建设工程施工合同
(通用)
合同编号(发包人):
合同编号(承包人):******************
工程名称:****-****快速通道沿路****及****线路拆
迁改造项目
发包人:****县公路事业发展中心
承包人:****市天宇电力工程有限公司
签订日期:****年*月**日
签订地点:****市
使用说明
*.本合同文本适用于国网****省电力公司省管产业单位签订的
建设工程施工类合同。
*.对于合同文本中需当事人填写之处,如当事人约定无需填写
的,则应注明“无”或划“/”。
*.对于合同文本中选择性条款,应在合同文本中指定位置填写经
与合同相对人协商*致的内容。
*.合同文本中争议解决条款建议选择公司各单位所在地法院作
为争议解决机构。如选择仲裁作为争议解决方式时,应核实所填写的
仲裁委员会是否合法存在,其名称是否准确。
*.合同首页的签订日期应与签署页中的最迟签订日期保持*致,
合同首页的签订地点不是现场签订的,可不填写。
*.签署用印:合同签字人必须是公司法定代表人(负责人)或者授
权委托书指定的授权代表(注意留存授权委托材料)。合同应当为手
签,特殊情况可以使用个人名章。合同用印应使用合同专用章,确须
使用单位公章的,应取得公章管理部门和合同归口管理部门同意。合
同应加盖骑缝章。
*.本类型合同起草、审核时应当重点关注:如需修改现有条款内
容时是否在合法合规的前提下充分保障我方权益;价格支付、结算条
款是否充分考虑回款等风险防控的问题,价格支付、结算条款中相关
时限、依据是否清晰明确;如涉及农民工工资支付,条款约定是否符
合相关法规政策、公司系统制度规定等内容。
*.通过招投标程序签订合同的,注意合同主体的*致性,即中标
通知书载明的招标人与中标人应与合同首部主体保持*致。
*.各单位合同承办人员应按照本使用说明起草合同,在合同开始
内部审核或提交对方前应删除本使用说明。
建设工程施工合同
发包人:****县公路事业发展中心
承包人:****市天宇电力工程有限公司
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有
关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就下述
工程施工及有关事项协商*致,共同达成如下约定签订本合同。
*、工程概况
*.*工程名称:****-****快速通道沿路****及****线路
拆迁改造项目
*.*工程编号(或工程账号):
*.*工程地点:****市****县
*.*承包方式:本合同按以下第*种方式承包:
(*)施工总承包;
(*)施工专业承包;
(*)其他:
*.*工程范围:
按甲方提供的有关技术要求、施工图纸设计及乙方根据现场实
际情况进行改造安装。
具体内容以施工图对应工作内容的相应工程量及发包人认可签
证的工程变更为准。非经发包人书面签署并盖章,本合同约定的工程
范围不做调整。
*、合同工期及进度计划
*.*合同工期
*.*.*计划开工日期:****年*月*日。
*.*.*计划凌工日期:****年*月**日。
*.*.*工期总日历天数:***天(含周末及法定节假日)。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不*致
*
的,以工期总日历天数为准。
*.*.*如因不可抗力导致无法施工,需要延长工期的,承包人应
当在不可抗力发生之日起*_日内向发包人提交书面延期报告,经
发包人审核并书面确认后工期相应顺延。承包人未及时提交书面报告
的,工期不予顺延。
*.*.*在合同约定的绝对工期不变的情况下,因工程进度计划及
施工组织方案调整而增加的任何费用,均已包含在合同价款内。
*.*承包人应在合同签订后_*_天内,但至迟不得晚于(开工
通知)载明的开工日期前_*_天,向监理人提交详细的施工组织设
计,并由监理人报送发包人。发包人和监理人应在监理人收到施工组
织设计后_*天内确认或提出修改意见,逾期未确认或提出修改意
见的,视为同意。
根据工程实际情况需要修改施工组织设计的,承包人应向发包人
和监理人提交修改后的施工组织设计。
*.*承包人应向发包人提交详细的施工进度计划,施工进度计划
的编制应当符合国家法律规定和*般工程实践惯例。施工进度计划经
发包人批准后实施,发包人和监理人有权按照施工进度计划检查工程
进度情况。施工进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不*致
的,承包人应向监理人提交修订的施工进度计划,由监理人报送发包
人。
发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后*天内完成审
