第*节合同协议书
发包人（全称）：****市****区重点****管理中心
****市****区中市街道办事处
承包人（全称）：****
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自
愿、公平和诚实信用的原则，双方就****年第*批财政衔接资金项目（中市街道食用菌
产业化再提升项目）工程施工及有关事项协商*致，
共同达成如下协议：
*、工程概况
*.工程名称：****年第*批财政衔接资金项目（中市街道食用菌产业化再提升项目）。
*.工程地点：****区中市街道王府营社区。
*.工程立项批准文号：发改综[****]**号。
*.资金来源：****。
*.工程内容：主要建设内容包括但不限于温控出菇养菌车间；恒温出菇房；养菌架及相关
配套附属设备工程等辅助设施及图纸、清单要求的全部内容。
群体工程应附《承包人承揽工程项目*览表》（附件*）。
*.工程承包范围：本工程施工图纸和工程量清单中的所有内容。
*、合同工期
计划开工日期：年月日。
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：**日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期
天数不*致的，以工期总日历天数为准。
*、质量标准
工程质量必须达到国家工程施工质量验收合格标准。
*、签约合同价与合同价格形式
*.签约合同价为：
人民币（大写）*****元整(¥*******元）；
其中：
（*）安全文明施工费：
人民币（大写）(¥元）；
（*）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）(¥元）；
（*）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）(¥元）；
（*）暂列金额：
人民币（大写）(¥元）；
（*）招标代理服务费（如约定由承包人支付，则填写）：
人民币（大写）(¥元）；
（*）工程量清单及最高投标限价编制费（如约定由承包人支付，则填写）：
人民币（大写）(¥元）；
*.合同价格形式：固定总价合同。
*、项目负责人（建造师）
承包人项目负责人（建造师）：白凡。
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）中标通知书（如果有）；
（*）投标函及其附录（如果有）；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
（*）图纸；
（*）已标价工程量清单或预算书；
（*）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*类内容的
文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集****资金并按照合同约定的期限和
方式支付合同价款。
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转
包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同*工程另行签订与
合同实质性内容相背离的协议。
*.承包人承诺在履约过程中除不可抗力外如放弃（拒绝）履约，同意发包人不予退还履约保
证金。给发包人造成的损失超过履约保证金金额的，同意依法赔偿超过部分的损失。
*、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。
*、签订时间
本合同于****年*月**日签订。
*、签订地点
本合同在****区重点****管理中心签订。
**、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
**、合同生效
本合同自签字、盖章生效。
**、合同份数
本合同*式*份，均具有同等法律效力，发包人执*份，承包人执*份。
发包人：(公章)，发包人：(公章)
法定代表人或其委托代理人：，法定代表人或其委托代理人：
（签字），（签字）
组织机构代码：，组织机构代码：
地址：，地址：
邮政编码：，邮政编码：
法定代表人：，法定代表人：
委托代理人：，委托代理人：
电话：，电话：
传真：，传真：
电子信箱：，电子信箱：
开户银行：，开户银行：
账号：，账号：
承包人：(公章)，
法定代表人或其委托代理人：
（签字）
组织机构代码：
地址：
邮政编码：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
传真：
电子信箱：
开户银行：
账号：
通用条款
使用住房城乡建设部、国家工商行政管理局****年*月**日联合印发的《建设工程施
工合同（**-****-****示范文本）》第*部分通用条款。
专用合同条款
*.*般约定
*.*词语定义
*.*.*合同
*.*.*.**其他合同文件包括：合同履行过程中双方书面确认的对合同内容有实质性影
响的会议纪要、工程签证、工程变更、往来函件、洽商记录、备忘录等。
*.*.*合同当事人及其他相关方
*.*.*.*监理人：
名称：，；
资质类别和等级：，；
联系电话：，；
