建设工程施工合同
工程名称：****
项目编号：********-**-******-****
发包人（甲方）：****自治县生态移民局
承包人（乙方）：****
签订日期：*****年_**月**日
第*部分合同协议书
发包人（全称）：****自治县生态移民局
承包人（全称）：****
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和
诚实信用的原则，双方就****施工及有关事项协商*致，共同达成如下协议：
*、工程概况
*.工程名称：****。
*.工程地点：大化县境内。
*.资金来源：****年第*批自治区大中型水库库区基金。
*.工程内容：道路长*.***，路基宽*.**路面宽*.**，砼***路面厚****，路基挖方****立方米，土边沟（深
****）****米，路基浆砌石挡墙***.*立方米，*****圆管涵**.*米等，波形钢板护栏**米，迁移光纤杆*
根，项目标志牌*块。（详见工程量清单）。
*.工程承包范围：施工图纸所包含的工程内容（详见工程量清单）。
*、合同工期
计划开工日期：****年**月**日。
计划竣工日期：****年**月**日。
工期总日历天数：**天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不*致的，以
工期总日历天数为准。
*、质量标准
工程质量达到国家现行施工验收规范合格标准。
*、签约合同价与合同价格形式
*.签约合同价为：
人民币（大写）****任*****元*角*分（￥******.**元）；
*.合同价格形式：综合单价
*、项目经理
承包人项目经理：吕柏宏。
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）中标（成交）通知书；
（*）竞标函及其附录；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
*
（*）图纸；
（*）已标价工程量清单或预算书；
（*）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*类内容的文件，应以
最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合
同价款。
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分
包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同*工程另行签订与合同实质性
内容相背离的协议。
*、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。
*、签订时间
本合同于****年**月**日签订。
*、签订地点
本合同在大化县生态移民局签订。
**、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
**、合同生效
本合同自双方签字盖章之日起生效。
*
**、合同份数
本合同*式*份，均具有同等法律效力，发包人执*份，承包人执*份。
设工
发包人：****自治县生态移民局（公章）承包人：****（公章）
法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：
（签字）（签字）
组织机构代码：******************组织机构代码：******************
地址：****自治县大化镇红河北路***号地址：防城港市防城区银联小区*栋***室
邮政编码：
邮政编码：******
法定代表人：法定代表人：苏定强
委托代理人：委托代理人：
电话：****-*******电话：****-*******
传真：传专真：****-*******
电子信箱：**********@***.************@**.***
电子信箱：*********@**.***
开户银行：工商银行大化县支行开户银行：柳州银行股份有限公司大化支行
账号：*******************-*********基本银行账号：********************
第*部分通用合同条款
采用国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》
（**-****-****）的“通用条款”。
*
第*部分专用合同条款
*.*般约定
*.*词语定义
*.*.*合同
*.*.*.**其他合同文件包括：如有，双方另行协商。
*.*.*合同当事人及其他相关方
*.*.*.*监理人：
名称：****泓宁工程管理有限公司：
资质类别和等级：房屋建筑工程监理乙级，市政公用工程监理乙级，证书编号：**********；
联系电话：黄宏兵***********；
电子信箱：
通信地址：
*.*.*.*设计人：
名称：****富盟工程设计有限公司；
资质类别和等级：公路行业丙级；
联系电话：***********；
电子信箱：
通信地址：
*.*法律
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》以及现行的国家法
律和行政法规及部门规章，工程所在地政府、行政主管部门的有关法规和规章及规范性文件。
*.*标准和规范
*.*.*适用于工程的标准规范包括：现行的国家标准、规范，行业标准、规范。
*.*.*发包人提供国外标准、规范的名称：无
发包人提供国外标准、规范的份数：无
发包人提供国外标准、规范的名称：无。
*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：如有，双方另行协商。
*.*合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（*）合同协议书；
（*）中标（成交）通知书；
（*）竞标函及其附录；
*
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
（*）图纸；
（*）已标价工程量清单或预算书；
（*）其他合同文件。
说明：（*）、（*）、（*）、（*）填空内容分别限于技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书、
其他合同文件*者之*，其优先顺序可根据采取的不同合同方式由双方约定。
*.*图纸和承包人文件
*.*.*图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：发包人在开工前*天，免费向承包人提供完整的施工图纸和有关技术资
料；
发包人向承包人提供图纸的数量：*套，承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包
人承担；
发包人向承包人提供图纸的内容：经双方确认的本合同工程承包范围内的全部图纸。
*.*.*承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：承包人应在开工前*天提供完善的施工组织设计和安全施工专项方案，
其他需要由承包人提供的文件由双方另行确定
承包人提供的文件的期限为：开工前*天；
承包人提供的文件的数量为：*式*份
承包人提供的文件的形式为：书面形式
发包人审批承包人文件的期限：提交文件后*个工作日之内。
