海东市乐都区寿乐镇马家湾村日光温室建设项目合同公告-比地招标网

中标项目数	中标率	中标总金额	平均下浮率
同比增长：	同比增长：	同比增长：	同比增长：

中标项目数

中标率

中标总金额

平均下浮率

同比增长：

您当前为:【游客状态】，文中****为隐藏内容，仅对会员开放，后查看完整商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

您当前为:【游客状态】，免费信息为7天前的招标信息，后可查看商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

公告内容：

*、合同编号：********************

*、合同名称：****市****区寿乐镇马家湾村****合同

*、项目编号：****建坤竞磋（工程）****-***

*、项目名称：****市****区寿乐镇马家湾村****

*、合同主体

采购人（甲方）：****市****区寿乐镇人民政府（本级）

地址：****市****区寿乐镇土官口村

联系方式：****-*******

供应商（乙方）：****

地址：****省玉树州玉树市西杭街道扎西大同社区扎西岭西巷**号

联系方式：***********

*、合同主体信息

*.主要标的信息：

主要标的名称：****市****区寿乐镇马家湾村****
数量：*.**
单价（元）：*******.**
规格型号（或服务要求）：施工范围:工程量清单及图纸全部内容

*.合同金额（元）：*******.**

*.履约期限、地点等简要信息：

*.采购方式：竞争性磋商

*、合同签订日期：****年**月**日

*、合同公告日期：****年**月**日

*、其他补充事宜：无

附件信息：

****市****区寿乐镇马家湾村****合同.***

****省****

合同书

采购项目名称：****市****区寿乐镇马家湾村****

采购项目编号：****-****-***

采购合同编号：****-****-***

采购单位（发包人）：****市****区寿乐镇人民政府

成交碳商人（承包人）：****

合同金额：*******.**元

第*部分合同协议书

发包人（采购单位）：****市****区寿乐镇人民政府

承包人（成交碳商人）：****

根据****年**月**日****市****区寿乐镇马家湾村日光温室建

设项目对****建坤竞碳（工程）****-***竞争性碳商结果和碳商文件

的要求。依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，

遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就采购事项协商*致，

订立本合同。该工程项目的合同条款及格式，采用《中华人民共和国简

明标准施工碳商文件》（****年版）规范文本制定，通用合同条款、专

用合同条款及合同。

附件格式同时适用于该文本。

*、工程概况

工程名称：****市****区寿乐镇马家湾村****

工程地点：寿乐镇马家湾村

工程内容：详见工程量清单

资金来源：****

*、工程承包范围

承包范围：详见工程量清单

*、合同工期

开工日期：****年*月_

竣工日期：***年*

*、质量标准

工程质量标准：*次交验合格。

承包人项目经理：张恒文

第*页

*、合同价款及付款方式

*元

合同价款（大写）：**********元整￥：*******.**

支付方式：签订合同时约定。

*、组成合同的文件

*、本合同协议书；

*、标准文本的专用条款、通用条款；

*、标准、规范及有关技术文件；

*、成交通知书；

*、碳商报价文件及附件；

*、设计图纸、工程量清单；

*、工程报价单和已标价工程量清单；

*、双方有关工程洽商、变更等书面协议。

*、保修责任

工程保修责任：工程保修执行建设部《建设工程保修办法》按规定

办理质量保修手续。承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工，工程

竣工后，为保证工程合理使用期内正常使用，双方协商*致签订《工程

质量保修书》，并按规定向发包人提交*%的工程质量保修金，待完成质

量保修责任、保修期满后支付给承包人。

*、竣工验收

*、工程验收。由发包人、承包人组织、工程质监部门进行验收。

*、质量保证期内如发生工程质量问题，承包人在接到需方通知*周

内（以传真日期为准）给予答复，如属于承包人的责任，承包人负责修

复、更换，并承担由此发生的*切费用，如因发包人使用不当造成的问

题，承包人应积极配合解决，费用由发包人负担，修复或更换时间最长

第*页

不超过**天。

*、如承包人在收到发包人通知*天内没有答复，则视为承包人承认

其工程质量问题，发包人有权自行处理，承包人承担由此而发生的*切

费用。

*、施工要求

*、施工现场应做好安全生产及文明施工。现场安全生产、文明施工

执行《****省建筑施工项目安全标准化评价细则》青建工[****]***号

文件，必须满足国家及地方对安全生产、文明施工相关规定。

*、承包人必须按照本项目的施工图及国家现行有关施工验收规范、

