****
竞争性磋商文件
(全流程电子化评标)
项目名称:****县东起乡安太村良洞屯良种油茶产业
基地基础设施配套建设
项目编号:********-**-******-****
采购人:****县东起乡人民政府
采购代理机构:****
****年**月
目录
第*章竞争性磋商公告
第*章磋商须知前附表及磋商须知
第*章技术规范
第*章评审程序、评审方法和评审标准
第*章响应文件格式
第*章*次报价格式
第*章合同书格式
第*章竞争性磋商公告
****关于****县东起乡安太村良洞屯良种油茶
产业基地基础设施配套建设(********-**-******-****)竞争性磋商公告
项目概况
****县东起乡安太村良洞屯良种油茶产业基地基础设施配套建设项目的潜在供应商应在****政府采
购云平台(*****://***.***.****.****.***.**/)获取采购文件,并于****年*月**日**:**(北京时
间)前提交响应文件。
*、项目基本情况
项目编号:********-**-******-****
项目名称:****县东起乡安太村良洞屯良种油茶产业基地基础设施配套建设
采购方式:竞争性磋商
预算总金额(****):*******.**
采购需求:
标项*
标项名称:****县东起乡安太村良洞屯良种油茶产业基地基础设施配套建设
数量:*
预算金额(****):*******.**
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途:新建产业路*公里,路基宽*.*米,路面宽*.*米,厚度**
厘米,以及部分路段涵管、挡土墙建设。具体内容详见磋商文件、工程量清单。
最高限价(如有):*******.**
合同履约期限:***日历天。
本标项(否)接受联合体投标
备注:
*、申请人的资格要求:
*.满足《中华人民共和国****法》第***条规定;
*.落实****政策需满足的资格要求:分标*:本项目属于专门面向中小企业采购的项目,监狱企
业、残疾人福利单位视同小型、微型企业;中小企业须符合本项目采购标的所属行业对应的中小企业划分
标准;
*.本项目的特定资格要求:
【分标*】供应商具备有效的市政公用工程施工总承包*级(含)以上或公路工程施工总承包*级(含)以
上资质,具有省级及以上建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。并在人员、设备、资金等方面具备
相应的施工能力。其中,投标人拟派项目经理须具备市政公用工程专业*级(含)以上或公路工程专业*
级(含)以上注册建造师执业资格、安全生产考核合格证书(*类)。本项目不接受有在建、已中标未开工或
已列为其他项目中标候选人第*名的建造师作为项目经理。
*、获取采购文件
时间:****年**月**日至****年**月**日,每天上午**:**至**:**,下午**:**至**:**(北
京时间,法定节假日除外)
地点(网址):********云平台线上获取
方式:供应商登录********云平台*****://***.***.****.****.***.**/在线申请获取采购文件
(进入“项目采购”应用,在获取采购文件菜单中选择项目,申请获取采购文件)
售价(****):*
*、响应文件提交
截止时间:****年**月**日**:**(北京时间)
地点(网址):********云平台*****://***.***.****.****.***.**/
*、响应文件开启
开启时间:****年**月**日**:**(北京时间)
地点:********云平台*****://***.***.****.****.***.**/
*、公告期限
自本公告发布之日起*个工作日。
*、其他补充事宜
*.磋商保证金:无要求
*.网上查询地址:************网、****壮族自治区****网。
*.供应商参与电子投标特别说明
(*)投标文件提交方式:本项目为全流程电子化项目,通过********云平台
(*****://***.***.****.****.***.**/)实行在线电子投标,供应商应先安装“********云平台客
户端”(请自行前往********云平台进行下载),并按照本项目招标文件和********云平台的要
求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至********云平台,供应商在********云平台提
交电子版投标文件时,请填写参加远程开标活动经办人联系方式。电子投标具体操作流程参考****政府采
购云平台提供的《****项目电子交易管理操作指南-供应商》,供应商如在操作过程中遇到问题或需
技术支持,请致电********云平台服热线:*****。
(*)未进行网上注册并办理数字证书(**认证)的供应商将无法参与本项目****活动,潜在供
应商应当在投标截止时间前,完成电子交易平台上的**数字证书办理及投标文件的提交。完成**数字证
书办理预计*日左右,投标人只需办理其中*家**数字证书及签章,建议各投标人抓紧时间办理。
(*)为确保网上操作合法、有效和安全,请投标供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文
进行加密和使用电子印章,妥善保管**数字证书并使用有效的**数字证书参与整个招标活动。
注:投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交,投标截止时间前可以补充、修改
或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的,应当先行撤回原文件,补充、修改后重新上传、递交。投