*.*.*现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：承包人在施工现场另外保存*套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及
有关人员进行工程检查时使用。
*.*联络
*.*.*发包人和承包人应当在*天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、
同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
*.*.*发包人接收文件的地点：现场代表办公室
发包人指定的接收人为：现场代表人。
承包人接收文件的地点：项目经理办公室；
承包人指定的接收人为：现场项目经理。
监理人接收文件的地点：项目监理办公室
监理人指定的接收人为：现场监理工程师
*.**交通运输
*.**.*出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：按通用条款*.**.*执行。
*.**.*场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以双方确认的建筑红线为边界，公共道路的通道为现有道路施工条
件，如果无现有的公用道路的，另外做好施工道路作为本次招标工程的施工道路。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：开工前*天公共道路的通
道开通至施工场地外边缘即可，其余由承包人负责修建及保养等。
*.**.*超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由由承包人承担。
*.**知识产权
*.**.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包
人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按本合同《通用条款》第*.**.*款规定执行。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人许可，承包人不得用于其他工程或提供给第*方。
关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按本合同《通用条款》第*.**.*款规定执行。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经承包人许可，发包人不得用于其他工程或提供给第*方。
*.**.*承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按本合同《通用条
款》第*.**.*款规定执行。
*.**工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：查。允许调整合同价格的工程量偏差范围：无。
*.发包人
发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导监理工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系，协调工
程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证，审核工
程进度报表。
*.*施工现场、施工条件和基础资料的提供
*.*.*提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前*天。
*.*.*提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（*）水、电、管线等临时设施，费用由承包人负责；（*）
协调处理施工场地周围地下管线和临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作，相应费用由
*
承包人承担。
*.*资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：
发包人是否提供支付担保：无。
发包人提供支付担保的形式：无。
*.承包人
*.*承包人的*般义务
（*）承包人提交的竣工资料的内容：按照发包人《工程建设项目竣工资料归档管理规定》的有关要求移交
项目档案。
承包人需要提交的竣工资料套数：*套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后**天内。承包人提交的竣工资料形式要求：书面形
式。
（**）承包人应履行的其他义务：承包人应负责提供完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备
和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。
*.*项目经理
*.*.*项目经理：
姓名：吕柏宏；证号：桂************；*证号：桂建安*（****）*******:
安全员：苏定贵，证号：***************；*证编号：桂建安**（****）*******；
承包人对项目经理的授权范围如下：实行项目经理责任制，负责项目的施工组织与管理。关于项目经理每
月在施工现场的时间要求：项目经理每个月在工地现场工作时间不得低于**天。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：由承包人承担。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理每月在岗带班时间不得少于当月施工时间的
**%。未经发包人同意或正当理由，项目经理每月在岗带班时间少于当月施工时间**%的，少在岗带班*天，发
包人有权处违约金****元/日（人民币）。
*
*.*.*承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人项目经理必须与承包人竞标时所承诺的人员*致，并在
（开工日期）前到任。在监理人向承包人颁发（竣工证明材料名称）前，项目经理不得同时兼任其他任何项目
的项目经理（符合桂建管（****）**号和桂建管（******号文除外）。未经发包人书面同意，承包人擅自更
换项目经理的视为违约，违约金处*****元/人·次（人民币）。
*.*.*承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：因承包人项目经理不称职，发包人要求调换而未及
时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金*****元/人·次（人民币）。
*.*承包人人员
*.*.*承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前*天。
*.*.*承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：因承包人主要施工管理人员不称职，发包
人要求调换而无正当理由拒绝撤换或未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金，处罚标准：技
术负责人****元/人·次（人民币）：专业工程师****元/人·次（人民币）
*.*.*承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按本合同《通用条款》相关条款规定执行。
