（**—****—****）
园林绿化工程施工合同
住房城乡建设部
制定
国家工商行政管理总局
说明
为指导园林绿化工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依
据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》
以及相关法律法规，住房和城乡建设部、市场监管总局组织编制了《园林绿化工程施工
合同示范文本（试行）》（**—****—****）（以下简称《合同示范文本》）。为便于
合同当事人使用，现就有关问题说明如下：
*、《合同示范文本》的组成
《合同示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款*部分组成。
（*）合同协议书
合同协议书共计**条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价
与合同价格形式、承包人项目负责人、预付款、绿化种植及养护要求、其他要求、合同
文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利
义务。
（*）通用合同条款
通用合同条款共计**条，采用《建设工程施工合同（示范文本）》（**-****-****）
的“通用合同条款”。
（*）专用合同条款
专用合同条款共计**条，是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修
改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方
的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以
下事项：
*.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号*致；
*.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避
免直接修改通用合同条款；
*.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行
细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填
写“无”或划“/”。
*、《合同示范文本》的性质和适用范围
《合同示范文本》为非强制性使用文本。《合同示范文本》适用于园林绿化工程的
施工承发包活动,合同当事人可结合园林绿化工程具体情况，参照本合同示范文本订立合
同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
《合同示范文本》中引用的规范、标准中，未备注编制年号的，均采用现行最新版本。
第*部分合同协议书
发包人（全称）：****市****区水务建设投资集团有限责任公司
承包人（全称）：****
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平
等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就****施工及
有关事项协商*致，共同达成如下协议：
*、工程概况
*.工程名称：****；
*.工程地点：招标人指定；
*.工程立项批准文号：****行审发〔****〕**号；
*.资金来源：****资金；
*.工程内容：****，具体详见工程量清单及图纸；
*.工程承包范围：****，具体详见工程量清单及图
纸。
*、合同工期
计划开工日期：****年**月**日。
计划竣工日期：****年**月**日。
工期总日历天数：**天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天
数不*致的，以工期总日历天数为准。
*、质量标准
工程质量符合绿化工程施工质量标准：
绿化工程施工质量标准：达到建设部《园林绿化工程施工及验收规范》、《****省园林
绿化工程质量评定标准&**;试行&**;》的合格标准。
工程完工验收合格后养护质量标准：达到《****省城市园林绿化养护管理规范及等级标
准（设施维护和植物养护）》、《****市园林绿化养护管理标准》和《****省园林绿化养护
定额》*级养护标准，养护期：*年。
*、签约合同价与合同价格形式
*.签约合同价为：
人民币（大写）*************元*角*分(¥*******.**元)；
*.合同价格形式：单价合同。
*、项目经理
承包人项目经理：颜爱平。
*、绿化种植及养护要求
*.在施工过程及绿化养护期内植物死亡，须按原设计品种和规格更换，更换费用由承包
人承担。
*.竣工验收时苗木成活率约定（乔木、灌木、地被、景观绿化等）：***%。
，*
*.养护期满移交时苗木成活率约定（乔木、灌木、地被、景观绿化等）：***%。
