建设工程设计合同
项目名称：****区****年农村公路提质改造、养护工程及安防设施提升
工程项目设计（*次）
项目编号：************
甲方（采购人）：****区交通运输事业发展中心
乙方（中标人）：****
签订地：****市
签订日期：****年*月**日
回公路工程****
按照交通运输部《公路工程标准****招标文件》（****年版）编制
按照交通运输部《公路工程标准****招标文件》（****年版）编制
第*节通用合同条款
采用中华人民共和国交通运输部《公路工程标准****招标文件》（****
年版）的“通用合同条款”
*
第*节专用合同条款
说明：
*.招标人在根据《公路工程标准****招标文件》编制项目招标文件中的“专用
合同条款”时，可根据招标项目的具体特点和实际需要，对“通用合同条款”进行补
充、细化。在“专用合同条款”中补充或细化的内容，不得违反法律、行政法规的强
制性规定和平等、自愿、公平和诚实信用原则。
*.专用合同条款的编号应与通用合同条款*致。
根据本项目的具体情况，对通用合同条款的内容作如下补充、细化：
*.*般约定
*.*词语定义
*.*.*.*发包人：****区交通运输事业发展中心。
*.*.*.*本次进行****招标的项目为****区****年农村公路提质改
造、养护工程及安防设施提升等公路工程。
*.*文件的提供和照管
*.*.*发包人负责提供的文件包括：/，提供数量：/，提供期
限：/。
*.发包人管理
*.*监理人
*.*.*本工程是否委托监理人进行****监理：否。
如进行****监理，监理人的监理范围包括：/；职责权限：/；
总监理工程师：/。
*.*决定或答复
*.*.*发包人应在收到设计人书面提出的事项后*日历天内作出书面答复。
*.****要求
*.*****范围
*.*.*工程范围包括：道路、桥梁、安防等方面。
*.*.*阶段范围包括：具体情况根据项目需求确定。
*.*.*工作范围包括：详见招标文件。
*.*安全作业要求
*.*.*设计人编制安全措施计划的期限：*日历天。
*.开始****和完成****
*.*开始****
*.*.*满足以下条件时，发包人应向设计人发出开始****通知：签订
合同，****服务周期安排：**日历天。
*.*发包人引起的周期延误
由于发包人原因造成****服务期限延误的，延长****服务期限的计
算方法：/；增加****费用的计算方法：/。
*.*设计人引起的周期延误
逾期违约金的计算方法：/；逾期违约金的最高限额：/。
*.*非人为因素引起的周期延误
*.*.*异常恶劣气候条件包括：/；不利物质条件包括：/。
*.*提前完成****
*.*.*由于设计人提前完成****而给发包人带来经济效益的，发包人给
予设计人如下奖励：/。
*.****文件
*.*****文件接收
*.*.*****文件提交要求：
（*）合同签订后**天内，提供初步设计文件批复，每延迟*天支付违约金***
元；
（*）合同签订后**天内提交成果文件，每延迟*天支付违约金***元。
设计人还应向发包人提交最终成果的书面计算书*份，各阶段勘察报告、设计
文件及专题研究报告的电子版*份。
*.*发包人审查****文件
*.*.*发包人审查****文件的具体范围：全部设计文件；明细内容：包
括但不限于该项目的项目建议书、可行性研究报告、施工图设计；费用分担
原则：由承包人承担。
**.招标和施工期间配合
**.*施工期间配合
**.*.*本项目对设计代表的数量和资历条件要求：常驻施工现场的设计代表
应不少于*名，设计代表应由负责本****项目的上述专业分项负责人或项目
负责人担任。
设计期间中标项目负责人和其他投标设计人员应与投标文件*致，原则上不
允许更换，否则招标人有权终止合同。设计期间项目负责人及设计人员请假，必
须征得建设单位书面批准同意，没有请假手续无故不在岗，按缺勤进行违约处理，
项目负责人每缺勤*天支付***元违约金，设计人员每缺勤*天支付***元违约金。
未经批准不在岗的，无故不参加建设单位召开会议或提前离席会议等情况，项目
负责人每不在岗*次支付****元违约金，设计人员每不在岗*次支付***元违约金，
累计*次履约不在现场的，发包人有权解除合同，并保留向承包人索赔损失的权利
。如设计单位更换项目负责人，更换后的项目负责人不低于投标文件同等人员资
格，同时支付*****违约金；如设计单位更换其他人员，更换后其他人员不低于投
标文件同等人员资格，同时支付*****违约金。如设计单位管理人员不胜任，建设
单位有权让其清场更换。项目建设期间，配合施工的设计人员不少于*名，没有请
假手续无故不在岗，每出现*次支付***元违约金。
**.合同变更
**.*变更情形
**.*.*合同变更时，****服务期限的调整方法：无；****
费用的调整方法：据实结算。
**.*合理化建议
**.*.*设计人提出的合理化建议降低了工程投资、缩短了施工期限或者提高
了工程经济效益的，发包人给予设计人如下奖励：无。
**.合同价格与支付
**.*合同价格
**.*.*本合同的报价方式：费率报价。
支付方式：设计项目施工招标完成后付至****费用的**％；工程竣工验
收后付清余款。
合同价款结算价：施工中标价×中标费率作为合同价款结算价。
在合同实施期间，由于人工、材料、设备等因素的市场价格变化导致本项目