*.*.*承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：项目技术负责人、专职安全员及其承诺的其它在场管
理人员未经发包人书面同意不准擅自更换，擅自更换项目技术负责人处****元/人·次（人民币）违约金；擅自
更换专职安全员处****元/人·次（人民币）违约金；擅自更换其它在场管理人员处****元/人·次（人民币）
违约金。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人同意，项目技术负责人擅自离岗的，视
为承包人违约，发包人有权处违约金****元/人·次（人民币）；未经发包人同意，专职安全员擅自离岗的，视
为承包人违约，发包人有权处违约金****元/人·次（人民币）；其它在场管理人员擅自离岗的，视为承包人违
约，发包人有权处违约金****元／人·次（人民币）。
*.*分包
*.*.*分包的*般约定
禁止分包的工程包括：除本专用条款第*.*.*允许分包的专业工程以外的所有工程。
主体结构、关键性工作的范围：合同承包范围内所有的主体工程。
*.*.*分包的确定
允许分包的专业工程包括：本工程不允许转包，不允许违法分包。
其他关于分包的约定：
（*）除前款约定的分包内容外，经过发包人和监理人同意，承包人可以将其他非主体、非关键性工作分包
给第*人，但分包人应当经过发包人和监理人审批。发包人和监理人有权拒绝承包人的分包请求和承包人选择的
分包人。本项目分包人主要施工管理人员名单详见合同附件*。
（*）在相关分包合同签订并报送有关建设行政主管部门备案后*天内，承包人应当将*份副本提交给监理
人，承包人应保障分包工作不得再次分包。
*
第*种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：*
第*种方式：采用造价信息进行价格调整。
（*）关于基准价格的约定：按照****市建设工程造价管理机构发布的工程造价信息****年第**期大化
瑶族自治县信息价。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同
履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过*%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料
单价为基础超过*%时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料
单价跌幅以基准价格为基础超过*%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过
*%时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料
单价涨跌幅以基准单价为基础超过±*%时，其超过部分据实调整。
第*种方式：其他价格调整方式：人
**.合同价格、计量与支付
**.*合同价格形式
本工程采用综合单价合同价格形式。
*、单价合同。
综合单价包含的风险范围：除工程变更、项目特征不符、政策性调整、《承包人提供主要材料和设备*览表》
约定的材料、设备价格变动风险以外因素。
风险费用的计算方法：卜。
风险范围以外合同价格的调整方法：
①工程变更：按**.*.*变更估价原则的约定调整。
②政策性调整：按自治区建设行政主管部门颁布的文件执行。
③材料价格风险：按**.！的约定调整。
④其它：
*
*、总价合同。
总价包含的风险范围：风险费用的计算方法：
风险范围以外合同价格的调整方法：卜。
*、其他价格方式：
**.*预付款
**.*.*预付款的支付
**
预付款支付比例或金额：合同价款的**%。
预付款支付期限：合同签订后施工方正常进场开工可办理支付。
预付款扣回的方式：预付款在进度付款中同比例扣回。
**.*.*预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：无
预付款担保的形式为：无
**.*计量
**.*.*计量原则
工程量计算规则：工程的计量以国家及其****壮族自治区实施细则为准。计量采用国家法定的计量单位。结
算工程量应按工程量清单中约定的方法计算。已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量
是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。
计量周期
**.*.*关于计量周期的约定：每月**日前
**.*.*单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：
（*）工程量清单所列的工程量，不能作为承包人按合同履行其责任依据，实际施工中发生的工程量增加或
减少并不影响承包人履行合同的责任，工程结算以完成的实际工程量为准。
（*）除另有规定外，工程师应按照合同通过计量来核实确定已完成的工程量和价款，承包人应得到该价款
扣除保留金后的金额。当工程师要对已完工的工程量进行计量时，应适时地通知承包人参加。
**.*.*总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：除工程变更外，原图纸范围内的工程量不得按实计量。进度款按支付分解表支付，
按通用条款第**.*.*项【总价合同的计量）约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。
**.*.*总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第**.*.*项（总价合同的计量）约定进行计量：
**.*.*其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：卜
**.*工程进度款支付
**.*.*付款周期
关于付款周期的约定：工程款原则上按月支付，合同内进度款支付限额为已完成工程量的**%，工程变更部
分进度款支付限额为已完成工程量的**%；工程全部完工后，按完成工程量的**%支付工程进度款；工程完工验
收达到质量要求，项目结算经第*方审核后，工程款支付至结算总价的**%（含已支付的），预留*%作为质量保
证金。
发包人收到发票后**日内将资金支付到合同约定的承包人账号。
*
**.*.*进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：由承包人编制付款申请单。
**.*.*进度付款申请单的提交
（*）单价合同进度付款申请单提交的约定：*
（*）总价合同进度付款申请单提交的约定：*
（*）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：
**.*.*进度款审核和支付
（*）监理人审查并报送发包人的期限：按本合同《专用条款》第**.*条款相关规定执行。发包人完成审
批并签发进度款支付证书的期限：按本合同《专用条款》第**.*条款相关规定执行。
（*）发包人支付进度款的期限：按本合同《专用条款》第**.*条款相关规定执行。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：卜
**.*.*支付分解表的编制
*、总价合同支付分解表的编制与审批：*
*、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：总价项目不采用支付分解表的方式计算，而按工程量