电子信箱：，；
通信地址：。
*.*.*.*设计人：
名称：，；
资质类别和等级：，；
联系电话：，；
电子信箱：，；
通信地址：，。
*.*.*工程和设备
*.*.*.*作为施工现场组成部分的其他场所包括：/。
*.*.*.*永久占地包括：工程红线范围内。
*.*.*.**临时占地包括：/。
*.*法律
共和国建筑
法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产条例》
等相关国家法律法规、部门规章以及本工程所在地县级以上人民政府及其有关部门颁发的现
行规范性文件等。
*.*标准和规范
*.*.*适用于工程的标准规范包括：现行国家、行业及****省、****市有关地方标准，
以及相应的规范、规程、文件等。
*.*.*发包人提供国外标准、规范的名称：/；
发包人提供国外标准、规范的份数：/；
发包人提供国外标准、规范的名称：/。
*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：
行国家、行业及****省、****市有关验收规范和技术标准前提下，还应符合招标文件要求。
*.*合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
(*)本合同协议书
(*)中标通知书
(*)招标文件(含招标书、答疑、澄清文件、工程量清单等)
(*)本合同专用条款
(*)本合同通用条款
(*)标准、规范及有关技术文件
(*)图纸
(*)投标书及附件
(*)已标价工程量清单
(**)其他合同文件。
*.*图纸和承包人文件
*.*.*图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：，；
发包人向承包人提供图纸的数量：*；
发包人向承包人提供图纸的内容：，。
*.*.*承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：，；
承包人提供的文件的期限为：，*日内；
承包人提供的文件的数量为：
需要；
承包人提供的文件的形式为：，***格式；
发包人审批承包人文件的期限：，。
*.*.*现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：，。
*.*联络
*.*.*发包人和承包人应当在*天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指
示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
*.*.*发包人接收文件的地点：；
发包人指定的接收人为：，。
承包人接收文件的地点：****市****区重点****管理中心；
承包人指定的接收人为：项，。
监理人接收文件的地点：，；
监理人指定的接收人为：，。
*.**交通运输
*.**.*出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：承包人自行勘察场外交通，发包人负责协助办理相关手续，
所需费用由承包人承担。
*.**.*场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：
有的道路，承包人负责施工期间维护并保证交通畅通，退场前恢复原状，相关费用由承包人
承担。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：以临时
维护设施为准。场内交通道路利用已有的道路，承包人负责施工期间维护并保证交通畅通，
退场前恢复原状，相关费用由承包人承担。
*.**.*超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用承包人承
担。
*.**知识产权
*.**.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技
术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所
有。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：/。
*.**.*关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归发包人所有。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：/。
*.**.*承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：
。
*.**工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：不予调整。
**.*竣工退场
**.*.*竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：工程竣工验收合格*日内。
**.竣工结算
**.*竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：执行通用合同条款。
竣工结算申请单应包括的内容：执行通用合同条款。