核和批准或提出修改意见。发包人和监理人对承包人提交的施工进度
计划的确认,不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担
的任何责任或义务。
*、质量标准及要求
*.*工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规
范和标准的要求。合同及附件等文件描述的相关标准要求、现行有效
相关国家/地方/行业标准规范、合同图纸存在冲突和不*致时,均以
较高要求为准,发包人不因此给予任何补偿。
*
*.*施工过程中双方对工程质量发生争议,双方可共同委托有资
质的第*方工程质量检测机构鉴定。经鉴定工程质量不符合合同约定
的标准,检验所需相关费用由承包人承担;经检验工程质量符合约定
的标准,检验所需费用由发包人承担。
*、设计文件
设计图纸及技术文件按以下第_*种方式提供:
(*)由发包人于开工**日前向承包人提供满足施工需要的
设计图纸及技术文件;
(*)由承包人于开工_/_日前提供满足施工需要的设计图纸
及技术文件送发包人审批,发包人应于_日内审批完毕并交还承
包人;
(*)由发包人委托的专业设计公司于开工,日前向承包人
提供满足施工需要的设计图纸及技术文件。
*、签约合同价
*.*合同价款按以下方式确定:
固定综合单价
本项目工程签约合同总价暂定为人民币(大写)_******
******元整(¥*******.**元)(含税),其中不含税价
*******.**元,增值税税率*%,增值税税额******.**元。
最终以竣工工程量和综合单价计算结算价格。若国家出台新的税
收政策,合同约定税率与国家法律法规及税务机关规定的税率不*致
时,对于未开具增值税税率发票的部分,按照新的税率开票结算。
*.*本条第*.*款工程价款选择固定总价或固定综合单价方式
的,除双方另有约定外,本项目工程固定总价或综合单价在合同有效
期间保持不变,不因市场变化因素、政策调整、不可抗力事件或其他
任何因素而调整。
*.*人工费用:
*.*.*本合同价格中人工费按照以下第种方式确定:
(*)工程款采用总价计价方式的,人工费用为双方协商*致的
*
金额或比例。
(*)工程款采用单价计价方式的,依据现场实际已完工程量进
行计算。
(*)其他方式:
*.*.*人工费用的拨付周期不得超过/个月,具体为:
厂按月拨付
口按周拨付
口其他
承包人应结合工程进度及实际用工情况核算当期实际应支付人
工费用,在人工费用到账后,_日内支付给农民工。
*、工程款的结算及支付方式
*.*工程竣工结算
*.*.*工程价款选择非固定总价承包方式的,最终工程竣工结算
价款由承包人根据设计施工图纸,设计变更、现场签证等编制施工结
算书,经发包人和承包人双方确认后据实结算最终工程款。
*.*.*承包人在工程变更或工程量增加事项发生后应及时向发
包人书面呈报工程价款增加的签证单,发包人在收到签证单后应在_
*天内协调各方完成签证单的签署,发包人逾期签署视为对签证
单内容的全部认可。
*.*.*如双方认为有必要,可共同委托具有相应资质的中介机构
就竣工结算进行审核或审计,承包人应在工程竣工后_天内向
发包人提交结算相关资料,发包人应组织中介机构在收到结算资料后
_天内完成全部审计工作,双方据此据实调整工程价款。若发
包人收到结算资料__天内未组织审计,即视为对承包人提交的
结算资料完全认可,双方即按照承包人提交的结算结果据实结算。
*.*.*若承包人未及时提供完整合格结算资料,导致结算完成时
间滞后,发包人无法按本合同约定支付工程款的,发包人不承担任何
违约责任。
*.*工程款按以下方式支付:
*
分期支付:
(*)本合同签订后,发包人向承包人支付签约合同价的**%;
(*)工程完工验收合格后,支付合同价款的**%;
(*)工程竣工决算后,支付合同价款的**%;
*.*发包人向承包人支付工程款前,承包人应向发包人提交税务
部门认可的正规等额增值税专用发票,未按合同约定提供发票的,发
包人有权相应延期付款且不视为违约。
*.*其他:根据《国家税务局关于进*步明确营改增有关征管问
题的公告》(国家税务总局公告****年第**号)精神,经甲乙双方协
商,达成*致意见:现将****-****快速通道沿路****及****线路拆
迁改造项目分配给****市天宇电力工程有限公司****柘源分公司,商
丘市天宇电力工程有限公司****柘源分公司直接向建设管理单位开
具工程款发票及办理相关款项的收付工作。
*、施工现场、施工条件和基础设备资料的提供
*.*发包人应最迟于开工日期*天前向承包人移交施工现
场。
*.*发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工