****费用变化，合同价格的调整方式和风险范围划分：不予调整。
**.*预付款
**.*.*预付款的额度、支付方式：/。
**.*中期支付
**.*.*中期支付申请的格式及份数：/。
**.*.*逾期付款违约金：每延期支付*天,发包人应付给设计人拖欠金额的/
的违约金。
**.*.*中期支付涉及政府****的，支付规定如下：/。
**.*费用结算
**.*.*****费用结算申请的份数和提交期限：/。
**.*.*逾期付款违约金：每延期支付*天,发包人应付给设计人拖欠金额的/
的违约金。
**.*暂列金额
**.*.*本合同的暂列金额为工程****费的/％。
**.*质量保证金
本项目的质量保证金为****费用总额的/％。
**.违约
**.*设计人违约
**.*.*（**）施工图预算超过初步设计概算的/%，或工程竣工决算超
过施工图预算的/%；
（**）单个合同段因变更引起的工程费用调整累计超过该合同段合同价的/
%。
**.*.*设计人发生违约情况时，发包人有权向设计人课以违约金，具体约定如
下：
设计单位必须在设计服务期内保质保量的完成设计任务，每延误*天支付****
元违约金；因****失误引起工程造价增减金额在合同价*%以上**%以内的，支
付设计费*%的违约金；因****失误引起的工程造价增减金额在合同价**%以上
的，支付设计费**%的违约金。
**.*发包人违约
**.*.*发包人发生违约情况时，设计人有权向发包人课以违约金，具体约定如
下：/。
**.争议的解决
**.*争议的最终解决方式：诉讼
如采用仲裁，仲裁机构名称：****仲裁委员会。
如采用诉讼，诉讼机构名称：项目所在地人民法院。
第*节合同附件格式
附件*合同协议书
合同协议书
****区交通运输事业发展中心（发包人名称，以下简称“发包人”）为实
施****区****年农村公路提质改造、养护工程及安防设施提升工程项
目设计（*次）（项目名称），已接受****瑞成土木工程设计咨询有限公
司（设计人名称，以下简称“设计人”）对该项目/标段****的投标。
发包人和设计人共同达成如下协议。
建设规模:****年****区农村公路提质改造工程共分为*个部分，分别为县乡
道提升工程约*.*公里、建制村通双车道公路约*.**公里、联网路改造项目约*.***
公里、养护工程约**公里和安防设施提升工程约***公里。工程计划总投资为****
****，本次招标范围包括但不限于该项目的项目建议书、可行性研究报告、施工
图设计及后续服务等内容。
*.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：
（*）本合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文
件和补充资料；设计人提交的经发包人审核通过的****详细工作大纲及进度
计划、专题研究详细工作大纲等）；
（*）中标通知书；
（*）投标函；
（*）专用合同条款；
（*）通用合同条款；
（*）发包人要求；
（*）****费用清单；
（*）设计人有关人员投入的承诺；
（*）其他合同文件。
上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不*致之处，
以上述文件的排列顺序在先者为准。
*.签约合同价：费率（大写）*分之*点**(*.**%)。（合同价款结算
价：施工中标价×中标费率作为合同价款结算价。）
*.项目负责人：侯振东。
*.****工作质量符合的标准和要求：设计成果必须符合专业设计规
范及招标人要求；安全目标：无安全事故。
*.设计人承诺按合同约定承担工程的****工作，包括但不限于该项
目的项目建议书、可行性研究报告、施工图设计及后续服务等内容。
*.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向设计人支付合同价款。
*.设计人计划开始****日期：合同签订后，实际日期按照发包人在开
始****通知中载明的开始****日期为准。****服务期限为**天。
*.本协议书在设计人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人
签署并加盖单位章后生效。设计人完成全部****工作且****费用结清
后失效。
**.本协议书正本*份、副本*份，合同双方各执正本*份，副本*份
，当正本与副本的内容不*致时，以正本为准。
**.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
发包人：****区交通运输事业发展中心设计人：****瑞成土木工程设计
（盖单位章），咨询有限公司（盖单位章）
法定代表人法定代表人
或或
其委托代理人：（签字）其委托代理人：（签字）
****年*月**日****年*月**日
附件*廉政合同
廉政合同
根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程
建设、廉政建设的规定，为做好****中的党风廉政建设，保证****高
效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，****区****年农村
公路提质改造、养护工程及安防设施提升工程项目设计（*次）（项目
名称）的项目法人****区交通运输事业发展中心（项目法人名称，以下简