**.*竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：竣工验收合格后完成审计并支付相应的工程款。
付款之前，必须提供符合要求的发票，否则，有权迟延付款，并不承担违约责任。
发包人完成竣工付款的期限：竣工验收合格后完成审计并按程序支付相应的工程款。
由于承包人资料不全，则由承包人补齐资料；若在造价审核过程中产生争议，待争议解决后
审核支付。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用合同条款。
**.*最终结清
**.*.*最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：*份。
承包人提交最终结算申请单的期限：执行通用合同条款。
**.*.*最终结清证书和支付
（*）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：/。
（*）发包人完成支付的期限：按程序支付相应的工程款。由于承包人资料不全，则由
承包人补齐资料；若在造价审核过程中产生争议，待争议解决后审核支付。
**.缺陷责任期与保修
**.*缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：**个月。
**.*质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：扣留质量保证金。在工程项目竣工前，承包人按专
用合同条款第*.*条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
**.*.*承包人提供质量保证金的方式（*）或（*）或（*）
承包人提供质量保证金有以下*种方式：
（*）金融机构保函，保证金额为：*%的工程款；
（*）*%的工程款；
（*）其他方式:支票或汇票或本票或保险，金额为*%的工程款。
**.*.*质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第（*）或（*）种方式：
（*）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付
款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（*）工程竣工结算时*次性扣留质量保证金；
（*）其他扣留方式:工程竣工结算时*次性提供工程款*%的支票或汇票或本票或保险
或银行转账或现金
关于质量保证金的补充约定：*、如在质保期内出现质量问题，导致的维护费用应全部
由承包人支付。如承包人没有在规定的时间内响应维修，发包人有权委托具有关经验的单位
进行维修，且费用由承包人支付或直接从质量保证金中扣除，该维修所产生费用承包人必须
无条件接受。
*、质保金以现金形式递交的，同时退还质保金本金和银行同期活期存款利息。
**.*保修
**.*.*保修责任
工程保修期为：以保修协议为准，执行国家省市相关规范最高标准。
**.*.*修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：*日内。如果承包人在规定的时间内
不予修复，发包人有权另行委托他人修复，修复费用由承包人承担或从质保金中扣除。
**.违约
**.*发包人违约
**.*.*发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：/。
**.*.*发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（*）因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的违约责任：/。
（*）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/。
（*）发包人违反第**.*款〔变更的范围〕第（*）项约定，自行实施被取消的工作或
转由他人实施的违约责任：/。
（*）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人
原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。
（*）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：/。
（*）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约
责任：/。
（*）其他：/。
**.*.*因发包人违约解除合同
承包人按**.*.*项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满/天后发包人仍不纠正其
违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
**.*承包人违约
**.*.*承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：详见补充条款。
**.*.*承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：详见补充条款，所发生的违约金须从履约保
证金扣除或以现金形式缴纳。