程施工所必需的比邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、
广播电视等地下管线资料,气象和水文观测资料,地质勘察资料,相
邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料,并对所提供资料的真
实性、准确性和完整性负责。
*.*由发包人供应主要材料设备的,发包人应在材料和工程设备
到货前通知承包人,由承包人会同监理人赴交货地点共同进行验收,
发包人负责运输和保管材料设备。
*.*除发包人供应的材料和工程设备外,本工程所需其他材料和
工程设备均由承包人提供。承包人提供的材料和工程设备均由承包人
负责采购、运输和保管。
*
*、双方承诺
*.*发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设
资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
*.*承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确
保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修
期内承担相应的工程维修责任。
*、项目工程代表
*.*发包人派驻本工程项目的代表为:
姓名:身份证号:职务:联系方式:
授权范围:
*.*承包人派驻本工程项目的代表为:
姓名:身份证号:√职务:联系方式:
,授权范围:
公司依法
*.*本工程项目发包人委托
对工程施工实施监理,监理工程师为
*.*发包人或承包人需要调换派驻工程项目的代表时,应提前_
日书面通知对方。
*.*承包人派驻的项目经理应常驻施工现场。在紧急情况下为确
保施工安全和人员安全,在无法与发包人代表和总监理工程师及时取
得联系时,项目经理有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财
产安全。
*.*发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理,
通知中应当载明要求更换的理由。承包人在接到更换通知后!
天内向发包人提出书面的改进报告或任命新的项目经理。
*、发包人的权利与义务
**.*审批承包人编制的施工进度计划、工程施工组织设计、质
量、安全保证组织措施和技术措施。
**.*对工程安全质量管理、施工进度进行监督,参加材料、设
备验收、隐蔽工程验收、竣工验收,检查工程安全管理工作。
*
**.*督促承包人安全文明施工,达到环境管理目标。承包人在
工程建设中存在违反有关安全规程、制度、要求的行为时,发包人、
监理人有权制止,并进行评价考核。
**.*负责工程项目的资金筹集,办理应由发包人负责的相关证
件、批件。
**.*协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
**.*组织图纸会审和技术交底工作。
**.*协调施工场地进行交叉作业的发包人发包的各专业施工单
位间的关系。
**.*严格执行国家安全生产和环境保护的有关规定。
**.*发包人应当按照合同约定及时拨付工程款,并将人工费用
及时足额拨付至农民工工资专用账户,加强对承包人按时足额支付农
民工工资的监督。
**.**及时处理工程签证变更的手续,并及时组织竣工验收。
**、承包人的权利与义务
**.*按合同约定取得工程价款。
**.*办理法律规定应由承包人办理的许可和批准,并将办理结
果书面报送发包人留存。
**.*按法律规定和合同约定完成工程,并在保修期内承担保修
义务。
**.*按合同约定的工作内容和施工进度要求,编制施工组织设
计和施工措施计划,并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可
靠性负责。
**.*遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音、环境
保护和安全生产等管理规定。严格按照环评、水保报告和当地的环保
要求以及设计文件组织施工,确保不因施工原因影响项目通过环评、
水保验收。
**.*保障农民工工资支付
**.*.*承包人应当开设农民工工资款专用账户,专项用于支付
本工程建设项目农民工工资,并妥善保存农民工工资专用账户开设、
使用的有关资料。
户名:开户银行:
账户号:
**.*.*承包人或其分包人所负责的工程出现拖欠农民工工资纠
纷,发包人有权从未结工程款中扣减与拖欠工资对应款项,并向农民
工支付。
**、承包人人员
承包人派驻到施工现场的主要施工管理人员应相对稳定。特殊工
