘请外国专家,则发包人承担本项目外国专家的接待费(包括传真、电
话、复印、办公等费用)
*.*.*发包人应及时向设计人提供本工程批准文件(复印件)。
*.*.**发包人应及时为设计人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题(如:落
实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有
关问题等),费用由设计人自理。
*.*.**发包人应保护设计人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、
特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议,未经承包人同意,发包人不得复制、不得泄露、
不得擅自修改、不得传送或向第*人转让或用于本合同以外的项目;如发生上述情况,发包
人应负法律责任,设计人有权索赔。
*.*设计人责任
*.*.*设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计,按本合同第*条规
定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件(出现*.*.*、*.*.*、*.*.*、*.*.*规定有
关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。
*.*.*设计合理使用年限为符合相关法律法规要求的年限。
*.*.*负责对外商的设计资料进行审查,负责该合同项目的设计联络工作。
*.*.*设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成
工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并根据损
失程度和造成的损失向发包人支付赔偿金,赔偿金数额由双方商定。
*.*.*从合同签订之日开始,**日历天内完成勘察设计工作。其中:***日历天内完成初
步设计审批,施工图设计阶段勘察设计工作,按照业主要求进度提供。
*.*.*合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人赔偿发包人的全部损失。
*.*.*设计人交付设计文件后,按规定参加有关上级的设计审查,并根据审查结论负责
对审查内容做必要调整、补充。工程开工后设计人负责向发包人及施工单位进行设计交底、
并派驻工地代表不少于*人(人员资质为工程师及以上)处理有关设计问题和参加各阶段验
收;且水利相关工程师和工程勘察相关工程师设计代表不得少于*人必须常驻工地,投标文
*
件中应附相关文件说明。
*.*.*设计人应按国家技术规范、标准、规程及相关技术要求进行工程勘察,按本合同
规定的时间提交质量合格的勘察成果资料,并对其负责。
*.*.*由于设计人提供的勘察成果资料质量不合格,设计人应负责无偿给予补充完善,
使其达到质量合格,并根据造成的损失向发包人支付赔偿金,赔偿金数额由双方商定。
*.*.**由于设计人原因,延误了勘察设计文件的交付时间,每延误*天,罚人民币****
元的违约金。
*.*.**勘察过程中,根据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地
质条件)及技术规范要求,向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见,并办理正式变
更手续。
*.*.**在现场工作的设计人的人员,应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度,
承担其有关资料保密义务。
*.*.**设计人应加强其工作人员安全教育,增强安全意识,在勘察过程中如发生任何
人身伤害和财产损失由设计人自行负责处理,并承担相关费用。
第*条保密
在现场工作的设计人员应遵守发包人的安全保卫及其他有关的规章制度,承担其有关资
料保密义务,投标人应在投标文件其他材料中对此作出说明,格式自拟。双方均应保护对方
的知识产权,未经对方同意,任何*方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第*
人转让或用于本合同项目以外的项目。如发生以上情况,泄密方承担*切由此引起的后果并
承担赔偿责任。
第**条合同的解除
设计人若出现下列情形,发包人有权单方解除合同,届时发包人不再支付任何费用,设
计人除应退还发包人预先支付的款项、赔偿因此给发包人造成的损失外,还应承担合同总价
款**%的违约金。
(*)设计人未按合同约定提交成果资料超过*天的
(*)设计人提交成果资料经发包人和相关部门审核不通过,经多次仍不合格的
(*)未经发包人书面同意,设计人将本合同任务交由第*方完成的:
(*)未经发包人书面同意,设计人将在履行合同时获取的发包人信息、秘密、客户信
息、成果资料等泄露、发布、提供予第*人、用作其他用途等的;
(*)设计人具有有损发包人权益的其他行为。
因上述设计人原因导致合同解除的,同解除之日起*日内,设计人应交还该项目所有卷
宗材料,不得留存。
*
第**条仲裁
本合同在履行过程中发生的争议,发包人与设计人(牵头人)应及时协商解决。也可由
当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方同意按下列第*种方式解决:
(*)提交仲裁委员会仲裁;
(*)依法向工程所在地人民法院起诉
第**条合同生效及其他
**.*设计人为本合同项目的服务至工程竣工验收为止。
**.*本工程项目中,设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要
设计人配合建筑材料、设备的加工订货时,所需费用由发包人承担。
**.*发包人委托设计人配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考
察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用,除制装
费外,其他费用由发包人支付。
**.*发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并支付费用。
**.*由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
**.*本合同双方法定代表或委托代理人签字盖章即生效,*式*份,其中正本*份,
双方各执*份,副本*份,发包人*份,设计人*份。
**.*本合同生效后,按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备
案;双方认为必要时,到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即
行终止。
**.*双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有
同等法律效力。
**.*未尽事宜,经双方协商*致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
*
委托人:(签章)设计人:(签章)
地址:地址:****省****市临翔区忙畔街道忙
畔社区工业园区临翔片区东区园区路
***号
法定代表人:(签字或盖章)法定代表人:(签字或盖章)
委托代理人委托代理人:
项目负责人:(签章)
项目负责人:(签章)
开户银行:开户银行:中国工商银行股份有限公司
****滨河支行
账号:账号:*******************
邮编:邮编:******
电话:电话:****-*******
本合同签订于:****年**月*日
*