**.*.*因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：施工过程中如承包人违约，不履行合同义务时间
超出**天，发包人有权终止合同，终止合同后履约保证金不予退还。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或
以其名义编制的其他文件的费用承担方式：/。
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。
**.*因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后/天内完成款项的支付。
**.保险
**.*工程保险
关于工程保险的特别约定：承包人必须办理建筑安装工程*切险和建筑施工人员团体
意外伤害险等国家法律法规规定（含法律或法规规定由发包人办理的）的保险。
**.*其他保险
关于其他保险的约定：/。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：/。
**.*通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：/。
**.争议解决
**.*争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。
**.*.*争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：执行通用合同条款。
选定争议评审员的期限：执行通用合同条款。
争议评审小组成员的报酬承担方式：由承包人承担。
其他事项的约定：/。
**.*.*争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：执行通用合同条款。
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第*种方式解决：
（*）向****仲裁委员会申请仲裁；
（*）向****市****区人民法院起诉。
其他
*、现场土石方整理费用（含清运、挖方、填方）及场地平整等相关费用包含在合同价
中，签约后发包人不再另行支付相关费用，自然地面以上所有建筑垃圾、生活垃圾等*切不
利因素，均由中标单位拆除清运，确保正常施工，已包含在合同价款中。自然地面以下建筑
物基础、构筑物及基础、道路及树根等原有障碍物拆除及外运、生活垃圾及淤泥、沟塘换填
的清出及外运、树穴及墓穴处理、施工现场的地质状况由已包含在合同价款中。
*、本项目供水管网建设工程材料应符合阜供水函〔****〕*号文要求，并保证竣工验
收前进行专项验收并符合验收条件。本工程所涉及到的供水、供电、燃气、消防、电子警察、
信号灯等工程，所使用的材料及设备必须满足国家相关质量标准要求，同时满足****省和阜
阳市相关主管单位要求，承包人必须包施工、包验收、包移交。发包人只确认通过****市主
管单位验收合格并接收的供水、供电、燃气、消防、电子警察、信号灯等工程为合格工程。
*、材料及设备要求：（*）中标人自行采购材料及设备，应满足设计和规范要求的质量
等级，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。中标人选定的材料须经招标人认可，
并符合“财政部工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》”满足“第
*条采购限额标准以上，****元以下的货物和服务采购项目、****元以下的工程采购
项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。第*条超过****
元的货物和服务采购项目、超过****元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留
该部分采购项目预算总额的**%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不
低于**%。
（*）预留份额通过下列措施进行：
（*）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；
（*）要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到*
定比例；
（*）要求获得采购合同的供应商将采购项目中的*定比例分包给*家或者多家中小企
业。组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在
直接控股、管理关系。”。如招标人对某种或某些材料的质量有异议，可以提出停止使用的要
求。若该材料经权威检验部门鉴定确有质量问题，由此而发生的*切费用和后果由中标人自
负。
（*）对于招标人参考品牌的材料及设备，中标人可选用参考品牌或不低于参考品牌质
量标准的其它品牌；投标人如使用品牌不是招标文件所提供参考品牌，进场前，投标人应提