标截止时间前未完成上传、递交的,视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件****政府
采购云平台将予以拒收。
(*)**证书在线解密:供应商投标时,需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书(**认证)
登录********云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密,否则后果自负。
*.关于申请人资格要求的其它说明
(*)单位负责人为同*人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同*合同项下的政
府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参
加本项目上述服务以外的其他采购活动。
(*)对在“信用中国”网站(***.***********.***.**)、中国****网(***.****.***.**)被列入
失信被执行人、重大税收违法失信主体、****严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共
和国****法》第***条规定条件的供应商,不得参与****活动。
*.监督部门:****县财政局****管理股联系电话:****-*******
*、凡对本次招标提出询问,请按以下方式联系
*.采购人信息
名称:****县东起乡人民政府
地址:****县东起乡东起街*号
项目联系人:****
项目联系方式:****-*******
*.采购代理机构信息
名称:****
地址:****市高新*路北*巷*号东城·印象中心*栋*-*-**
项目联系人:****
项目联系方式:***********
第*章磋商须知前附表及磋商须知
磋商须知前附表
项号 |
条款号 |
内容规定 |
* |
* |
项目名称:****县东起乡安太村良洞屯良种油茶产业基地基础设施配套建设项目编号:********-**-******-****分标划分:无建设单位:****县东起乡人民政府资金来源:****工程总预算控制价:*******.******;建设地点:****县东起乡安太村良洞屯工程建设规模与内容:新建产业路*公里,路基宽*.*米,路面宽*.*米,厚度**厘米,以及部分路段涵管、挡土墙建设。具体内容详见磋商文件、工程量清单。计划工期:***日历天。质量要求:达到国家工程施工验收规范合格标准。 |
* |
*、* |
供应商资格要求:*.满足《中华人民共和国****法》第***条规定;*.落实****政策需满足的资格要求:本项目属于专门面向中小企业采购的项目,监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业;中小企业须符合本项目采购标的所属行业对应的中小企业划分标准;*.本项目的特定资格要求:分标*:供应商具备有效的市政公用工程施工总承包*级(含)以上或公路工程施工总承包*级(含)以上资质,具有省级及以上建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。其中,投标人拟派项目经理须具备市政公用工程专业*级(含)以上或公路工程专业*级(含)以上注册建造师执业资格、安全生产考核合格证书(*类)。本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第*名的建造师作为项目经理。 |
** |
**.*.* |
资格证明文件(*)本项目属于专门面向中小企业采购的项目,供应商必须提供以下中小企业证明材料之*:①中小企业声明函(项目由中小企业承接的必须提供,格式见第*章);②残疾人福利性单位声明函(服务由残疾人福利性单位承接的必须提供,格式见第*章);③监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件(服务由于监狱企业承接的必须提供)。(*)供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件(如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等),供应商为自然人的提供其身份证复印件;(必须提供及加盖供应商电子公章,否则磋商响应无效)(*)法定代表人身份证明书;(必须提供及加盖供应商电子公章,否则磋商响应无效)(*)授权委托书原件及委托代理人身份证正反面复印件;(委托代理时必须提供及加盖供应商电子公章,否则磋商响应无效)(*)项目经理:具备市政公用工程专业*级(含)以上或公路工程专业*级(含)以上注册建造师执业资格、安全生产考核合格证书(*类)必须提供及加盖供应商电子公章,否则磋商响应无效。(*)项目经理承诺书(承诺无任何在建工程中担任任何管理职务。符合以下条件之*的,界定为无在建工程;①在建项目施工合同(包括签订的补充协议)工期已结束。②项目通过合同完工验收或竣工验收。③发包人原因造成停工的,工程项目已按建设管理程序办理停工手续。)(*)资格声明函。(格式后附,必须提供及加盖供应商电子公章,否则磋商响应无效)注:*.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的,必须加盖供应商电子公章,否则响应文件按无效响应处理。*.联合体竞标时,第*-*项资格证明文件联合体各方均必须分别提供,联合体各方分别盖章和签字,否则响应文件按无效响应处理。 |
