项目名称：****自治县****年革命老区转移支付增量、调
整资金建设项目*隆或镇上沙保屯路灯照明建设、隆或镇
下沙保屯路灯照明建设、隆或镇沙保村*角山屯进行屯内
硬化、隆或镇沙保村岩脚寨屯进行屯内硬化
建设工程施工合同
项目编号：********-**-******-****
发包人：****自治县财政局
承包人：****文吉建设工程有限公司
****年*月**日
卷内目录
第*章合同协议书
第*章通用合同条款
第*章专用合同条款
第*章工程质量保修书
第*章廉政责任书
第*章安全生产合同
第*部分合同协议书
发包人（全称）：****自治县财政局
承包人（全称）：****文吉建设工程有限公司
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平
和诚实信用的原则，双方就****自治县****年革命老区转移支付增量、调整资金建设项目*隆或镇
上沙保屯路灯照明建设、隆或镇下沙保屯路灯照明建设、隆或镇沙保村*角山屯进行屯内硬化、隆或
镇沙保村岩脚寨屯进行屯内硬化工程施工及有关事项协商*致，共同达成如下协议
*、工程概况
*.工程名称****自治县****年革命老区转移支付增量、调整资金建设项目*隆或镇上沙保屯
路灯照明建设、隆或镇下沙保屯路灯照明建设、隆或镇沙保村*角山屯进行屯内硬化、隆或镇沙
保村岩脚寨屯进行屯内硬化。
*.工程地点：****自治县隆或镇沙保屯
*.工程立项批准文号：隆发改（****）**号
*资金来源：****年革命老区资金
*.工程内容：隆或镇上沙保屯路灯照明建设：路灯**套（太阳能路灯***），隆或镇下沙保屯路
灯照明建设：路灯**套（太阳能路灯***，隆或镇沙保村*角山屯进行屯内硬化：*.*****，隆
或镇沙保村岩脚寨屯进行屯内硬化：*.*****，具体工程量清单以实际施工设计图纸为准。群体
工程应附《承包人承揽工程项目*览表》。
*.工程承包范围：施工图纸包括的所有工程内容具体内容工程量清单及施工图纸为准。
*、合同工期
**年_*月**
计划开工日期：日。（具体以发包人书面通知为准
*
****年*月**日。
计划竣工日期
工期总日历天数：_**天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不*致的
，以工期总日历天数为准。
*、质量标准***
工程质量符合：国家现行工程质量验收合格标准。
*、签约合同价与合同价格形式
*.签约合同价为：
人民币（大写）***********元*角*分（小写：******.**元）
其中：
（*）安全文明施工费：
元）；
人民币（大写）（￥
（*）材料和工程设备暂估价金额
元）；
人民币（大写）(￥
（*）专业工程暂估价金额
*
元）；
人民币（大写）（￥
（*）暂列金额：
人民币（大写）(￥元）。
*.合同价格形式：固定综合单价
*、项目经理
承包人项目经理：黄凤肖
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件
（*）中标通知书（如有）；
（*）投标函及其附录（如有）；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
（*）图纸；
（*）已标价工程量清单或预算书；
（*）其他合同文件；
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*类内容的文件，
应以最新签署的为准（违反招标文件实质性内容的约定除外）。专用合同条款及其附件须经合同当事
人签字或盖章。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支
付合同价款。
*.项目竣工验收后，工程结算以审计结算数为结算依据。
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违
法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同*工程另行签订与合同实
质性内容相背离的协议
*、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋子的含义相同
*、签订时间
本合同于****年*月_*
_日签订
*、签订地点
本合同在****自治县财政局签订。
*、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
**、合同生效
项目竣工验收后，工程结算以审计结算数为依据。
**、合同生效
本合同自_双方签字盖章之日生效。
*
**、合同份数
本合同式*份，均具有同等法律效力，发包人执*份，承包人执*份。
文吉建设
发包人：****自治县财政局（公章）承包人西文吉建设计贸有限公司（公章）
| 发包人：****自治县财政局（公章） |
承包人西文吉建设计贸有限公司（公章） |
| 法定代表人或其委托代理人： |
法主代表人或其委托代 |
| (签字) |
（签******** |
| 统社会信用代码：****************** |
统社会信用代码****************** |
| 地址：****自治县新州迎宾路***号 |
地址：****自治县新州迎宾大道***号（步行街*号楼*栋层***号） |
| 邮政编码****** |
邮政编码：****** |
| 法定代表人： |
法定代表人： |
| 委托代理人： |
委托代理人： |
| 电话****-******* |
电话*********** |
| 传真 |
传真 |
| 电子信箱：*******@***.*** |
电子信箱：***********@***.*** |
| 开户银行： |
开户银行：桂林银行股份有限公司****隆林支行 |
| 账号 |
账号：****************** |
法定代表人或其委托代理人：法主代表人或其委托代
(签字)
（签
***
*****
统社会信用代码：******************统社会信用代码
******************
地址：****自治县新州迎宾路***号地址：****自治县新州迎宾大道***号
（步行街*号楼*栋层***号）
邮政编码******邮政编码：******
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话****-*******电话***********
传真传真
电子信箱：*******@***.***电子信箱：***********@***.***
