****省建设工程质量检测合同
合同编号:******-****
工程名称:****市曹桥工业园区智慧谷*期工程实体质
量抽样检验及桩基检测采购
委托方(甲方):****市新曹开发建设有限公司
受托方(乙方):****
签订日期:****年*月**日
签订地点:****省****市
****省住房和城乡建设厅编制
*-—
填写说明
*、本合同为****省住房和城乡建设厅印制的建设工程质
量检测合同示范文本,推介技术合同当事人参照使用。
*、本合同书适用于房屋建筑和市政基础设施工程质量检
测所订立的合同。
*、当检测报告用作工程质量验收资料时,委托方(甲方)
须为建设单位。
*、本合同书未尽事项,可由当事人附页另行约定,并作
为本合同的组成部分。
*、当事人使用本合同书时约定无需填写的条款,应在该
条款处注明“无”等字样。
&**;
**
**
***
建设工程质量检测合同
发包人:****市新曹开发建设有限公司
检测人:****
*、工程概况
*.*采购名称:****市曹桥工业园区智慧谷*期工程实体质量抽样检验及桩基检测采购
*.*建设地点:曹桥街道智汇谷东侧、张家浜北侧
*.*工程规模、特征:项目规划总用地面积约*****.*平方米(约合**.*亩),总
建筑面积*****.**平方米,其中地上建筑面积*****.**平方米,地下建筑面积***.**
平方米,建筑占地面积*****.**平米。建设内容包括新建标准厂房*幢及配电房、垃圾房
等附属用房,同时配置地上机动车位、非机动车位、室外给排水、围墙、景观绿化、道路场
地等室外工程
*.*承接方式:公开招标。
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》,国家及地方有关建设工程
基桩检测法规、建设工程见证取样和实体检测法规规范和标准,结合本工程的具体情况,为
明确责任,协作配合,确保****质量,经发包人协商*致,签订本合同,共同遵守。
桩基检测部分
*、桩基检测
*.*****任务(内容)与技术要求:按照国家相关法律法规、规范及标准的要求,
完成工程基桩小应变检测、静载荷试验任务,并提交完整、准确的《建设工程基桩检测报告》
检测内容:(*)检测抽检基桩的桩身完整性;(*)检测抽检基桩的单桩及复合地基承载力。
*.*技术标准:现行国家、地方有关技术规范和标准,符合(但不限于)国家《建筑基桩检
测技术规范》(******-****)、《建筑基坑工程监测技术规范》(*******-****)、《建筑基坑支护
技术规程》(******-****)、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(*******-****)、《工程测
量规范》(*******-****)、嘉建管【****】**号等有关建设工程桩基检测的规定执行,如有新
规定,则按新规定执行。
*.*基桩检测方法及原理:(*)小应变动力检测法对桩身质量进行检测,检测原理为应力
波反射法;(*)静载荷试验采用堆载法对单桩竖向承载力、复合地基承载力进行检测确定等。
*、发包人应及时向检测人提供以下文件资料,并对其准确性、可靠性负责。
-*—
*.*提供工程基桩检测工作范围和技术要求的总平面图和地形图。
*.*提供需检测基桩的该工程的岩土****报告及桩基沉桩资料,检测所需的桩位平
面布置图等。
*、检测人向发包人提交基桩检测报告并对其质量负责。
检测人负责向发包人提交基桩检测报告*份,发包人要求增加的份数另收成本费
用。*、实体检测部分
*、实体检测
*.*****任务(内容)与技术要求:按照国家相关法律法规、规范及标准的要求,
对原始地坪标高进行测量,完成工程材料的实体检测工作,并提交完整、准确的《建设工程
检测报告》。检测内容:混凝土强度、现浇板厚度、钢筋保护层厚度、沉降观测等相关规定
的所有内容。
*.*技术标准:嘉建(****)*号文件及现行国家、地方有关技术规范和标准。
*、发包人应及时向检测人提供以下文件资料,并对其准确性、可靠性负责。
*.*提供****工作范围和技术要求的总平面图和地形图。
*.*提供平面布置图等。
*、检测人向发包人提交构件检测报告并对其质量负责。
检测人负责向发包人提交构件检测报告*份,发包人要求增加的份数另收成本费用。
*、开工及提交构件检测报告时间。
*.*构件检测工作必须满足实际项目工期施工现场进度要求,且桩基检测工作根据工程
进度要求实施:检测工作根据工程进度要求,检测人在接到通知后*天内进行检测工作,并
在完成检测工作后*天内向发包人提交检测报告,所有检测完成后**天内提供完整的检测
报告。由于发包人或检测人之故未能按期开工或未能按时提交成果资料时,按本合同“发包
人、检测人责任”规定处理。
*.*检测工作有效期限以发包人下达的开工通知书(电话通知)或合同规定的时间为准,
如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响及非检测人原因造成的停、窝工等)