** |
**.*.* |
商务文件(*)农民工工资保障金的交纳与使用承诺书;(必须提供及加盖供应商电子公章,否则磋商响应无效)(*)建设工程项目管理承诺书;(必须提供及加盖供应商电子公章,否则磋商响应无效)(*)供应商认为需要提供的其他有关资料。 |
** |
**.*.* |
技术文件(*)施工组织设计;(必须提供及加盖供应商电子公章,否则磋商响应无效)(*)项目管理机构;(必须提供及加盖供应商电子公章,否则磋商响应无效)(*)企业业绩。(如有请提供,格式见附件) |
** |
**.*.* |
报价文件(*)磋商函;(格式后附,必须提供及加盖供应商电子公章,否则磋商响应无效)(*)磋商函附表;(格式后附,必须提供及加盖供应商电子公章,否则磋商响应无效)(*)磋商报价表;(格式后附,必须提供及加盖供应商电子公章,否则磋商响应无效)(*)已标价的工程量清单报价有关材料;(必须提供及加盖供应商电子公章,否则磋商响应无效)(*)残疾人福利性单位声明函。(如有请提供,格式见附件) |
|
|
▲特别说明:(*)响应文件中所须加盖公章部分均采用**签章。若竞争性磋商采购文件中有专门标注的某关联点,并要求供应商在电子投标系统中作出磋商响应的,如供应商未对关联点进行响应或者在响应文件其它内容进行描述,造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。(*)竞争性磋商采购文件要求提供的的各种复印件,须加盖磋商供应商**签章,否则其磋商无效。(*)竞争性磋商采购文件要求“必须提供”的证明等材料,磋商供应商必须全部提供,缺*不可,否则磋商无效。(*)竞争性磋商采购文件要求法定代表人(负责人)或委托代理人签字的部分必须签字然后扫描或者拍照做成***格式上传,无签字的视为磋商无效。(*)以上材料未附格式的,由供应商自行拟定。 |
** |
**.* |
竞标有效期为:**日历天 |
** |
** |
磋商保证金:无要求 |
** |
**.* |
竞争性磋商响应文件的份数:电子响应文件*份。 |
* |
* |
磋商时间:****年**月**日**点**分截标后磋商地点:通过********云平台实行在线投标响应。 |
* |
* |
磋商前准备:*、本项目实行网上磋商,采用电子磋商响应文件。若供应商参与磋商,自行承担磋商*切费用。*、各供应商应在截标前应确保成为********云平台正式注册入库供应商,并完成**数字证书申领。因未注册入库、未办理**数字证书等原因造成无法磋商或磋商失败等后果由供应商自行承担。*、供应商将********云平台客户端下载、安装完成后,可通过账号密码或**登录客户端进行响应文件制作。客户端请至网站下载专区查看,如有问题可拨打********云客户服务热线*****进行咨询。磋商响应文件解密时间:截标时间后**分钟内磋商供应商可以登录********云平台,用“项目采购-开标评标”功能进行解密磋商响应文件。若磋商供应商在规定时间内无法解密或解密失败,可以以电子备份磋商响应文件作为依据,若电子备份磋商响应文件件与********云平台上传的电子磋商响应文件被识别为不*致的,以电子备份磋商响应文件作为评审依据;磋商供应商按时在线解密响应文件的,以在线解密的响应文件作为评审依据。若磋商供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份磋商响应文件的,视为响应文件撤回。 |
** |
**.**.* |
评标办法:综合评分法 |
**、** |
**.*.*.*、**.*.* |
需要补充的其他内容:(*)招标代理自评审结束之日起*个工作日内将评审报告送交采购人;(*)采购人收到代理机构提交的评审报告后,*个工作日内确定成交供应商;(*)合同签订期:自中标通知书发出之日起*个工作日内;(*)采购人和成交供应商签订合同之日起*个工作日内将****合同在相关网站上发布。 |
** |
**.* |
履约保证金:无 |
* |
*.* |
现场勘察:无。 |
* |
* |
监督部门及电话:****县财政局****管理股联系电话:****-******* |
** |
** |
代理服务费参照原国家发展计划委员会计价格[****]****号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准、发改办价格[****]***号、发改价格{****}***号文按工程类收费标准向成交供应商收取(不含评审费)。领取成交通知书前,成交供应商应向采购代理机构*次付清代理服务费。 |
* |
**.*.* |
工程款支付:第*次预付款:签订合同后发包人支付合同价款的**%;第*次付款:工程完工后付至合同总价款的**%;第*次付款:工程竣工验收、提交结算资料、工程经审计后,工程款支付至结算总价的**%。余下的*%作为质量保修金,质量保修金在质保修期内不计付利息。本工程的质量保修期为*年,工程自竣工验收合格之日起计算。质量保修期满之日起的**日内,发包人将质量保修金扣除承包人应支付的保修费用后退还承包人。 |
磋商须知
*、总则
*.适用范围
*.*本项目采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国****法》、
《中华人民共和国****法实施条例》、《****竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《财政部关
于****竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》及本项目本级和上级财政部门政府采
购有关规定的约束和保护。