*.施工、验收及养护参照现行的相关规定。
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）中标通知书（如果有）；
（*）投标函及其附录（如果有）；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
（*）图纸；
（*）已标价工程量清单或预算书；
（*）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*类内
容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集****资金并按照合同约定的期
限和方式支付合同价款，及时足额支付人工费用至农民工工资专用账户，并加强对施工总承
包单位按时足额支付农民工工资的监督。
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进
行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任；按照有关规定开
设农民工工资专用账户，专项用于支付本工程农民工工资。农民工工资拨付周期不超过*个
月。
*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同*工程另行签
订与合同实质性内容相背离的协议。
*、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。
*、签订时间
本合同于****年**月**日签订。
**、签订地点
本合同在****市****区水务建设投资集团有限责任公司签订。
**、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
**、合同生效
本合同自双方签字盖章后生效。
**、合同份数
本合同*式*份，均具有同等法律效力，发包人执*份，承包人执*份。
，*
发包人：(公章)承包人：(公章)
法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：
（签字）（签字）
法定代表人：，法定代表人：
第*部分通用合同条款
执行《建设工程施工合同（示范文本）》（**-****-****）第*部分通用合
同条款。
第*部分专用合同条款
*.*般约定
*.*词语定义
本款修改*.*.*.*、*.*.*.*，补充*.*.*.**、*.*.*.**、*.*.*.**、*.*.*.*。
*.*.*合同
*.*.*.**其他合同文件包括：(*)招标文件（包括修改澄清通知）及答疑、投标文件
及附件；(*)明确双方权利、义务的纪要、协议；（*）双方有关工程的合同洽商、变更等书
面协议或文件等。
*.*.*合同当事人及其他相关方
*.*.*.*监理人和总监理工程师：
名称：，；
资质类别和等级：，；
总监理工程师姓名：；联系电话：；
电子信箱：，/；
通信地址：/。
*.*.*.*设计人和设计项目负责人：
名称：，；
资质类别和等级：；
项目负责人姓名：；联系电话：；
电子信箱：，/；
通信地址：/。
*.*.*工程和设备
*.*.*.*作为施工现场组成部分的其他场所包括：/。
*.*.*.*永久占地包括：/。
*.*.*.**临时占地包括：/。
*.*.*.**园林绿化工程：是指新建、改建、扩建公园绿地、防护绿地、广场用地、附
属绿地、区域绿地，以及对城市生态和景观影响较大建设项目的配套绿化，主要包括园林绿
化植物栽植、地形整理、园林设施设备安装及园林建筑、小品、花坛、园路、水系、喷泉、
假山、雕塑、绿地广场、驳岸、园林景观桥梁等。
*.*.*.**绿化工程：是指树木、花卉、草坪、地被植物等的种植工程。
*.*.*.**绿化养护：是指对绿地内植物采取的整形修剪、松土除草、灌溉与排水、施
肥、有害生物防治、改植与补植、绿地防护（如防台风、防寒）等技术措施。
*.*.*日期和期限：
*.*.*.*绿化养护期：是指承包人按照合同约定进行绿化养护的期限，从工程完工验收
合格之日起计算。绿化养护期*年。
，*
*.*法律
适用于合同的其他规范性文件：详见通用条款。
*.*标准和规范：/。
*.*.*适用于工程的标准规范包括：
园林绿化工程施工及验收规范（*****）；
园林绿化养护标准（***/****）；
建设工程工程量清单计价规范（*******）；
园林绿化工程工程量计算规范（*******）；
与园林绿化行业相关的行业标准、地方标准：/。
*.*.*发包人提供国外标准、规范的名称：/；
发包人提供国外标准、规范的份数：/；
发包人提供国外标准、规范的名称：/。
*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。
*.*合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：(*)本合同协议书；(*)中标通知书；(*)投标函及投标函