开户银行：开户银行：桂林银行股份有限公司****隆林支行
账号账号：******************
*
第*部分通用合同条款
采用《建设工程施工合同（示范文本）》（**—****—****）。
第*部分专用合同条款
*.*般约定
*.*词语定义
*.*.*合同
*.*.*.**其他合同文件包括：协议书、中标通知书、投标文件及其附件，招标文件（含补充
通知和答疑）、履约保证金缴纳证明，农民工工资保证金缴纳证明；履行合同过程中双方法定
代表人（或双方工地代表人）书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设
计变更等资料。
*.*.*合同当事人及其他相关方
*.*.*.*监理人：
名称
资质类别和等级：
联系电话：
电子信箱：
通信地址：
*.*.*.*设计人：纪春燕、文良谋；
名称：****汉华建筑设计有限公司
资质类别和等级：市政行业（桥梁工程、给水工程、排水工程、道路工程）专业乙级；建筑
行业（建筑工程）甲级：公路行业（公路）专业丙级：风景园林工程设计专项甲级；
联系电话：****-********
电子信箱：********@***.***
通信地址：南宁市西乡塘区荔园路*号东凯国际商业广场*号楼*-****号房。
*.*.*工程和设备
*.*.*.*作为施工现场组成部分的其他场所包括：按本合同《通用条款》第*.*.*.*款规
定执行。
*.*.*.*永久占地包括：具体内容见双方确认的本工程规划红线图为准。
*.*.**临时占地包括：如有，双方另行协商。
*
*.*法律
适用于合同的其他规范性文件：现行的国家法律和行政法规部门规章，工程所在地政府、行政主管部门的有关法规和
规章及规范性文件。
*.*标准和规范
*.*.*适用于工程的标准规范包括：现行的国家标准、规范，行业标准、规范
*.*.*发包人提供国外标准、规范的名称：无
发包人提供国外标准、规范的份数：无；
发包人提供国标准、规范的名称无。
*.*.*发包人对工程的技术标准和力能要求的特殊要求：如有，双方另行协商。
*.*合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（*）合同协议书；
(*)中标通知书；
（*）投标函及投标函附录；
（*）专用合同条款；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
（*）图纸；
（*）已标价工程量清单；
（*）其他合同文件：
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*类内容的文件，应以最新
签署的为准（违反招标文件实质性内容的约定除外）。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章
*.*图纸和承包人文件
*.*.*图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：工程开工前*天内。
发包人向承包人提供图纸的数量：*_套（承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承
包人承担）；
发包人向承包人提供图纸的内容：本工程完整的设计施工图纸、设计变更图等涉及工程施工所需的所有图纸。
*
*.*.*承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、施工进度计划、月进度计量资料、工程竣工
结算资料、工图等文件；
承包人提供的文件的期限为：施工组织设计和施工进度计划应在开工前*天提交：月进度计
量资料为每月**日前；工程竣工结算资料的提交应在项目竣工验收通过后*个月内；
承包人提供的文件的数量为：施工组织设计、施工进度计划、月进度计量资料为*式*份：工
程竣工结算资料为*式*份；
承包人提供的文件的形式为：书面材料；
发包人审批承包人文件的期限：月进度计量资料为监理人提出意见并报送发包人后*个工
作日内，工程结算资料为收到监理人已核对无误并报送发包人后**个工作日内将材料报送审
计部门。
*.*.*现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：承包人必须保证施工现场至少有*套以上施工设计图。
*.*联络
*.*.*发包人和承包人应当在*天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令
、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
*.*.*发包人接收文件的地点：发包人办公室。
发包人指定的接收人为：本工程项目负责人。
承包人接收文件的地点：项目所在地承包人项目部：
承包人指定的接收人为：承包人项目经理。
监理人接收文件的地点：项目所在地监理人办公室
监理人指定的接收人为：总监理工程师。
*.**交通运输
*.**.*出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：非现场施工及管理人员、非参与项目建设和管理的相关人员、材
料设备供应商等人员不可进入现场。
*.**.*场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以施工红线及施工围挡为界。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：无
*.**.*超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
*
*.**知识产权
*.**.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反
映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得复制、使用上述文件
用于与合同无关的其他事项或将之提供给任何第*方
*.**.*关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：承包人
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：只能用于本工地施工、保修，未经承包人同意不得向第
*方提供。
*.**.*承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担
*.**工程量清单错误的修正
出现工程量清单工程量偏差时，是否调整合同价格：口是否