*.*本竞争性磋商文件(以下简称磋商文件)适用于本项目的所有采购程序和环节(法律、法规另有规定的,
从其规定)。
*.定义
*.*“采购人”是指依法进行****的国家机关、事业单位、团体组织。
*.*“采购代理机构”是指****集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。
*.*“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
*.*“服务”是指除货物和工程以外的其他****对象。
*.*“竞标”是指供应商按照本项目竞争性磋商公告或者邀请函规定的方式获取磋商文件、提交响应
文件并希望获得标的的行为。
*.*“响应文件”是指:供应商根据本磋商文件要求,编制包含资格证明、报价商务技术等所有内容的文件。
*.*“实质性要求”是指磋商文件中已经指明不满足则响应文件按无效响应处理的条款,或者不能负
偏离的条款,或者采购需求中带“▲”的条款。
*.*“正偏离”,是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利
于采购人的情形。
*.*“负偏离”,是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求,导
致采购人要求不能得到满足的情形。
*.**“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。
*.**“书面形式”是指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)
等可以有形地表现所载内容的形式。
*.**“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的报价。
*.**“评审报价”是指供应商提交的最后报价并经修正(如有)和政策功能价格扣除(如有)后的价
格。
*.供应商的资格条件
供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。
*.磋商费用
供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用,包括但不限于勘查现场、编制和提交响应文件、参
加磋商与应答、签订合同等,不论竞标结果如何,均应自行承担。
*.联合体竞标
关于工程保险的特别约定:按通用条款执行。
关于其他保险的约定:按通用条款执行。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险:承包人应为其施工设备等办理
财产保险。
关于变更保险合同时的通知义务的约定:按通用条款执行。
合同当事人可以就争议自行和解,自行和解达成协议的经双方签字并盖章后
作为合同补充文件,双方均应遵照执行。
合同当事人可以就争议请求当地建设行政主管部门、行业协会或其他第*方进
行调解,调解达成协议的,经双方签字并盖章后作为合同补充文件,双方均应遵
照执行。
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定:是。
**.*.*争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定:,双方协商另定。
选定争议评审员的期限:,双方协商另定。
争议评审小组成员的报酬承担方式:双方协商另定。
其他事项的约定:/。
**.*.*争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定:双方协商另定。
因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第(*)种方式解决:
(*)向/仲裁委员会申请仲裁;
(*)向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。
**.*禁止使用童工。
附件*:工程质量保修书
附件*:建筑工程量清单表
附件*:廉政合同
附件*:安全生产合同
附件*:
发包人(全称):
承包人(全称):
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》,
经协商*致就,签订工程质量保修书。
承包人在质量保修期内,按照有关法律规定和合同约定,承担工程质量保修
责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要
求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、
设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如
下:
在承包人承包范围内,属承包人责任造成的工程质量问题,由承包人承担保
修责任;属发包人或是业主使用不当造成的人为破坏问题,承包人不承担保修责
任。
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,工程的质量保修期如下:
*.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限;
*.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为*年;
*.装修工程为*年;
*.电气管线、给排水管道、设备安装工程为*年;
*.供热与供冷系统为*个采暖期、供冷期;
*.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为*年;
*.其他项目保修期限约定如下:无。质