附录；(*)本合同专用条款；(*)本合同通用条款；(*)技术标准和要求；(*)已标价工程量
清单；(*)图纸；(*)其他合同文件。
*.*图纸和承包人文件
*.*.*图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：开工前提供；
发包人向承包人提供图纸的数量：，/；
发包人向承包人提供图纸的内容：，/。
*.*.*承包人文
需要由承包人提供的文件，包括：工程进度计划、材料进场总计划、甲供材及设备进场
计划。进场施工前提供材料计划，材料投标品牌，按发包方要求提供详细的施工进度计划、
已完工程量报表（含工程变更及签证预算、发包人供材料清单、承包人购材料清单、材料进
场计划等资料）；施工组织设计、专项施工方案、养护方案等；
承包人提供的文件的期限为：承包人在开工前*日内，向监理工程师提交*份方案，
其格式和内容符合监理工程师要求的主体工程施工组织设计；对于工程关键部位和环节，施
工前至少*日内应按监理工程师要求提交专项施工方案，以备审查批准。每月**日前应按
监理工程师要求提供本月月报及下月计划各*份，每周例会前*天应按监理工程师要求提
供本周周报及下周计划各*份及电子文档，必要时应按监理工程师要求提供日报及日计划
各*份；
承包人提供的文件的数量为：上述文件资料不少于*式*份，如提供的份数无法满足
，*
需求，承包人需无偿另行提供，承包人需*并提供上述资料的电子版文件；
承包人提供的文件的形式为：纸质文件（按要求签字、盖章）和电子文件；
发包人审批承包人文件的期限：承包人提交文件（文件需齐全、有效），上报发包人后
*日内。
*.*.*现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：按通用条款执行。
*.*联络
*.*.*发包人和承包人应当在*天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、
指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
*.*.*发包人接收文件的地点：；
发包人指定的接收人为：发包人代表及其授权人。
承包人接收文件的地点：承包人项目负责人或项目部主要人员办公室；
承包人指定的接收人为：承包人项目负责人或其授权人。
监理人接收文件的地点：监理人现场办公室；
监理人指定的接收人为：总监理工程师或其授权人。
*.*交通运输
*.*.*出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：只有项目施工人员办理上岗证或出入证才能进入施
工现场，其他无关人员*律不能进入施工现场，如果擅自进入现场，由此而产生的后果由承
包人自行负责。
*.*.*场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：按施工界限划分。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人
自行解决。
*.*.*超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人
承担。
*.*知识产权
*.*.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术
规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人同意不得复制，不得向承
包人以外的人员泄漏有关图纸内容，不得将本项目图纸挪作他用或提供给第*方，工程竣工
后，原图全部收回。
*.*.*关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行。
*.*.*关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：不得用于与本工程无关的*切事
宜。
*.*.*承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：
，*
由承包人根据施工情况自行考虑，费用由承包人自行承担。
*.*工程量清单错误的修正
承包人应在合同签订后对发包人提供的工程量清单、图纸和现场进行核查和踏察，如发
现差异，应在*天内以书面形式向发包人提出；有下列情形之*时，发包人应予以修正，
并相应调整合同价格：
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：（*）工程量清单存在缺项、漏项的；（*）工程
量清单偏差超出约定的工程量偏差范围的；（*）未按照国家现行计量规范强制性规定计量
的。
*.发包人
*.*根据相关规定提供园林绿化施工所需的许可或批准。
*.*.*发包人代表
发包人代表：