允许调整合同价格的工程量偏差范围及其调整办法：
口除严重不平衡报价外，无论分部分项工程量清单项目中的工程量变化多少均不调整。
口承包人实际完成的某单项清单项目工程量与招标工程量清单工程量偏差超过%月该单项
清单造价超过合同总价%以上的，超过后增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的综合单价按以
下方法调整：
*.发包人
*.*发包人代表
发包人代表：
姓名：
身份证号：
职务：
联系电话：
电子信箱
通信地址：
发包人对发包人代表的授权范围如下：主持该项目施工过程中及保修阶段的全过程管理。负责
安全、质量、进度，监督材料、设备的定样，材料价格的确认，以及代表发包人对工程量造价的核算和
工程结算、工程安全、质量、进度、变更、认价、工程量的增减等所有相关文件的签字确认。
*
*.*施工现场、施工条件和基础资料的提供
*.*.*提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：施工场地应当在监理人发出的开工通知中载明
的开工日期前*天具备施工条件并移交给承包人。
*.*.*提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：无。
*.*资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：以立项批复为准。
发包人是否提供支付担保：履约保证金等额支付担保。【发包人要求承包人提供履约担
保的，应当同时向承包人提供工程款支付担保。工程款支付担保可以全额担保，也可以
分阶段担保。分阶段担保的，除保修金以外的全部款项，完成*个阶段清算后再进入下
*阶段，有效期截至工程竣工结算款支付完毕。发包人未按合同约定及时支付工程款的
，工程担保保证人需承担担保责任。对政府投资项目，由建设单位提供落实财政资金来
源的证明文件。】
发包人提供支付担保的形式：可以是银行转账、电汇或网上支付、保函（银行保函、
电子保函、保证保险保函、工程担保保函）等形式。工程担保保证人应将出具的保函相关
信息录入“****建筑市场监管云“平台（****：//******.*********.***)，以实现保函查
询及验真功能。
发包人提供的支付担保格式见合同附件*。
*.承包人
*.*承包人的*般义务
（*）承包人提交的竣工资料的内容：按相关文件要求。
承包人需要提交的竣工资料套数：*套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担
承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收全程之日起**天内。
承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档，现场交验给发包人代表人，代表人
书面签收。
（**）承包人应履行的其他义务：待定。
*
其他事项的约定：
**.*.*争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：按本合同通用条款执行。
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（*）种方式解决
（*）提请****市仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。
（*）向工程所在地有管辖权人民法院起诉。
附件
附件*:工程质量保修书
附件*：廉政责任书
附件*：安全生产合同
**
附件*
工程质量保修书
发包人（全称）：****自治县财政局
承包人（全称）：****文吉建设工程有限公司
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商
*致就****自治县****年革命老区转移支付增量、调整资金建设项目*隆或镇上沙保屯
路灯照明建设、隆或镇下沙保屯路灯照明建设、隆或镇沙保村*角山屯进行屯内硬化、隆
或镇沙保村岩脚寨屯进行屯内硬化（工程全称）签订工程质量保修书
*、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修
范围包括地基基础工程、主体结构工程，电气管线、给排水管道、设备安装、装修工程、防护
设施等，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
*、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
*.道路工程为·*年（建议路基、路面、桥面为*年）；
*．排水（雨水）工程为_*年（建议道路工程中的排水工程为*年）；
*.公共基础照明工程质量保修期为*年；
*．地下防水工程为_*年（建议为*年）；
*其他附属工程为*年；
*.其他项目保修期限约定如下：无
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算
*、缺陷责任期
工程缺陷责任期为**个月（最长不超过**个月），缺陷责任期自工程竣工验收合格之
日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日
起算。缺陷责任期满之日起天（按合同约定期限），发包人应退还剩余的质量保证金
*、质量保修责任
*.属干保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起*天内派人保修。承包
人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用从质量保证金内扣除。
*.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
*.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地
建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等
级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
**
*质量保修完成后，由发包人组织验收。
*、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
*、双方约定的其他工程质量保修事项：
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效