量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
工程缺陷责任期为**个月,缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。
单位工程先于全部工程进行验收,单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日
起算。
缺陷责任期终止后,发包人应退还剩余的质量保证金。
*.属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起*天
内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。
*.发生紧急事故需抢修的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事
故现场抢修。
*.对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《建设工程质量管理条例》
的规定,立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告,采取安全防范措施,
并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案,承包人实施保
修。
*.质量保修完成后,由发包人组织验收。
*.保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
*.保修金返还约定:
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署,作为施工合
同附件,其有效期限至保修期满。
发包人:(公章),承包人:(公章)
法定代表人:,法定代表人:
(签字或印章),(签字或印章)
地址:,地址:
电话:,电话:
开户银行:,开户银行:
账号:,账号:
地址: |
地址: |
电话: |
电话: |
开户银行: |
开户银行: |
账号: |
账号: |
附件*:
工程名称:,单位:****
|
|
|
|
|
|
|
第*部分建筑工程 |
第*部分建筑工程 |
第*部分建筑工程 |
第*部分建筑工程 |
第*部分建筑工程 |
|
|
* |
|
|
|
|
|
|
(*) |
|
|
|
|
|
|
(*) |
|
|
|
|
|
|
(*) |
|
|
|
|
|
|
(*) |
|
|
|
|
|
|
(*) |
|
|
|
|
|
|
(*) |
|
|
|
|
|
|
(*) |
|
|
|
|
|
|
(*) |
|
|
|
|
|
|
(*) |
|
|
|
|
|
|
(*) |
|
|
|
|
|
|
(**) |
|
|
|
|
|
|
(**) |
|
|
|
|
|
|
(**) |
|
|
|
|
|
|
(**) |
|
|
|
|
|
|
(**) |
|
|
|
|
|
|
(**) |
|
|
|
|
|
|
(**) |
|
|
|
|
|
|
(**) |
|
|
|
|
|
|
(**) |
|
|
|
|
|
|
(**) |
|
|
|
|
|
|
(**) |
|
|
|
|
|
|
(**) |
|
|
|
|
|
|
附件*:
根据有关工程建设、廉政建设的规定,为做好工程建设中的党风廉政建设,保证
工程建设高效优质,保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益,建设单位
(以下简称“发包人”)与施工单位,(以下简称“承包人”),特
订立如下合同。
(*)严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规有关规定。
(*)严格执行,工程的合同文件,自觉按合同
办事。
(*)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘
密和合同文件另有规定除外),不得损害国家和集体利益,违反工程建设管理规章制
度。
(*)建立健全廉政制度,开展廉政教育,设立廉政告示牌,公布举报电话,监
督并认真查处违法违纪行为。
(*)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为,有及时提醒对方纠正的权
利和义务。
(*)发现对方严重违反本合同义务条款的行为,有向其上级有关部门举报、建
议给予处理并要求告知处理结果的权利。
(*)发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物
品,不得在承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。
(*)发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动;不得接
受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
(*)发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁聚活
动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
(*)发包人工作人及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供
应、工程分包、劳务等经济活动等。
(*)发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料,