姓名：高祥身份证号：/；
职务：/；
联系电话：***********；
电子信箱：/；
通信地址：/。
发包人对发包人代表的授权范围如下：施工图的审查、施工组织设计和总进度计划的审
批权；工程变更的确认权；发布开工令、停工令、复工令权；工程款的审查权和支付权；特
殊及重要施工工艺和材料发包；建筑材料价格的确认权；合同的解释等。
发包人代表的指令、通知由其本人签字后，以书面形式发出。确有必要时，发包人代表
可以发出口头指令，并在**小时内给予书面确认，承包人对发包人代表的指令应予执行。
发包人代表不能及时给予书面确认的，承包人应于发包人代表发出口头指令后*日内提出
书面确认要求。发包人代表在承包人提出确认要求后**小时内不予答复的，视为口头指令
已被确认。
*.*施工现场、施工条件和基础资料的提供
*.*.*提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：按通用条款执行。
*.*.*提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：提供施工所需的红线内场地，如施工
现场有障碍物承包人应避开，其他具备施工条件的地方必须施工，相应工期不予延迟。在关
键线路上因障碍物未及时清理而造成的工期延误，工期顺延，承包人不承担由此造成的责任；
不在关键线路上的障碍物未及时清理而造成的工期延误，工期不予顺延；其他料场、办公等
用地由承包人自行解决。
，*
*.*.*提供基础资料
发包人还应提供项目施工区域内现状树木*览表、现状土壤指标等。
*.*资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：按通用条款。
发包人是否提供支付担保：发包人应在签订合同后/天内，向承包人提供工
程款支付担保，确保农民工工资按时足额支付。
发包人提供支付担保的形式：/担保有效期至工程款拨付完成为止（不含质量保
证金）。
*.承包人
*.*承包人的*般义务
（*）承包人提交的竣工资料的内容：承包人应在工程竣工后**日内按照城建档案馆
要求提供完整的竣工图和竣工结算及其资料，否则每延迟*天向发包人支付合同价款*分之
*的违约金。
承包人需要提交的竣工资料套数：按发包人统*要求提供完整的竣工资料（含竣工图）
及竣工验收报告，竣工资料原件不少于*套、复印件不少于*套，竣工图*套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担,包含在合同价格中（包括向城建档
案馆缴纳的竣工档案管理费、整理费及竣工测绘费用）。
承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收后**日内。
承包人提交的竣工资料形式要求：提供工程量计算底稿、完整的变更签证等相关资料，
形式另行约定。
（**）承包人应履行的其他义务：①遵守有关部门对施工场地、环境卫生和场地污染等
管理规定，按要求办理有关手续并承担因此而发生的费用。②做好施工组织管理，维持
现场整洁、道路畅通，达到卫生标准；现场材料堆放整齐，施工车辆、机械、工具等摆放
有序；施工期间及工程竣工后及时清理现场，做到随产随清、工完场清，相关费用由承包
方负担。③施工所需水电由承包方自行解决。④施工中工程检测费和材料检测费由承包人承
担⑤竣工结算后按城建档案馆要求移交工程资料。
（**）承包人针对苗木部分施工应做的工作：
（①编制施工方案，根据业主要求保证苗木的供应数量（以实际发生量为准）、时间、品
种及时供应，否则不予验收。
②遵守有关部门对施工场地、环境卫生和场地污染等管理规定，加强森林防火意识，经
发包方同意并办理有关手续，承包方承担因此而发生的费用。
③做好施工组织管理，维持现场整洁、道路畅通，达到卫生标准，其费用由承包方负担。
④养护期结束之前，工程项目的保护责任由承包方负责。
⑤在施工过程和供应过程中苗木质量必须先验收、后栽植，杜绝栽植携带病虫及不合格
，*
**.*.*因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：在本合同解除后，承包人必须在*日内无条件
退场并完成清理工作。发包人将按承包人已完成合格工程量的**%给予结算，承包人并承担
由此而给发包方造成的*切损失。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或
以其名义编制的其他文件的费用承担方式：/。
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：按通用条款执
行。
**.*因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后/天内完成款项的支付。
**.保险
**.*工程保险
关于工程保险的特别约定：承包人承担合同履行期间所有按规定由甲乙双方投保的内