期限至保修期满
发包人（公章）：****自治县财政局
承包人（公章）：****文吉建设工程有限公司
地址****自治县新州迎宾路***号
地址：****自治县新州镇迎宾大道***
法定代表人（签字）：
号（步行街*号楼*栋*层***号）
委托代理人（签字）：
电话****-*******法定代表人（签字）：
传真
委托代理人（签字）：
开户银行：
电话：****-*******
账号：
传真：
邮政编码：******
开户银行：桂林银行股份有限公司****隆林支
行
账号：******************
邮政编码：******
****年*月**日****年*月**
**
附件*
廉政责任书
发包人（全称）：****自治县财政局
承包人（全称）：****文吉建设工程有限公司
为共同维护商业活动公平竞争秩序，保证双方在业务交往活动中做到
诚信、廉洁、高效和共赢，特订本协议如下：
*、双方在合作过程中，自觉遵守国家法律、法规，按照《中华人民共
和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国招标投标法》、《关于禁止商业
赔赔行为的暂行规定》以及其他相关法律规定开展商业交易活动。
*、在资格确定、投标、开标与评标等过程中，做到公平、公正、公
开，禁止暗箱操作。甲方监察部门或其授权人员按照规定对招投标项目实
施监督，对于乙方有关招投标的投诉和举报，监察部门*定认真调查，秉
公处理，及时回复。
*、双方相关工作人员及其亲属不收受对方馈送的现金、贵重物品、
有价证券等，不得要求或接受对方为其住房建修、婚丧嫁娶、以及出国等
提供资助，不得介绍亲友从事与双方合作有关的业务活动，不得收受回扣，
不得参加影响公正执行公务的高档娱乐、宴请、健身或旅游活动，不得报销
应由个人支付的费用。
*、双方相关工作人员不得为谋取私利私下就材料供应、数量变化、
材料质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。
*、承接工程项目后（含工程建设、维护、监理、设计等）不得转包、分
包。
*、不做违反商业道德、扰乱正常竞争秩序，有损双方形象的事情，
不围标、串标，不泄露双方机密，不排挤其他经营者的公平竞争，不在预
决算、招投标和商务报价中弄虚作假或恶意高估冒算。
*、若有违反以上条款或违反其他商业道德与市场规则的情况，*经核实
，视情节轻重，停止该项目或类似项目的合作。
*、发现集方合磨有受赠或索赠行为以及询私舞、滥用职权、严重
水看女务对方监察或相应部门举报。
读职等情况时
效期与对应的合同或交易事项相同。
*、本议的
警生
甲方：****自治县财政（盖章）乙方：****文吉建设工程有限公司
（盖章）
法定代表人或法定代表人或
其委托代理人（签字）：其委托代理人（签字）：
****年*月**日*****年*月**日
附件*
安全生产合同
为在****自治县****年革命老区转移支付增量、调整资金建设项目-
隆或镇上沙保屯路灯照明建设、隆或镇下沙保屯路灯照明建设、隆或镇沙保村*
角山屯进行屯内硬化、隆或镇沙保村岩脚寨屯进行屯内硬化（项目名称）施工合
同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，
本项目发包人****自治县财政局（发包人名称，以下简称“发包人”）与承
包人****文吉建设工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订
安全生产合同：
*.发包人职责
（*）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的
有关安全要求。
（*）按照“安全第*、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进
行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（*）重要的安全设施必须坚持与主体工程“*同时”的原则，即：同时设
计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
（*）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
（*）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各
种安全隐患。
*.承包人职责
（*）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条
例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》
《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产
*
的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（*）坚持“安全第*、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强
安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构
和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全
生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉
和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和
评比。
**
（*）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包
括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，*环不漏；各职能
部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的
第*责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》
规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安
全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，
并采取保护性措施防止事故发生。