不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。
(*)发包人工作人员要秉公办事,不准营私舞弊,不准利用职权从事各种个人
有偿中介活动和安排个人施工队*。
(*)承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有介证
券、贵重礼品。
(*)承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或
个人支付的任何费用。
(*)承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
(*)承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档
办公用吕等。
(*)发包人及其工作人员违反本合同约定条例,依据有关规定给予党纪、政
纪或组织处理;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;给承包人单位造成经
济损失的,应予以赔偿。
(*)承包人及其工作人员违反本合同约定条例,依据有关规定给予党纪、政
纪或组织处理;给发包人单位造成经济损失的,应予以赔偿;对承包单位违规的
情况反馈至****县财政局(****管理中心),按照相应管理办法予以处罚。
*.双方约定:本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由
发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察
机关对本合同执行情况进行检查,提出在本合同规定范围内的裁定意见。
*.本合同有效期为甲乙双签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
*.本合同作为(项目名称)工程施工合同的附件,与工程施工合同具有同等的
法律效力,经合同双方签署立即生效。
*.本合同*式*份,由甲乙双方各执*份。
发包人:(公章),承包人:(公章)
法定代表人:,法定代表人:
(签字或印章),(签字或印章)
地址:,地址:
电话:,电话:
发包人: |
(公章) |
承包人:(公章) |
法定代表人: |
|
法定代表人: |
(签字或印章) |
|
(签字或印章) |
地址: |
|
地址: |
电话: |
|
电话: |
附件*:
为在,施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环
境,切实搞好本项目的安全管理工作,建设单位,(以下简称“发包人
”)与施工单位,(以下简称“承包人”)特此签订安全生
产合同:
(*)严格遵守国家有关安全生产的法律法规,认真执行工程承包合同中的有关安
全要求。
(*)按照“安全第*、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全
生产管理,做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
(*)定期召开安全生产调度会,及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
(*)组织对承包人施工现场安全生产检查,监督承包人及时处理发现的各种安全
隐患。
*.严格遵守国家有关安全生产的法律法规、地方政府颁发的有关安全生产的规定,
认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
*.坚持“安全第*、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则,加强安全生产宣
传教育,增强全员安全生产意识,建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制
度,配备专职及兼职安全检查人员,有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工
程技术人员、生产管理人员和具体操作人员,必须熟悉和遵守本条款的各项规定,做到
生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
*.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请
的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底,*环不漏;各职能部门、人员的安全生
产责任制做到横向到边,人人有责。项目经理是安全生产的第*责任人。现场设置的安全
机构,应按施工人员的*%~*%配备安全员,专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及
预防事故的发生。安全机构人员,有权按有关规定发布指令,并采取保护性措施防止事故
发生。
*.承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施,防止其员工发生任何违法、
违禁、暴力或妨碍治安的行为。
*.承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书,参加施工的人员,必须
接受安全技术教育,熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程,定期进行安全技术考