种作业人员均应持有相应的资格证明,监理人可以随时检查。
**、工程分包
承包人不得将其承包的全部工程转包给第*人,或将其承包的全
部工程肢解后以分包的名义转包给第*人。承包人不得将工程主体结
构、关键性工作及法律规定禁止分包的专业工程分包给第*人。承包
人不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。
**、工程照管与成品、半成品保护
**.*自发包人向承包人移交施工现场之日起,承包人应负责照
管工程及工程相关的材料,工程设备,直到颁发工程接收证书之日止。
**.*颁发工程接收证书后,发包人负责照管工程及工程相关的
材料、工程设备。
**.*承包人负责照管期间保护措施不到位,造成工程及工程相
关的材料、工程设备损坏、遗失的,所有修复、更换等费用由承包人
承担,且工期不予顺延。
**、安全文明施工与环境保护
**.*合同履行期间,合同当事人均应当遵守国家和工程所在地
有关安全生产与环境保护的要求。承包人有权拒绝发包人及监理人强
令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。在施工过程中,如遇到突
发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情
*
***、其他
**.*本合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协
议是合同的组成部分。
**.*本合同附件是本合同不可分割的组成部分,与本合同正文
具有同等法律效力。
***、合同份数
本合同*式*份,均具有同等法律效力,发包人执
*份,承包人执*
份。(以下无正文)
**
签署页
有限公
程
承包有天字电力
发包人:
(盖章
(盖章)
合同专用章
品负责或
法定代表人(负责人)或法定代表人
授权代表(签字):授权代表(签字):
*
签订日期:
签订日期:
地址:
地址:
经办人:经办人:
电话:
电话:
传真:传真:
*****:*****:
开户银行:开户银行:
账号:账号:
统*社会信用代码:
统*社会信用代码:
**
说明
中
*、中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。
*、中标人和招标人应当白中标通知书发出之日起**日内
标
按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同:招
标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其
通
他协议:
*、中标通知书发出后,招标人改变中标结果的或者中标
知书
人放弃成交项目的,应当承担法律责任。
*、木中标消知书*式*份,县公共资饭交易中心*份、
招标人、中标人、招标代理机构和监督部门各执*份。
****县公共资源发号
********-**
****市天宇电力工程有限公司:成交内容及条件
拓城县公路事业发展中心关于****-拓城快速通道沿路****及****线路
项目编号:****-**-**
拆迁改造项目(项目编号:****-**-**)项目于****年*月**日上午**:**时
项目名称 |
****-拓城快速通道沿路****及****线路拆迁改造项目 |
****-拓城快速通道沿路****及****线路拆迁改造项目 |
****-拓城快速通道沿路****及****线路拆迁改造项目 |
采购方式 |
竞争性碰商 |
竞争性碰商 |
竞争性碰商 |
代理机构 |
**** |
**** |
**** |
成交供应商 |
****市天字电力工程有限公司 |
****市天字电力工程有限公司 |
****市天字电力工程有限公司 |
注册地址 |
****市民主中路***号 |
****市民主中路***号 |
****市民主中路***号 |
项目经理 |
页琪 |
资格证书 |
*级注册建造师 |
工期 |
**日历天 |
质量要求 |
合格 |
成交价 |
小马:*******元火写:***********元整 |
小马:*******元火写:***********元整 |
小马:*******元火写:***********元整 |
(北京时间)在拓城县公共资源交易中心进行竞争性碳商,硬商小组按照(中
华人民共和国****法》及(中华人民共和国****法实施条例)等
有关法律法规和碳商文件确定的评审程序、方法和标准,进行详细评审井出
具评审报告,采购人依据评审报告依法确定贵单位为成交供应商,该项目结果
公告在“****省****网”、“****市****网”,“中国招标投标公共