前报备（招标人进行论证），如发现投标人所提供品牌产品参数不满足招标文件要求，投标
人必须予以更换。如使用的产品品牌是参考品牌，产品进场前需提前向招标人报备。在技术
方案中，如某设备、软件的技术参数或要求属于个别品牌专有或具有唯*性，投标人可进行
深化设计及调整方案，深化设计及调整的方案需经专家论证通过，且必须满足使用要求，产
品档次、功能不低于原设计水平，经招标人认可后方可实施。
*、质量检查制度:（*）.施工期内:发包人会定期或不定期进行质量检查，如发现质量
问题，承包人需立即整改，整改费用由承包人自行承担，连续*次发现时，发包人有权终止
合同，并将承包人清除出场;如与合同和招标文件有变化应以发包人文字性通知、联系单等
为依据。①、承包人所使用的材料在满足设计文件和国家、省、市相关标准的前提下，尚
应满足本招标文件所规定的标准，并须按有关规定对材料质量进行检测，发包人有权直接委
托第*方检测机构对承包人所使用的材料进行抽样检测，若该材料经检测部门检测，不符合
设计文件、规范标准和招标文件要求，承包人应无条件进行材料退场和返工处理，由此而发
生的*切费用和损失由承包人负担。
②、承包人在施工期间进场的堆放和大型机械的停放必须满足现场布置要求，其因保管
不善和盗窃等造成的损失均由承包人自行负责。
（*）.中标单位须在签订合同后*日内将施工组织设计上报发包人(并征得发包人同
意)，发包人将按施工组织设计既定的时间节点按月考核，承包人须按上报的施工组织设计
既定的时间节点完成工程进度，否则承包人应向发包人支付**元/日的违约金。
（*）.承包人所提供产品的质量、安装施工工艺、测试手段及方法都应符合最新颁布的
标准和规范要求。
（*）.发包人在工程施工期间会不定期对工程质量、安全文明、进度、资料等方面进行
检查，每不合格*次，承包人按**元/次向发包人支付违约金;发包人也会在工程期间根
据工程进度、工程质量、安全文明施工、资料管理等方面随时对承包人口头或书面发出*些
工作指令，承包人若拒不完成或完成不及时、不达标，承包人按**元/次向发包人支付违
约金，直至解除合同，不予退还履约保证金。
（*）.合同当事人对文明施工的要求：符合有关部门对文明施工的要求。达到*个*分
之*相关规定。承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。
在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各
种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点
保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。如未达到上述规
定要求，发包人将按照有关规定进行处罚。建筑垃圾处理和扬尘污染防治等责任由承包人承
担，发包人不再另行支付。承包人围挡、围墙等安全文明施工措施项目必须符合相关文件及
发包人要求，否则扣除相关安全文明施工费用并不予退还履约保证金，相关措施费用由投标
人综合考虑到报价中标后不再调整。
施工过程中出现违反安全文明施工的情况，被****市安全、文明、环保等相关单位发现
违反安全文明施工要求的，发生第*次，承包人应及时限期整改并对项目负责人进行约谈且
应向发包人支付违约金*.*-**元，发生第*次，承包人应向发包人支付违约金*-**元，
发生第*次，承包人应向发包人支付违约金*-***元，*次以上的，承包人应向发包人按
照***元每次支付违约金，并对企业相关领导进行约谈。
（*）.发生质量安全事故的，发包人有权根据实际情况，扣除承包人违约金*-****
元，并对企业相关领导进行约谈。
*、中标人在建设工程扬尘污染防治措施，环境保护管理，必须严格执行****市《建筑
施工工地扬尘污染防治规定》。
（*）施工临时道口及道路要求：据实际需要修建道口(从市政道路到施工现场)，道口
及现场施工道路、材料堆场、现场办公及生活区必须采用砼硬化，道路边必须设排水沟并铺
盖板，路基做法、排水沟做法要满足施工期间重型施工机械及车辆通行要求；现场围挡、施
工出入口及办公区生活区的建设必须符合****市建筑施工工地扬尘污染防治规定及****市
文明创建、环境保护等相关要求：中标人负责道口和通道的日常维修至工程完工，并无偿提
供给其他配套单位使用，费用由中标人在投标报价中自行考虑。工程竣工验收后，所有临时
设施(含临时道路、宿舍、围挡、设备基础等)必须拆除清出场外恢复原状，并作妥善处理，
所有费用中标人在投标报价中自行考虑，不再另计费用。
（*）办公、生活区要求：项目现场所有办公用房及生活设施须按标准化工地设置。
*、承包人在工程实施过程中用工行为，必须严格执行国家及地方政府的有关规定，依
法签订劳动合同，并按规定及时足额支付工资。同时承包人应遵守国家法律、法规等相关政
策规定的安全施工规定，在施工过程中产生的安全事故所造成的*切损失，均由承包人承担。
施工中及质保期内所引发的安全、质量等风险和责任，由承包人承担。
**、本项目业主单位有权委托第*方机构对项目实行全过程咨询管理，承包单位须积极
配合第*方咨询机构对本项目的管理工作。
**、如受施工现场场地限制，需要另外寻找场地解决临时住宿、材料及设备堆放，由此
产生的费用发包人不再承担费用。施工前期、施工过程中及工程完工后的垃圾清运费现场清