称“发包人”）与该项目/标段的****单位****瑞成土木工程设
计咨询有限公司（****单位名称，以下简称“设计人”），特订立如下合
同。
*.发包人和设计人双方的权利和义务
（*）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定
。
（*）严格执行****区****年农村公路提质改造、养护工程及安防
设施提升工程项目设计（*次）（项目名称）/标段****合同文件，
自觉按合同办事。
（*）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商
业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建
设管理规章制度。
（*）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话
，监督并认真查处违法违纪行为。
（*）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正
的权利和义务。
（*）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报
、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
*.发包人的义务
（*）发包人及其工作人员不得索要或接受设计人的礼金、有价证券和贵重
物品，不得让设计人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等
。
（*）发包人工作人员不得参加设计人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得
接受设计人提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。
（*）发包人及其工作人员不得要求或者接受设计人为其住房装修、婚丧嫁娶
活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（*）发包人工作人员及其配偶、子女、亲属不得从事与本****合同有关
的****业务等活动。不得以任何理由要求设计人和相关单位在设计中使用某种
产品、材料和设备。
（*）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种
个人有偿中介活动和安排个人****队*。
*.设计人的义务
（*）设计人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价
证券、贵重礼品。
（*）设计人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或
个人支付的任何费用。
（*）设计人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活
动。
（*）设计人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高
档办公用品等。
*.违约责任
（*）发包人及其工作人员违反本合同第*、*条，按管理权限，依据有关规
定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给
设计人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（*）设计人及其工作人员违反本合同第*、*条，按管理权限，依据有关规
定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情
节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予设计人*至*年内不得进入其主
管的公路建设市场的处罚。
*.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行
。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请设计人或设计人上级单位纪
检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见
。
*.本合同有效期为合同双方签署之日起至****合同失效日止。
*.本合同作为****区****年农村公路提质改造、养护工程及安防
设施提升工程项目设计（*次）（项目名称）/标段****合同的附
件，与****合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。
*.本合同*式*份，由发包人和设计人各执*份，送交发包人和设计人的
监督单位各*份。
发包人：****区交通运输事业发展中心设计人：****瑞成土木工程设计
（盖单位章），咨询有限公司（盖单位章）
法定代表人法定代表人
或或
其委托代理人：（签字）其委托代理人：（签字）
****年*月**日****年*月**日
发包人监督单位：（全称）（盖单位章）设计人监督单位：（全称）（盖单位章）
附件*拟委任的主要人员汇总表
| 序号 |
本项目任职 |
姓名 |
职称 |
专业 |