服务平台及“拓城县公共资源交易中心”已发布。贵单位自收到本通知书
后**天内,应与采购人按照碰商文件和贵单位碳商响应文件的规定签订
合同
采购人:
杆起
法定代表人:签字或盖章
代理机构:
代理机构负贵人:
****年*月**日
工程量清单 |
工程量清单 |
工程量清单 |
工程量清单 |
工程量清单 |
工程量清单 |
序号 |
项目编码 |
项目名称 |
项目特征描述 |
计量单位 |
工程量 |
|
|
**** |
|
|
|
|
************ |
电杆**** |
*.名称:****电杆*.规格:****.拉线材质、规格、类型:拉线**** |
根 |
**.** |
* |
************ |
横担**** |
*.名称:横担*****.材质:角铁横担*.瓷瓶型号、规格:绝缘子**** |
组 |
**.** |
* |
************ |
导线**** |
*.名称:导线*****.规格:****** |
** |
**.** |
* |
************ |
拉线**** |
*.名称:****拉线 |
根 |
*.** |
* |
************ |
油浸电力变压器 |
*.名称:****变压器*.容量(***):***以内 |
台 |
*.** |
* |
****** |
****井房 |
*.名称:****井房 |
座 |
*.** |
* |
************ |
其他电器 |
*.名称:****电表 |
个 |
**.** |
|
|
分部小计 |
|
|
|
|
|
新建 |
|
|
|
|
************ |
电力电缆 |
*.名称:输电电力电缆*.规格:********-******.电压等级(**):***内 |
* |
***.** |
* |
************ |
电力电缆头 |
*.名称:户外冷缩式铝芯电缆终端头*.规格:******.电压等级(**):**** |
个 |
*.** |
* |
************ |
挖、填电缆沟槽土方 |
*.土壤类别:*类土*.挖土深度:符合规范要求 |
* |
****.** |
* |
************ |
电杆组立 |
*.名称:非预应力锥形水泥杆*.规格:*** |
根 |
**.** |
* |
************ |
电杆组立 |
*.名称:非预应力锥形水泥杆*.规格:*** |
根 |
**.** |
* |
************ |
横担组装 |
*.名称:角铁横担*.电压等级(**):***.瓷瓶型号、规格:线路柱式瓷绝缘子 |
组 |
***.** |
* |
************ |
导线架设 |
*.名称:绝缘铝绞线*.规格:*** |
** |
**.** |
* |
************ |
电杆组立 |
*.名称:电杆拉线 |
根 |
**.** |
* |
************ |
油浸电力变压器 |
*.名称:油浸电力变压器*.容量(***):*** |
台 |
*.** |
** |
************ |
流量仪表 |
*.名称:远传式电表安装 |
台 |
**.** |
** |
************ |
电力电缆头 |
*.名称:电力电缆中间接头*.规格:****+*****.电压等级(**):*** |
个 |
**.** |
** |
************ |
电力电缆 |
*.名称:输电电力电缆*.规格:********-******.电压等级(**):**** |
* |
***.** |
** |
*********** |
电力电缆头 |
*.名称:户外冷缩式铝芯电缆终端头*.规格:******.电压等级(**):**** |
个 |
*.** |
** |
*********** |
电力电缆 |
*.名称:输电电力电缆*.规格:********-******.电压等级(**):**** |
* |
***.** |
** |
*********** |
电力电缆 |
*.名称:输电电力电缆*.规格:********-****+*****.电压等级(**):***内 |
* |
****.** |
** |
*********** |
电力电缆头 |
*.名称;户外冷缩式铝芯电缆终端头*.规格:******.电压等级(**):**** |
个 |
*.** |
** |
*********** |
电力电缆头 |
*.名称:户外冷缩式铝芯电缆终端头*.规格:****+*****.电压等级(**):**** |
个 |
**.** |
** |
*********** |
杆上设备 |