（*）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任
何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
（*）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参
加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作
规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建
筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯
检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证
上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
（*）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防
设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种
类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样
行为。
（*）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员
应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
（*）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签
字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使
用。
（*）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安
全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
（**）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全
事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政
责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“*不放过”
的原则：严肃处理相关责任人。
（**）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规
定使用和管理。
（**）安全生产严格按照《公路水运工程“平安工地”达标项目监督管理办
法》的规定和管理。**
*.违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。
*.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全
部工程竣工验收后失效。
建设工
建
文吉
发包人：****自治县财政局
承知汉吉建设工程有限公司
****
（盖章）
（盖章）
*******
法定代表人或其委托代理人：
法定代表人或其委托代理人：
（签字）
（签字）
****年*月**
****年*月**日
**
附件*
****
****自治县****年革命老区转移支付增量、调整资金
建设项目*隆或镇上沙保屯路灯照明建设、隆或镇下沙保屯
路灯照明建设、隆或镇沙保村*角山屯进行屯内硬化、隆
或镇沙保村岩脚寨屯进行屯内硬化成交通知书
****文吉建设工程有限公司：
贵公司参加了由我公司组织的****自治县****年革命老区转移支付增量、调
整资金建设项目*隆或镇上沙保屯路灯照明建设、隆或镇下沙保屯路灯照明建设、隆或
镇沙保村*角山屯进行屯内硬化、隆或镇沙保村岩脚寨屯进行屯内硬化（项目编号：
********-**-******-****）项目的竞标，经谈判小组评审、采购人确认，贵公司为本
项目的成交人，成交金额：人民币***********元*角*分（￥******.**
元），工期：**天。
现将有关事项通知如下：
*、请接到本通知书之日起**日内，与采购人签订合同。若非采购人原因，成交
人不能在规定时间内签订合同的，视为成交人违约，采购人有权取消本次成交决定。
*、签订合同详细地点：****自治县财政局
*、请将代理服务费从贵公司基本账户转入我公司下列账户（以收到银行进帐通知
单为准）：
（*）开户名称：****
（*）开户银行：中国农业银行****红桥支行
（*）银行帐号：*****************
*、签订合同时请带齐下列材料：
（*）成交通知书。
（*）采购文件上规定的文件材料（含法定代表人授权委托书）。
（*）单位公章或合同专用章。
（*）本单位的开户银行、帐号及开户名称。
特此通知。
*
采购单位：****自治县财政局采购代理单位：****
****年*月*****年
附件*
授权委托书
致：****自治县财政局
本授权委托书声明：我卢国勇系****文吉建设工程有
限公司的法定代表人，现授权委托_王洪兵_我公司代理人，
以本公司名义参加****自治县****年革命老区转移支
付增量、调整资金建设项目*隆或镇上沙保屯路灯照明建设
、隆或镇下沙保屯路灯照明建设、隆或镇沙保村*角山屯进
行屯内硬化、隆或镇沙保村岩脚寨屯进行屯内硬化的现场
管理，主要负责签定合同、施工安全管理、施工进度管理、
施工质量管理、工程进度款办理及工程结算等相关事宜，代
*
理人在规定权限内执行。如代理人超出委托权限，对外所发
生的*切事务，本公司不承担任何责任。
本授权委托书有效期为：本合同工程竣工之日止。
代理人无转委权，特此委托
代理人：王洪兵性别：男
代理人联系电话：***********
代理人身份证号：******************
****文吉建设工程有限公司
****年*月**日
**
代理人身份证复印件
王洪兵
男民族汉
*
出生****年*月**日
信********自治县隆或
镇龙场村则忙电*号
公民身份码码**************
中华人民法和国
居民身份证
签发机关****自治县公安局
***
有效期限****.**.**-********
**
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