清单计价规范的规定执行。
**.验收和工程试车
**.*分部分项工程验收
**.*.*监理人不能按时进行验收时，应提前**小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：**小时。
**.*竣工验收
**.*.*竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：按通用合同条款执行。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无
**.*.*移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：通过竣工验收之日起*日内。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按通用合同条款执行。
**.*工程试车
**.*.*试车程序
工程试车内容：无。
（*）单机无负荷试车费用由工承担；
（*）无负荷联动试车费用由/承担。
**.*.*投料试车
**
关于投料试车相关事项的约定：无。
**.*竣工退场
**.*.*竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：通过竣工验收之日起*日内。
**.竣工结算
**.*竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：按通用合同条款执行
竣工结算申请单应包括的内容：按通用合同条款执行。
**.*竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：
|
工程竣工结算报告金额 |
发包人审查时间 |
| * |
****元以下 |
从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起**天 |
| * |
****元-*****元 |
从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起**天 |
| * |
*****元-*****元 |
从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起**天 |
| * |
*****元以上 |
从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起**天 |
发包人完成竣工付款的期限：按通用合同条款执行。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用合同条款执行。
**.*最终结清
**.*.*最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：*式*份
承包人提交最终结算申请单的期限：按通用合同条款执行_
**.*.*最终结清证书和支付
（*）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用合同条款执行。
（*）发包人完成支付的期限：按通用合同条款执行。
**.缺陷责任期与保修
**.*缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：工程缺陷责任期为**个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。
**.*质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：是。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第*.*条提供履约担保的，
发包人不得同时预留工程质量保证金。
**.*.*承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第（*）种方式：
**
（*）质量保证金保函，保证金额为：*
（*）*%的工程款；
（*）其他方式：项目结算时预留结算工程总价*%。
**.*.*质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第（*）种方式：
（*）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及
价格调整的金额；
（*）工程竣工结算后将质量保证金汇入发包人指定银行账号；
（*）其他扣留方式：工程竣工结算时*次性预留*%的工程款作为质量保证金。
关于质量保证金的补充约定：缺陷责任期（工程质量保修期）满时，发包人将在**个工作日内会同承包人按照
合同约定的内容核实承包人是否完成保修责任。如无异议，发包人应当在核实后将质量保证金支付给承包人。但
保修责任范围内的质量缺陷未处理完成的应除外。
**.*保修
**.*.*保修责任
工程保修期为：（详见合同附件*质量保修期）。工程保修书具体内容见合同附件*。
**.*.*修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：接到保修通知之日起*日内。
**.违约
**.*发包人违约
**.*.*发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：人
**.*.*发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（*）因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的违约责任：*。
（*）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：*。
（*）发包人违反第**.*款（变更的范围）第（*）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约
责任：。
（*）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延
误或交货地点变更等情况的违约责任：卜
（*）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：按通用合同条款执行。
（*）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：按通用合同条
款执行。
**
(*）其他：卜。
**.*.*因发包人违约解除合同
承包人按**.*.*项（发包人违约的情形）约定暂停施工满**天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的
不能实现的，承包人有权解除合同。
**.*承包人违约
**.*.*承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：/
**.*.*承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
（*）承包人未按本合同通用条款第**.*.*（*）、（*）条内容完成的，承包人无条件返工处理，修复至工
程质量要求并承担相关费用，并在发包人规定的时间内完成返工，否则发包人有权扣罚该分项工程**%的工程款
作为处罚。
（*）承包人有本合同通用条款第**.*.*（*）条情形的，或经监理人检验认为修复质量不合格而承包人拒绝
再进行修补的，发包人将扣除承包人全部质量保修金。