*.名称:隔离开关*.电压等级(**):***.支撑架种类、规格:单回隔离开关支架 |
组 |
*.** |
** |
*********** |
电力电缆 |
*.名称:输电电力电缆*.规格:********-******.敷设方式、部位:悬挂敷设*.电压等级(**):**** |
* |
***.** |
** |
*********** |
电力电缆头 |
*.名称:户外冷缩式铝芯电缆终端头*.规格:******.电压等级(**):**** |
个 |
*.** |
** |
*********** |
杆上设备 |
*.名称:杆上变压器安装*.支撑架种类、规格:台架 |
台 |
*.** |
** |
*********** |
电力变压器系统 |
*.名称:电力变压器系统*.容量(**.*):*** |
系统 |
*.** |
分部分项工程量清单
工程名称:****徐庄(预规)
序号 |
项目编码 |
项目名称 |
项目特征 |
计量单位 |
工程量 |
备注 |
|
|
架空线路 |
|
|
|
|
|
**** |
*基础工程 |
|
|
|
|
|
****** |
*.*基础土石方 |
|
|
|
|
* |
************ |
杆塔坑挖方及回填 |
*.地质类别:普通土*.开挖深度:*.**以内 |
** |
*.* |
|
|
****** |
*.*混凝土工程 |
|
|
|
|
* |
**************** |
现浇基础*杆塔工程 |
*.基础混凝土强度等级:****.混凝土拌和要求:商品混凝土 |
** |
*.* |
|
|
****** |
*.*杆塔组立 |
|
|
|
|
* |
*********** |
线路复测分坑 |
*.杆塔类型:耐张(转角)单杆 |
基 |
** |
|
* |
************ |
钢管杆组立 |
*.组立型式:塔全高***以内每米塔重*****以内 |
* |
** |
|
|
****** |
*.*杆塔附件 |
|
|
|
|
* |
*********** |
杆塔材料工地运输 |
*.:人力运输*.**米,汽车运输***米 |
* |
** |
|
|
**** |
*附件安装工程 |
|
|
|
|
|
****** |
*.*附件安装工程 |
|
|
|
|
* |
************ |
导线耐张串安装 |
*.金具串型号、联数:****导线耐张通用,******-**-***(*)*(*)** |
组 |
* |
|
* |
************ |
防振锤、间隔棒安装 |
*.名称:防振锤*.规格或型号:单导线 |
个 |
* |
|
* |
************ |
跳线制作及安装 |
*.名称:跳线*.规格或型号:***伏 |
个 |
* |
|
|
**** |
*措施项目 |
|
|
|
|
|
****** |
*.*电缆工程 |
|
|
|
|
* |
************ |
电缆沟、槽、坑人工挖方及回填 |
*.土壤类别:*类土壤*.挖土深度:**以内 |
** |
***.* |
|
** |
************ |
开挖路面 |
*.路面类型:混凝土*.路面厚度:***** |
** |
* |
|
** |
************ |
直埋敷设 |
*.电压等级:***伏*.型号、规格:电力电缆******,****,***,* |
*/*相 |
*** |
|
** |
************ |
终端制作、安装 |
*.型号、规格:****电缆终端,******,*****,*芯 |
套/*相 |
* |
|
** |
*********** |
直埋电缆保护板 |
*.保护类型:盖板,*根电缆 |
|
*** |
|
** |
************ |
避雷器 |
*.电压等级:*****.型号规格:交流避雷器******,****,硅橡胶,*****,不带间隙 |
组 |
* |
|
** |
************ |
电缆护层试验 |
*.电压等级:***伏*.试验项目:电缆遥测 |
互联段/*相 |
|
|
** |
************ |
电缆护层试验 |
*.电压等级:***伏*.试验项目:电缆耐压试验 |
互联段/*相 |
|
|
** |
************ |
电缆耐压试验 |
*.电压等级:***伏*.试验项目:直流耐压试验 |
回路 |
* |
|
|
**** |
*通信线路工程 |
|
|
|
|
** |
********** |
管道光缆 |
*.型号规格:****光缆,**芯,*** |
** |
*.* |
|