容。承包人应依照法律规定投保建筑安装工程*切险（附加第*方责任险）等，并为在施工
现场的全部员工办理工伤保险及人身意外伤害险。承包人须对进入施工现场人员的意外或伤
亡负全部责任。发包人对包括但不限于任何雇员的意外或伤亡，不论该人是受雇于承包人或
其分包人，皆不负任何法律上的赔偿责任，承包人须保障发包人免负任何有关的索偿、要求、
诉讼、成本、费用和支出。
承包人须对与本工程有关或本工程进行期间发生或本工程引致的人身伤亡及财产损坏
负费用、损失、索偿或诉讼等法律责任，并须保障发包人免负该等责任，除非有关伤亡是发
包人所引致的。
承包人须按国家有关规定为从事危险作业的职工办理意外伤害保险、第*方人身险以及
国家其他相关文件规定的必须要办理的保险。
**.*其他保险
关于其他保险的约定：/。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人须为其施工设备办理保险,其他财
产保险由投标人自行考虑。
**.*通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：/。
，**
**.争议解决
**.*争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。
**.*.*争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：/。
选定争议评审员的期限：/。
争议评审小组成员的报酬承担方式：/。
其他事项的约定：/。
**.*.*争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：/。
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第*种方式解决：
（*）向****仲裁委员会申请仲裁；
（*）向工程所在地人民法院起诉。
**.*通知送达
双方确认本合同载明的联系方式（联系电话、电子信箱、传真号码及通信地址）准确无
误，如有变更应以书面方式及时通知另*方。由于*方联系方式错误、不详或者无法识别等
导致无法送达，或者联系方式变更未及时通知另*方，以及其他不可归责于送达方原因造成
相关通知或者文件无法送达、拒绝签收，则相关通知或文件自寄送或发送后第**天起视为
已送达。
**、补充条款
**.*串通投标行为合同管理实施细则：
（*）承包人被举报或经核查发现其存在法律法规所列串通投标或弄虚作假情形的，发
包人应书面告知承包人。
（*）承包人应在接到发包人书面告知后*日内，向发包人提供相关举证材料。如承
包人未能在规定时间内举证或其举证材料不足以排除其存在串通投标和弄虚作假行为的，均
视同承包人存在违约責任，承包人应向发包人支付不低于合同金额*%的违约金。
（*）承包人存在串通投标或弄虚作假行为，被行政监管部门查处并依法作出行政处罚
的，不影响本合同违约责任履行，承包人仍须按合同约定向发包人支付违约金。
（*）承包人应按照投标承诺和备案合同约定派驻现场技术、经济管理人员，并确保项
目管理机构主要成员常驻施工现场，原则上不得调整；确需调整的，需经发包人同意。发包
人应在进场施工前严格核对进场施工队*，承包人擅自改变项目负责人及主要管理人员的，
*律不得进场施工。
（*）承包人因管理工作不到位，被行政主管部门领导每批评*次，自愿支付****元
违约金，*周内连续批评*次（含）以上的自愿支付****元违约金；被市委、市政府领导
，**
每批评*次自愿支付****元违约金，*周内连续批评*次（含）以上的自愿支付*****元
违约金，并视情节给予清退出场，不予支付承包人剩余经费等相应措施。
（*）实行承包人项目管理机构主要成员现场签到考勤制度。项目管理机构主要成员每
月出勤率不低于**%，否则，应向发包人支付不少于合同金额*%的违约金。
（*）承包人存在合同违约行为的，应按合同约定向发包人支付违约金，发包人应同时
将承包人违约处理情况及时报送相关行政监管部门。
**.*拖欠农民工工资问题合同管理实施细则，主要内容包括：
（*）施工企业（包括施工总承包企业和分包企业，下同）按照《****省****领域
农民工工资支付管理办法》规定的标准交纳农民工工资保证金。
（*）施工企业应在工程项目所在地银行开设农民工工资专用账户，专项用于支付农民
工工资。
（*）施工企业保证不克扣和拖欠工资，不以发包人拖欠工程款为由拖欠农民工工资。
（*）实行人工费用与其他工程款分账管理制度，推动农民工工资与工程材料款等相分
离，建设方（发包人）须按时足额按合同约定向农民工工资专用账户存入工资款项，用于支
付农民工工资。
（*）施工方（承包人）应主动将农民工工资发放情况表报建设方（发包人）审定。建
设方（发包人）应对施工方（承包人）实际支付农民工工资情况进行审查。
（*）施工方（承包人）未按上述（*）（*）（*）款规定履行合同义务的，应承担
合同违约责任，并向建设方（发包人）支付实际拖欠农民工工资总额*倍的违约金。建设