核,合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器
、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员,经过专业培训,
获得《安全操作合格证》后,方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象,
项目经理必须承担管理责任。
*.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外,还应配备有足够的消防设施,所有
施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法;承包人不得将任何种类的爆炸物给予、
易货或以其他方式转让给任何其他人,或允许、容忍上述同样行为。
*.操作人员上岗,必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查
劳动防护用品的穿戴情况,不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
*.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查,并有安全员的签字记录,保证
其经常处于完好状态;不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
*.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时,必须制定相应的安全技术措施
,施工现场必须具有相关的安全标志牌。
**.承包人必须按照本工程项目特点,组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救
援预案;如果发生安全事故,应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以
及其它有关规定,及时上报有关部门,并坚持“*不放过”的原则,严肃处理相关责任人
。
如因发包人或承包人违约造成安全事故,将依法追究责任。
本合同*式*份,合同双方各执*份。由双方法定代表人或其授权的代理人签
署与加盖公章后生效,全部工程竣工验收后失效。
发包人:(公章),承包人:(公章)
法定代表人:,法定代表人:
(签字或印章),(签字或印章)
地址:,地址:
电话:,电话:
开户银行:,开户银行:
账号:,账号:
地址: |
地址: |
电话: |
电话: |
开户银行: |
开户银行: |
账号: |
账号: |
中小企业声明函
本公司(联合体)郑重声明,根据《****促进中小企业发展管理办法》(财库
﹝****﹞**号)的规定,本公司****(联合体)参加****
县东起乡人民政府(单位名称)的****县东起乡安太村良洞屯良种油茶产业基地基
础设施配套建设(项目名称)采购活动,工程的施工单位全部为符合政策要求的中小
企业(或者:服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中
小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:
*.****县东起乡安太村良洞屯良种油茶产业基地基础设施配套建设(标的名称),
属于建筑业(采购文件中明确的所属行业)行业;承建(承接)企业为****齐心建
设工程有限公司(企业名称),从业人员**人,营业收入为**********,资产总
额为*********,属于小型企业(中型企业、小型企业、微型企业);
*./(标的名称),属于/(采购文件中明确的所属行业)行业;
承建(承接)企业为/(企业名称),从业人员/人,营业收入为/*****,
资产总额为/*****,属于(中型企业、小型企业、微型企业);
……
以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存
在与大企业的负责人为同*人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。
供应商名称(盖章):****
日期:****年*月**日
注:本项目对应的中小企业划分标准所属行业:建筑业。享受《****促进中
小企业发展管理办法》(财库〔****〕**号)规定的中小企业扶持政策的,采购人、
采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业
收入、资产总额填报上*年度数据,无上*年度数据的新成立企业可不填报。
附表
统计上大中小微型企业划分标准
行业名称 |
指标名称 |
计量单位 |
大型 |
中型 |
小型 |
微型 |
农、林、牧、渔业 |
营业收入(*) |
***** |
*≥***** |
***≤*<***** |
**≤*<*** |
*<** |
工业* |
从业人员(*) |
人 |
*≥**** |
***≤*<**** |
**≤*<*** |
*<** |
工业* |
营业收入(*) |
***** |
*≥***** |
****≤*<***** |
***≤*<**** |
*<*** |
建筑业 |
营业收入(*) |
***** |
*≥***** |
****≤*<***** |
***≤*<**** |
*<*** |
建筑业 |
资产总额(*) |
***** |
*≥***** |
****≤*<***** |
***≤*<**** |
*<*** |
批发业 |
从业人员(*) |
人 |
*≥*** |
**≤*<*** |
*≤*<** |
*<* |