执业或职业资格证明 |
执业或职业资格证明 |
执业或职业资格证明 |
备注 |
| 序号 |
本项目任职 |
姓名 |
职称 |
专业 |
证书名称 |
级别 |
证号 |
备注 |
| * |
项目负责人 |
侯振东 |
正高级工程师 |
道路与桥梁工程 |
****省专业技术资格证书 |
正高 |
******************* |
/ |
| * |
技术负责人 |
孙任之 |
高级工程师 |
道路与桥梁工程 |
****省专业技术资格证书 |
副高 |
******************* |
注册土木工程师（道路工程） |
| * |
路线及路线总体分项负责人 |
丁军 |
高级工程师 |
道路与桥梁工程 |
****省专业技术资格证书 |
副高 |
******************* |
/ |
| * |
路基路面分项负责人 |
张欢 |
高级工程师 |
道路与桥梁工程 |
****省专业技术资格证书 |
副高 |
******************* |
/ |
| * |
交通工程分项负责人 |
黄汪文 |
高级工程师 |
道路与桥梁工程 |
****省专业技术资格证书 |
副高 |
******************* |
/ |
| * |
工程造价分项负责人 |
林旸 |
高级工程师 |
道路与桥梁工程 |
****省专业技术资格证书 |
副高 |
******************* |
*级注册造价工程师 |
附件*中标通知书
你方中标条件如下：
中标通知书
| 中标范围和内容 |
****年颖州区公路提质改造工程共分为*个部分，分别星约*.*公里、建制村通双车道联网路改造项目约*.***公里和安防设施提升工程约***总投资为*****本次招标司日不限于该项目的项目建议书、可行性研究报告、施工图设计及后续服务等内容 |
****年颖州区公路提质改造工程共分为*个部分，分别星约*.*公里、建制村通双车道联网路改造项目约*.***公里和安防设施提升工程约***总投资为*****本次招标司日不限于该项目的项目建议书、可行性研究报告、施工图设计及后续服务等内容 |
****年颖州区公路提质改造工程共分为*个部分，分别星约*.*公里、建制村通双车道联网路改造项目约*.***公里和安防设施提升工程约***总投资为*****本次招标司日不限于该项目的项目建议书、可行性研究报告、施工图设计及后续服务等内容 |
| 中标价 |
费率*.**% |
中标工期 |
**日历天 |
| 中标质量标准 |
合格 |
项目负责人 |
侯振东 |
| 执业资格 |
道路与桥梁工程正高级工程师 |
注册证书编号 |
******************* |
| 项目部主要人员组成 |
职等 |
姓名 |
资格证编 |
****
你单位已被确定为颖州区****年农村公路提质改造、养护
工程及安防设施提升工程项目设计（*次）*标段项目（项目
编号：************-*-*）的中标人，请你单位于本中标通
知书发放之日起**日内，依据本工程招标文件和你方投标文件
与我方签订合同。无故逾期视为自动放弃中标资格。
招标人（签章）招标代理机构（签章）
交易中心见证章）：
****年**月**日
查验
建设工程施工合同履约保证保险凭证
保险单号：*******************
****区交通运输事业发展中心（发包人名称）:
鉴于****区交通运输事业发展中心(发包人名称，以下简称“发包人”)接受****瑞成土木工程
设计咨询有限公司(承包人名称，以下简称“承包人”)参加****区****年农村公路提质改造、养护工
程及安防设施提升工程项目设计（*次）标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人
履行与你方订立的合同,向你方提供见索即先行赔付的保证保险。
*、保证保险金额人民币(大写)******元整（¥**,***.**）。
*、保证保险有效期为以下第(*)种：
(*)本保证保险自****年**月**日(生效日期)之日起生效，至****年**月**日(失效日期)之日失
效。
(*)本保证保险自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发交工验收证书且承包人按
照合同约定缴纳质量保证金之日止。
*、在本保证保险有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到
你方以书面形式提出的在保证保险金额内的赔偿要求后，在*日内无条件先行支付，无须你方出具其
他证明。
*、发包人和承包人按合同条款第**条变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担保证保
险规定的义务不变。电子保单签章（公司签章）
电子保单代表人章
保险人：阳光信用保证保险股份有限公司(盖单位章)
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地址：重庆市渝北区黄山大道中段**号渝兴广场**栋**层
邮政编码：******
电话：***-**-*****
传真：***-********
****年**月**日
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