方（发包人）未按上述（*）款规定履行合同义务的，应承担合同违约责任，并向施工方（承
包人）支付实际拖欠农民工工资总额*倍的违约金。
**.*转包违法分包行为合同管理实施细则：
（*）发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集****资金并按照合同约定
的期限和方式支付合同价款；承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保
工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修
责任。
（*）转包、违法分包违约贵任。承包人不得将承包工程进行转包或违法分包。经核查，
发现承包人存在法律法规及《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试
行）》（建市〔****〕***号）第*条、第*条规定的转包、违法分包情形的，发包人应书
面告知承包人。承包人应在接到书面告知后*日内，向发包人提供相关证明材料。承包人未
能在规定时问内举证或其证明材料不足以排除承包人存在转包、违法分包行为的，视同承包
人存在违约责任，承包人应向发包人支付不低于合同金额*%的违约金，并视情况制止分包
行为。承包人存在转包、违法分包行为，被行政监管部门查处并依法作出行政处罚的，不影
响合同违约责任履行，承包人仍须按合同约定向发包人支付违约金。承包人将工程转包或违
法分包的，发包人有权终止合同。
，**
**.*环境污染行为合同管理实施细则，主要包括以下内容：
（*）项目开工前，施工方（承包人）主动履行污染物排放申报制度，积极完善各项申
报手续。
（*）禁止违法夜间施工，杜绝噪声扰民现象发生。
（*）施工、作业现场采取隔离洒水、围挡、场地硬化、料场遮盖等措施，防止扬尘污
染。
（*）商品混凝土、建筑物料、垃圾、渣土运输车辆密闭、进出施工现场进行冲洗，严
防沿途抛洒、扬散。
（*）项目建设方（发包人）在履行环境保护责任的同时，应督促施工方（承包人）采
取环境保护各项措施；施工方（承包人）应主动积极配合建设方（发包人）依法完善各项环
保手续并规范施工，杜绝环境污染及扰民现象发生。施工方（承包人）违反本条规定情形的，
每发生*次应向建设方（发包人）支付**元至**元违约金。
项目建筑物料供应、渣土运输等服务方在物料供应、运输服务过程中，违反本条规定情
形，导致建筑物料、渣土等沿途抛洒、扬散的，每发生*次，应由施工方（承包人）向建设
方（发包人）支付**元至**元违约金。
**.*如遇工程所在地*姓阻工（确系发包人责任的）而造成工程停工，承包人应积极
配合处理，将相关人员和机械调配至其它工作面,工期将予以相应顺延，相关费用不予考虑。
**.*施工围挡和遮阳网土工布覆盖实际实施范围及工程量须满足发包人要求，如未履
行的，应自愿向发包人缴纳违约金*****元；如发生围挡未覆盖到位，承包人进场施工的，
每发现*次应自愿向发包人缴纳违约金****元。
**.*苗木部分的施工内容包括：垃圾清除、地形整理（含土方调整）、种植土置换、
树穴挖塘、苗木栽植、搭支架等园林施工内容。施工期间及养护期间所发生的*切费用均由
承包方承担。
**.*苗木部分养护内容包括：达到《****省城市园林绿化养护管理规范及等级标准（设
施维护和植物养护）》、《****省园林绿化养护定额》和《****市园林绿化养护管理标准》
*级养护标准。
**.*植物养护应满足以下要求:
**.*.*树木；
**.*.*.*生长正常，树冠完整，选留主侧枝合理，内膛丰满；
**.*.*.*叶色正常，有少量黄叶（生长季节）、焦叶、卷叶，无虫粪，无被虫咬食的
痕迹；
**.*.*.*枝干生长正常，有少量枯死枝，无蛀干病虫危害；
**.*.*.*枯死株在*%以下（含*%）。补植树木与原栽植树木现有径级不超过**%；
**.*.*.*树穴内无垃圾及高型杂草；
**.*.*.*胸径****以上苗木养护结束后成活率不低于**%，交付发包方时成活率必须
达到***%，否则发包方有权扣发于死亡苗木报价等值的工程款，直至整改到位，确保成活
，**
为止；
**.*.*草坪：生长旺盛，整齐美观，覆盖率**%以上，杂草、枯黄少于*%；
**.**养护期结束时确保苗木成活率达到***%，并保持规格*致；
**.**发包人有权依据宿建发[****]**号《关于印发&**;****市园林绿化企业信用分级分
类评价实施办法（试行）&**;的通知》的规定对承包人进行信用管理。
**.**合同履行中如发现承包人系他人挂靠中标并以承包人名义签订合同的、或进场施
工队*与投标施工队*有重大改变、或被他人挂靠、倒卖工程、或承包人违法转包、违法分
包等现象，发包人有权要求随时退场，所收履约保证金不予退还并追偿承包人因此而给发包
人所造成的*切经济责任，并将此情况通报给市公管办或其他相关部门。