批发业 |
营业收入(*) |
***** |
*≥***** |
****≤*<***** |
****≤*<**** |
*<**** |
*售业 |
从业人员(*) |
人 |
*≥*** |
**≤*<*** |
**≤*<** |
*<** |
*售业 |
营业收入(*) |
***** |
*≥***** |
***≤*<***** |
***≤*<*** |
*<*** |
交通运输业* |
从业人员(*) |
人 |
*≥**** |
***≤*<**** |
**≤*<*** |
*<** |
交通运输业* |
营业收入(*) |
***** |
*≥***** |
****≤*<***** |
***≤*<**** |
*<*** |
仓储业* |
从业人员(*) |
人 |
*≥*** |
***≤*<*** |
**≤*<*** |
*<** |
仓储业* |
营业收入(*) |
***** |
*≥***** |
****≤*<***** |
***≤*<**** |
*<*** |
邮政业 |
从业人员(*) |
人 |
*≥**** |
***≤*<**** |
**≤*<*** |
*<** |
邮政业 |
营业收入(*) |
***** |
*≥***** |
****≤*<***** |
***≤*<**** |
*<*** |
住宿业 |
从业人员(*) |
人 |
*≥*** |
***≤*<*** |
**≤*<*** |
*<** |
住宿业 |
营业收入(*) |
***** |
*≥***** |
****≤*<***** |
***≤*<**** |
*<*** |
餐饮业 |
从业人员(*) |
人 |
*≥*** |
***≤*<*** |
**≤*<*** |
*<** |
餐饮业 |
营业收入(*) |
***** |
*≥***** |
****≤*<***** |
***≤*<**** |
*<*** |
信息传输业* |
从业人员(*) |
人 |
*≥**** |
***≤*<**** |
**≤*<*** |
*<** |
信息传输业* |
营业收入(*) |
***** |
*≥****** |
****≤*<****** |
***≤*<**** |
*<*** |
软件和信息技术服务业 |
从业人员(*) |
人 |
*≥*** |
***≤*<*** |
**≤*<*** |
*<** |
软件和信息技术服务业 |
营业收入(*) |
***** |
*≥***** |
****≤*<***** |
**≤*<**** |
*<** |
房地产开发经营 |
营业收入(*) |
***** |
*≥****** |
****≤*<****** |
***≤*<**** |
*<*** |
房地产开发经营 |
资产总额(*) |
***** |
*≥***** |
****≤*<***** |
****≤*<**** |
*<**** |
物业管理 |
从业人员(*) |
人 |
*≥**** |
***≤*<**** |
***≤*<*** |
*<*** |
物业管理 |
营业收入(*) |
***** |
*≥**** |
****≤*<**** |
***≤*<**** |
*<*** |
租赁和商务服务业 |
从业人员(*) |
人 |
*≥*** |
***≤*<*** |
**≤*<*** |
*<** |
租赁和商务服务业 |
资产总额(*) |
***** |
*≥****** |
****≤*<****** |
***≤*<**** |
*<*** |
其他未列明行业* |
从业人员(*) |
人 |
*≥*** |
***≤*<*** |
**≤*<*** |
*<** |
说明:
*.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限,否则下划*档;微型企业只须
满足所列指标中的*项即可。
*.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》(**/*****-****)为准。带*的项
为行业组合类别,其中,工业包括采矿业,制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应
业;交通运输业包括道路运输业,水上运输业,航空运输业,管道运输业,多式联运和
运输代理业、装卸搬运,不包括铁路运输业;仓储业包括通用仓储,低温仓储,危险品
仓储,谷物、棉花等农产品仓储,中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播
电视和卫星传输服务,互联网和相关服务;其他未列明行业包括科学研究和技术服务业,
水利、环境和公共设施管理业,居民服务、修理和其他服务业,社会工作,文化、体育
和娱乐业,以及房地产中介服务,其他房地产业等,不包括自有房地产经营活动。
*.企业划分指标以现行统计制度为准。(*)从业人员,是指期末从业人员数,没有
期末从业人员数的,采用全年平均人员数代替。(*)营业收入,工业、建筑业、限额以
上批发和*售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业,采用
主营业务收入;限额以下批发与*售业企业采用商品销售额代替;限额以下住宿与餐饮
业企业采用营业额代替;农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替;其他未设置主营
业务收入的行业,采用营业收入指标。(*)资产总额,采用资产总计代替。
本项目对应的中小企业划分标准所属行业:建筑业