理费包含在投标报价中。如有外弃土或外购土（包括建筑垃圾等）发包人不提供弃土点和取
土点，且承包人不得擅自堆放弃土（包括建筑垃圾等）。
**、项目班子人员必须为本单位网上实名认证人员。如果网上实名认证无法通过，导致
施工许可证无法办理等情况出现的，承包人需向发包人支付每人次违约金***元/人，且
相关人员必须进行更换，更换人员的违约处理按照合同条款中人员更换规定执行。
**、经省、市、区等相关部门认定为安全生产不合格和安全文明施工措施不到位的项目，
应从工程款中扣除“安全文明施工措施费”，扣除违约金并整改达到要求。
**、农民工工资保证金由中标人在开工建设前按现行相关规定执行全额缴纳至发包人指
定的账户或提供银行保函。
（*）建立农民工工资专用账户管理制度，实行人工费用与工程款分账管理，施工总承
包企业要按照银行结算账户管理有关规定，开设农民工工资专用账户，并向人社、建管部门
备案。招标人按合同约定拨付工程款，将每笔工程款的**%划入农民工工资专用账户。
（*）足额向市人社局专户缴纳农民工工资保证金，限期内未足额缴纳保证金的项目，
从应付工程款中直接划入人社局专户，每天按应缴金额的*.**%收取违约金。
（*）施工企业须配备劳资专管员，建立劳动用工名册，实行先签订劳动合同后进场施
工，并推行简易劳动合同文本，明确约定工作时间、工作内容、劳动报酬、支付方式等内容。
并对农民工劳动合同签订履行、考勤管理等用工管理情况进行监督检查，发现不签订或不履
行合同等违法违规行为，及时督促整改并且每起违法违规行为给予*****元的违约处理。
承包人需贯彻落实劳务用工实名制管理。应为农民工建立花名册、考勤及工资结算等相关记
录。如发现未按要求落实用工实名制管理或用工与登记不符，每起给予*****元的违约处
理。
（*）工人离场时因未及时办理农民工工资结算引起拖欠农民工投诉的，每起须向发包
人支付**元违约金。承包人拖欠农民工工资引发聚众围堵、群访闹事等违法事件的，由
承包人负责限时完成处理，发包人将按聚众人数向承包人收取违约金，聚众人数在*人以
下须向发包人支付**元违约金；聚众人数在*人~**人之间须向发包人支付***元违
约金；聚众人数在**人~**人之间须向发包人支付***元违约金;聚众人数在**人以
上须向发包人支付***元~***元违约金。
**、投标人同时应考虑施工过程中因加工及运输作业场地、材料堆放场地及任何场地冲
突问题由中标人自行解决和施工现场围挡、施工出入口及办公区生活区的建设必须符合省、
市、区建筑施工工地扬尘污染防治规定及文明创建相关要求，保证主要交通道口其他方向车
辆在施工阶段正常通行，车道应保持整洁。现场文明创建的图板以及围挡必须按照发包人要
求及时更新；应综合考虑施工周边市政工程有效衔接、临时用水用电等，费用包含在投标报
价中，发包人不再另行支付。
**、因承包人自行采购的材料质量引起的工程质量问题由承包人承担所造成的*切损
失。
**、该项目清单描述与图纸不符的，以图纸说明为准。图纸与设计描述不清楚的，以补
充设计图纸为准。清单描述、图纸、补充设计图纸均不清楚的，以最优施工方案为准。相关
费用已包括在投标报价中，后期不予调增。
**、合同签订前或合同履行期间，如承包人未按投标文件中载明的或合同约定的人员派
驻项目管理班子、进场机械设备，存在质量、安全、进度及其他严重违约行为，招标人有权
取消其中标资格、依据合同约定扣除违约金、履约担保金不予退还、提请公共资源交易监管
部门及行业行政主管部门依法依规予以限制投标、记不良行为记录等处罚，给发包人造成损
失的应当承担赔偿责任。
**、投标人的报价是完成施工图全部内容的费用；工程量清单缺项、漏项或数量有误的，
如投标人未按招标文件要求在投标前进行复核并提出异议的，该费用视为已包含在投标报价
中；如工程量清单与施工图纸不*致，以图纸为准，工程量清单描述不清的，以最优施工方
案为主；施工图中仅有图示或名称等简要标记的，而对材质、规格、型号、标准及相关内容
标注不清楚的，投标人未在投标前提出的，以招标人解释为准，费用视为已包含在投标报价
中，工程结算时不予增加。
**、承包人进场施工后到工程质保期结束，招标人可委托有资质的第*方机构对工程质
量、施工要求的专业标准等情况进行验收或随机抽样检测。如检测不合格，将予以拆除并重
新施工直至达到所需标准，因施工单位责任所造成工程质量不合格，其后果均由施工单位自
行承担，发包人可视情节严重程度保留对其违约行为进行处理。工程验收及检测执行国家及
地方最新相关规定。检测内容包括但不限于涉及本工程项目按照有关验收规范及各级行政主
管部门的要求，并满足建设单位进行工程备案或移交等所需的检测、实验内容。
**、所有上述违约金须在下次申报工程款之前交纳。
**、施工单位申请支付合同价款应如实上报已完成工程量，经审核后审减量超过上报已
完成工程量*%的，发包人有权视情况做出处罚并扣除违约金*-**。
**施工单位在竣工验收后应如实上报工程结算，如因未如实上报导致审减增加的相应
费用由承包人承担。
**.本合同未尽事宜，由承发包双方签订合同时另行约定，相关条款写入施工合同；本
合同的最终解释权归发包人所有。
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