**.**如因承包人违约行为导致的与本合同有关的任何诉讼或者仲裁给发包人造成损
失的，承包人应当赔偿发包人的直接损失和间接损失，包括但不限于发包人为主张权利而支
付的诉讼费、仲裁费、鉴定费、评估费、交通差旅费、律师费等费用。
**.**承包人进场后，应根据发包人要求配齐各专业的人员。
**.**承包人应对经发包人接受的其它承包人的施工进行管理，妥善处理好与其它工程
承包人的关系，对施工有交叉、衔接的施工项目，承包人应按发包人要求做好交验、配合等
工作，若出现矛盾或纠纷，承包人应无条件服从发包人或总监理工程师的安排和协调，并承
担由此而引起的临时停工等风险，承包人也不得就此要求发包人给予额外费用补贴，由此发
生的*切费用视为已计入投标报价中，由承包人自行承担。
**.**合同约定承包人需支付的违约金，发包人有权从所支付的工程款中直接扣除。
，**
绿化养护责任书
发包人和承包人根据《园林绿化养护标准》（***/****）或《****省城市绿地养护管理
预算定额》、《****省城市园林植物养护管理规范及分级标准（******）》、《****市园林
绿化养护管理标准》（地方标准）等相关规定，经协商*致就城北水厂及配套工程净水厂景
观绿化工程（工程全称）签订绿化养护责任书。
*、责任范围和内容
承包人在绿化养护期内，按照有关法律规定和合同约定，承担施工范围内的绿化养护责
任。
内容包括对养护范围内植物采取的整形修剪、松土除草、灌溉与排水、施肥、有害生物
防治、改植与补植、绿地防护（如防台风、防寒）等技术措施；其他内容双方约定如下：
/。
*、养护标准
养护标准符合《****省城市园林绿化养护管理规范及等级标准（设施维护和植物养护）》、
《****市园林绿化养护管理标准》和《****省园林绿化养护定额》*级标准相关要求。
*、考核标准
由发包人按《****省城市园林绿化养护管理规范及等级标准（设施维护和植物养护）》、
《****市园林绿化养护管理标准》和《****省园林绿化养护定额》中*级标准进行考核，
相关费用从质量保证金中扣除。
*、绿化养护期
绿化养护期*年，从工程完工验收合格之日起计算。
*、养护责任
*．为确保养护质量，承包人应安排专业队*和人员进行养护管理。
*．承包人在养护过程中应采取安全措施，避免造成对第*方人身和财产的损害。因承
包人操作不当、管理不善而造成双方或第*方人身伤害或财产损失的，由承包人承担。发生
紧急事故需处置的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场处置。
*．苗木成活率按合同约定执行，发生苗木等植物材料死亡，须按原设计品种和规格及
时更换，更换费用由承包人承担。
*．绿化养护期满后，由发包人组织验收。
*．其他责任约定：/。
*、养护费用
养护费用由承包人承担。
*、其他约定：/。
绿化养护责任书由发包人、承包人在工程完工验收前共同签署，作为施工合同附件，其
有效期限至绿化养护期满。
，**
发包人：(公章)
法定代表人或其委托代理人：(签字)
地址：
电话：
日期：****年**月**日
承包人：(公章)
法定代表人或其委托代理人：(签字)
地址：
电话：
日期：****年**月**日
，**
工程质量保修书
发包人（全称）：****市****区水务建设投资集团有限责任公司
承包人（全称）：****
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》和《园林
绿化工程施工及验收规范》（*****）等，经协商*致就城北水厂及配套工程净水厂景观
绿化工程（工程全称）签订工程质量保修书。
*、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量
保修范围包括绿化工程、园林附属工程（园路与广场铺装、假山、叠石、置石、园林理水、
园林设施安装），以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：/。
*、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
*．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
*．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为*年；
*．装修工程为*年；
*．电气管线、给排水管道、设备安装工程为*年；
*．供热与供冷系统为*个采暖期、供冷期；
*．绿化工程为**个月；
*.园林附属工程为**个月；
*．其他项目保修期限约定如下：按照国家《建设工程质量管理条例》执行，但不得少
于*年。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
*、缺陷责任期
工程缺陷责任期为**个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程