质量验评标准组织施工。建立和健全质量保证体系，以承包人主体行为

规范和施工人员的工作质量，确保各单位工程的施工质量。

*、本工程所需主要施工材料均由承包人负责供应，调剂材料需满足

设计和符合国家标准，并征得发包人同意。加工订货成品、半成品及

构件的供应方式，由承包人按进度、设计要求标准，在征得发包人同意

后，负责加工订货，发包人有权对质量负责监督。施工所用的材料、设

备质量必须符合国家标准和设计要求，所购的材料、设备必须有生产许

可证、质量保证书、出厂合格证，否则，由此造成的经济损失，由承包

人负责。

*、突出抓好施工过程中的“*控制”，加强全过程质量管理。在

施工过程中要认真做好原材料控制、工艺流程控制、施工操作控制；

加强每道工序的质量管理，对各工序间的交接检验及专业工种之间交接

环节的工程质量应采取有效措施，加强检查收，抓好全过程质量管理。

同时，还应健全为满足施工图设计和建筑物功能要求的抽验检查制度。

*、建筑工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和

第*页

设备应进行现场验收。凡涉及安全、功能的有关产品，应按各专业工程

质量验收规范规定进行复验，并应经监理工程师（或发包人技术负责人）

检查认可。

*、各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后，应进

行检查。相关各。专业工种之间，应进行交接检验，并形成记录。未经

监理工程师（或发包人技术负责人）检查认可，不得进行下*道工序施

工。

*、承包人必须编制好切实可行的施工进度计划，以保证施工连续均

衡、有节奏地进行，合理地使用人力、物力和财力，确保工程按期完成。

*、承包人应建立和健全安全生产保障体系和安全生产责任制，认真

执行《建筑施工、安全检查标准（*****-**）》，提高安全生产工作和

文明施工的管理水平。施工现场不但应该做到安全生产不发生事故，

同时还应做到文明施工、整齐有序，尽量减少施工噪音和对周围环境的

污染，争创“施工现场文明工地”

*、施工期间应努力做好与发包人、设计单位、监理单位及质量监督

部门的工作协调、配合工作，虚心听取他们的意见和建议，不断改进工

作、提高管理水平。

**、单位工程完工后，承包人应自行组织有关人员进行检查评定，

并向发包人提交工程验收报告及相关资料。承包人在质量保修期内，应

按照有关法律、法规的管理规定和双方在合同中的约定，承担本工程质

量保修责任。

**、本工程在施工过程中必须严格执行国家、行业的现行有关各专

业工程施工质量验收规范及验收统*标准。

**、本次采购的主要材料须由发包人、承包人双方共同看样订货。

第*页

*、违约责任

*、在执行合同期限内，任何*方因不可抗力事件造成不能履行合同

时，应立即通知”对方，并交送有关权威机构出具的证明，则合同履行

期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力事件延续**天

及以上时，双方应通过友好协商，决定是否继续履行合同事宜。

*、承包人不能按期交工，除人力不可抗拒因素外，应向发包人偿付

延期违约金，按工程总价每日*%计算，但金额不得超过工程价的**%。

*、当发生合同纠纷时，双方本着友好协商态度解决，当达不成共识

时由发包人所在地经济合同仲裁委员会或人民法院仲裁裁决。

*、碳商过程中，碳商文件、碳商报价文件及澄清文件等都是合同的

组成部分，发包人、承包人双方必须全面遵守。如有违反，应承担违约

责任。

**、合同生效及其它

*、本合同经发包人、承包人及集中采购机构盖章后即生效；

*、碳商文件、成交碳商人碳商响应文件、成交通知、工程量清单为

本合同不可分割的部分，并具有同等的法律效力；

*、本合同未尽事宜，双方协商解决或按《中华人民共和国合同法》

执行。

*、本合同*式*份，甲方执*份乙执方*份，****建坤项目管理

有限公司备查*份。

发包人（全称）：（签章）

承包人（全称）：（签章）

地址：地址：****省玉树州玉树市西杭街道扎西大同社区

扎西岭西巷**号

委托代理人：委托代理人：

电话：电话：***********

电传：电传：

开户银行：****西宁农村商业银行股份有限公司

账号：*****************

合同签约时间：***

年月日

代理机构：****

负责人经办人：

合同备案时间：****年*月**日

第*页

您当前为:【游客状态】，文中****为隐藏内容，仅对会员开放，后查看完整商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

您当前为:【游客状态】，免费信息为7天前的招标信息，后可查看商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

项目编号	-	资质要求	点击查看
招标/采购内容	点击查看	成交金额	点击查看
招标单位	点击查看	招标联系人/电话	点击查看
代理机构	点击查看	代理联系人/电话	点击查看
中标单位	点击查看	中标联系人/电话	点击查看

创建订单中...

企业分析报告是什么？

创建订单中...

海东市乐都区寿乐镇马家湾村日光温室建设项目合同公告

公告内容：