时,工期应顺延。
*、检测费用及付款方式
*.*本工程基桩、实体检测费用采用固定总价合同。
*.*检测费用为:******元(人民币大写:*****元整
-**
(*)检测项目及数量必须满足建设主管部门检测备案要求的相关规定(包括(但不限
于)嘉建管【****】**号文件、嘉建(****)*号文件)。
(*)在满足上述文件规定的要求后,请投标单位综合考虑投标报价,自行计算检测项
且及工程量。
(*)固定总价包干,实际检测项目及数量如有变动,若检测数量减少的,则减少部分
按实扣除;若检测数量增加的,则合同价不予调整;涉及到的所有风险由检测单位自行考
虑在本次合同价中。
*.*支付方式:
提交全部符合要求的检测报告后**天内支付至合同价的***%。
*、发包人、检测人责任。
*.*发包人责任:
*.*.*发包人委托任务时,必须以书面形式向检测人明确检测任务及技术要求,并按规
定提供有关文件资料。
*.*.*由于发包人原因造成检测人停、窝工,工期顺延外,费用不增加。
*.*.*发包人负责向检测人提供地质资料、构件布置图,构件配筋图及构件、桩位布置
图,试、锚桩配筋图及桩的有关设计及施工数据。
*.*.*基桩动测时,负责凿平桩头和接桩处理。
*.*检测人责任:*
*.*.*检测人应按国家法规、规程、技术规范及标准和发包人的任务委托书及技术要求
进行工程基桩检测,按本合同规定的时间内提交质量合格的基桩检测报告、构件检测报告,
并对其负责。
*.*.*由于检测人提供的检测成果资料质量不合格,检测人应负责无偿给予补充完善使
其达到质量合格;若检测人无力补充完善,需另委托其他单位时,检测人应承担全部检测费
用;或因桩基检测报告错误造成重大经济损失或工程事故时,或因见证取样和实体检测报告
错误造成重大经济损失或工程事故时,检测人除应负法律责任和免收直接损失部分的检测费
外,并根据损失程度向发包人支付赔偿金
*.*.*在****前,提供检测组织设计或检测服务建议书,由检测技术人员与发包人
人员*起验收发包人提供的材料
*.*.*检测过程中,根据工程的基桩检测情况及技术规范要求,发包人提出增减工作量
-*-
或更改检测方法时,检测人应在*天内办理正式的工程量变更手续。
*.*.*在现场工作的检测人员,应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度,承担
有关的资料保密义务。
*.*.*提供测试仪器和设备,并负责现场设备的安装和测试。
*.*.*分析计算测试成果,编写试验报告,于现场测试完毕后*天内向发包人提供正式
试验报告*式*份。
*.*.*负责机械设备进场所需便道。
*.*.*负责机械设备进场所需便道,检测用水用电有乙方自行负责考虑。
*、违约责任。
*.*在本合同履行过程中,由于乙方原因不能继续履行合同时,经双方协商同意可解除
本合同,但责任方除赔偿造成的经济损失外,必须向甲方支付合同总金额的*%作为违约金。
*.*项目负责人未在发包人要求的时限内派人处理相关事宜的,每发生*次支付违约金
****元。
*.*由于检测人原因未按合同时间(日期)提交检测成果资料,每超过*日应减收检测
费***元/天作为违约金。
公有限公司
*.*由于检测人原因影响总包施工单位进度的,支付违约金****元/次。
*.*工程转包或变相转包,发包人可单方面终止合同,且向甲方支付合同总金额的*%
作为违约金;
*.*基本未履约或完全未履约,发包人可单方面终止合同,且向甲方支付合同总金额的
****
*%作为违约金;
*.*未按规范、标准检测,每发生*次支付违约金****元;
*.*在检测过程中发生工伤事故,每发生*次支付违约金****元;
*.*发生因未及时支付民工工资引起*人(含)以上上访,每起支付违约金****元;
*.**由于检测人原因造成检测成果资料质量不合格,不能满足技术要求时,其返工检
*
测费用由检测人承担。
*.**其他。
*、本合同未尽事宜,经发包人与检测人协商*致,签订补充协议,补充协议与本合同具
有同等法律效力。****
*、其它约定事项:
-*-
承包人严格按照平建管(****)**号《****市建设工程质量安全检测机构管理评价办
法(试行)》的通知执行。
*、本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决,协商不成的按依法向****市
人民法院提起诉讼方式解决。
**、本合同自发包人、检测人签字盖章后生效。发包人、检测人履行完本合同规定的义
务后,本合同即终止。
设有限
本合同*式甲方执*份,乙方执*份,代理公司执*份。
建
曹开发
采购单新
甲方供应商(乙方公章)
法定代表乐法定代表人
或被授权签字):或被授权人(签字)
*******
电话:电话:
采购代理单位:****
法定代表人
或被授权人(签字
电话:
合同签订日期:**年*月*