先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
*、质量保修责任
*．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起*天内派人保修。
承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。费用由承包人承担，从质量
保证金中扣除。
*．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
*．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即
向当地住房和城乡建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或
者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
，**
*.在工程质量保修期内，未能在合理期限对工程质量问题进行修复，或拒绝按要求进
行修复的，承包人应向发包人支付修复工程支出的实际金额。
*.质量保修完成后，由发包人组织验收。
*、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
*、双方约定的其他工程质量保修事项：/。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其
有效期限至保修期满。
发包人(公章)：承包人(公章)：
地址：，地址：，
法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：
委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：
电话：，电话：，
传真：，传真：，
开户银行：，开户银行：，
账号：账号：，
邮政编码：，邮政编码：，
，**
| 地址： |
| 法定代表人(签字)： |
| 委托代理人(签字)： |
| 电话： |
| 传真： |
| 开户银行： |
| 账号： |
| 邮政编码： |
园林绿化工地扬尘污染防治“*必须、*严禁”
*、“*必须”
（*）必须围挡。园林绿化施工场地必须进行围挡，围挡要连续、封闭、美观大方。
*对于工期**天以内的工地可以使用水马围挡，围挡颜色应与周围环境相协调或覆盖
仿真草皮。
*工期**天至**个月的工地，应采用砖砌围墙或彩钢板（铝板）钢构覆盖仿真草皮
固定式围挡，高度不低于*.*米；工期超过**个月的，应采用砖砌围墙或下部砌筑上部
彩钢板（铝板）钢构固定式围挡，围挡颜色应与周围环境相协调或覆盖仿真草皮，且下部的
防溢座不得低于*.*米，总高度不低于*.*米。围挡要有亮化、美化及相关公益宣传标语，
道路绿化工程距离交叉口**米范围内，围挡*.*米以上部分应采用通透式围挡。
（*）必须覆盖。工地现场机械作业面半径及周边**-**米范围的场地，可不覆盖；
停止作业后或作业完成后应在**小时内及时覆盖。
*覆盖材质：采取薄膜、土工布、防尘网或其它物品进行全方位覆盖。其中，防尘网的
编制密度要尽量密集，使用扁丝*针以上的防尘网。
*工地使用的砂、石等建筑材料露天堆放时，应定期洒水并用防尘网覆盖。细颗粒建筑
材料应封闭存放，使用时轻拿轻放。
（*）必须洒水。园林绿化施工场地土方，必须进行整理、拍实、覆盖；针对工地实际
情况，适时洒水防尘。
*工地应配备洒水车，定期对责任区域范围进行洒水、喷雾抑尘，保持作业面湿润。
*已开挖树穴**小时内不栽植的，应当采取覆盖、洒水等防尘措施。
*当出现大气污染蓝色及以上预警、气象预报风速达到*级以上时，适当增加洒水、
喷雾频次，确保场地湿润。洒水、喷雾等作业应根据环境温度，在确保安全的情况下实施。
（*）必须栽植。园林绿化工地土方整理结束后，要按照工序迅速栽植苗木，移植后的
**场地要及时恢复。
（*）必须清理。园林绿化施工现场必须做到垃圾及时清理，重点地区、主要干道必须
做到随产随清,其它地段要做到日产日清。
*苗木栽植后，应当及时清运余土以及其他物料，当日不能完成清运的，应当进行遮盖。
*工地内设置车辆清洗设备，运输车辆车轮泥土应当清理干净后方可驶出工地。
*、“*严禁”
（*）严禁大风作业。园林绿化施工现场严禁在*级及*级以上大风天气进行施工。
（*）严禁乱放垃圾。园林绿化施工现场产生的弃土、垃圾等严禁随处堆放，必须有序
堆放，及时清运。
（*）严禁抛洒滴漏。园林绿化施工现场车辆严禁带泥上路，严禁抛洒滴漏。
（*）严禁占道作业。园林绿化施工现场严禁未经审批，擅自占道堆放和搅拌材料。
（*）严禁黄土裸露。市区各类绿地严禁黄土裸露，发现地段要及时进行绿化或硬质铺
装。
，**
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