（*）承包人有本专用合同条款*.*、*.*条违约责任的，发包人有权扣除承包人的违约金。违约金金额均在
承包人的履约保证金及计量支付款内扣除。监理人预先下发含有罚款意向的指令，如承包人不及时采取措施纠
正，则在指令下达后**天下发罚款通知书（不再陈述罚款理由）。承包人履约保证金被罚款后由发包人从最后
*次计量支付时扣除相应金额补足履约保证金。承包人在合同期内，完成合同规定的全部工程，且质量合格，在
本工程施工竣工验收后**天内可申请返还全部或部分罚款，返还金额由监理人审核，发包人批准。罚款金额返
还时不包括银行利息。
**.*.*因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人有违反以下情况之*的，发包人有权解除合同，并没收其全部
履约保证金。
（*）承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订协议书时商定的进度计划有效地开
展施工准备，造成工期延误的；
(*)承包人违反本合同通用条款第*.*条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人，或私
自将工程或工程的*部分分包出去的；
（*)未经监理人批准，承包人私自将已按响应文件承诺进入工地的工程设备、施工设备、临时工程或材料撤离
工地的；
(*)由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程，而又未采取有效措施赶上进度，造成工期
严重延误的；
（*)承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务，或由于法律、财务等原因导致承包人无法继续履
**
行或实质上已停止履行合同的义务的；
（*）合同签订之日起**日内，承包人无法按合同规定及响应文件的承诺进场经监理工程师认可的全部人员和
机械的。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他
文件的费用承担方式：按通用合同条款执行。
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：
（*）*级以上的地震；
（*）*级以上持续*天的大风；
（*）暴雨级且降雨量**-*****以上持续*天的大雨；
（*）**年以上未发生过，持续*天的**℃以上高温天气；
（*）**年以上未发生过，持续*天的*℃以下严寒天气；
（*）**年以上未发生过的洪水。
对上述几种形式，应以造成灾害和影响施工并以政府相关部门的规定为准
**.*因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后**天内完成款项的支付。
**.保险
**.*工程保险
关于工程保险的特别约定：建筑工程、安装工程*切险由承包人投保。
**.*其他保险
关于其他保险的约定：承包人必须为施工现场从事施工的所有作业人员和管理人员办理意外伤害保险，并支
付保险费。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：由承包人自行考虑。
**.*通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：由变更人*天内通知合同对方当事人。
**.争议解决
**.*争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：
**.*.*争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：/
选定争议评审员的期限：*
**
争议评审小组成员的报酬承担方式：*
其他事项的约定：。
**.*.*争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（*）种方式解决：
（*）向/仲裁委员会申请仲裁；
（*）向有管辖权的人民法院起诉。
附件
协议书附件：
附件*：工程质量保修书
**
附件*：
工程质量保修书
发包人（全称）：****自治县生态移民局
承包人（全称）：****
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经
协商*致就****签订工程质量保修书。
*、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括工程量清单范围内的工程内容，以及双方约定的其他项目。具体保修
的内容，双方约定如下：按照合同执行，在承包方未能及时修复的内容将按扣费处理。其
他未尽事宜按国家相关规定执行。
*、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
*.桥梁工程为_年（建议桥梁隧道主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限）；
*.道路工程为*年（建议路基、路面、桥面为*年）；
*．排水（雨水）工程为*年（建议道路工程中的排水工程为*年）；
*．绿化工程为单位工程竣工验收合格后*年：
*.地下防水工程为*年（建议为*年）；
*．其他附属工程为*年；
*.其他项目保修期限约定如下：。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
*、缺陷责任期
工程缺陷责任期为_**个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先
于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
*、质量保修责任
*.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起*天内派人保修。
承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用从质量保修金内
*
扣除。
*.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
*.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即
向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应
资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
*质量保修完成后，由发包人组织验收。
*、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
*、双方约定的其他工程质量保修事项：
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其
有效期限至保修期满。
发包人（公章）承包人（公章）：****
*
地址：地址：防城港市防城区银联小区*栋***室
法定代表人（签字）：法定代表人（签字）
委托代理人（签字）：委托代理人（签字）
电话：电话：****-*******
传真：传真：****-*******
开户银行：开户银行：柳州银行股份有限公司大化支行
账号：账号：********************
邮政编码：邮政编码：
**
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
