合同编号：****-**-****-****
****省****市****市农业农村局****年****市**
亩高标准农田建设项目（改造提升）合同书
发包人（全称）：****市农业农村局
承包人（全称）：****
日期：****年*月
****省****市****市农业农村局****年****市**亩高标准农田建设项目（改造提升）合同书
合同编号：****-**-****-****
第*部分合同协议书
发包人（全称）：****市农业农村局
承包人（全称）：****
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平
和诚实信用的原则，双方就****省****市****市农业农村局****年****市**亩高标准农田建设项目（改
造提升）工程施工及有关事项协商*致，共同达成如下协议：
、工程概况
*.工程名称：****省****市****市农业农村局****年****市**亩高标准农田建设项目（改造提升）
*.工程地点：位于****市部山镇、景芝镇及大汶河旅游发展中心
*.工程立项批准文号：****-******-**-**-******
*.资金来源：****
*.工程内容：包括灌溉与排水工程、田间道路工程、农田输配电工程、其他工程、农田地力提升工程签
施工内容。
*.工程承包范围：设计图纸、工程量清单及招标文件规定的全部内容及发包人要求所有工作内容的施工
及保修阶段的全部内容。
*、合同工期
****年*月*日。注：具体开工时间以发包人通知的开工时间为准。
计划开工日期：
计划竣工日期：****年**月**日。
工期总日历天数：***天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不*致的，
以工期总日历天数为准。
*、质量标准
工程质量符合合格标准。
*、签约合同价与合同价格形式
*.签约合同价为：
人民币（大写）*任*******任*****元*角*分（￥********.**元）。
其中：
（*）邵山镇：人民币（大写）*************元*角*分（￥*******.**元）。
（*）景芝镇：人民币（大写）*********任*****元*角*分（￥********.**元）。
*
（*）大汶河旅游发展中心：人民币（大写）*******任****元*角*分（￥*******.**元）。
*.合同价格形式：固定全费用综合单价
*、项目经理
承包人项目经理：王学洲。
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）招标文件及答疑补充、投标文件：
（*）中标通知书；
（*）投标函及其附录；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
（*）图纸；
（*）已标价工程量清单；
（*）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*类内容的文件，应以
最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合
同价款。
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分
包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
*.发包人和承包人承诺不再就本工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
*、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。
*、签订时间
本合同于****年*月**日签订。
*、签订地点
本合同在****市公共法律服务中心签订。
*
**、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
**、合同生效
本合同自签订之日起生效。
**、合同份数
本合同*式*份，均具有同等法律效力，发包人执*份，承包人执*份，招标代理机构、****市公共资
源交易中心****分中心、****市公证处各执*份。
发包人：*（盖章）
承包人（盖章）
法定代表人取基委托代理人：（签字或盖章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
**
*
第*部分通用合同条款
通用合同条款执行《建设工程施工合同（示范文本）》（**-****-****）第*部分“通用合同条款”。
第*部分专用合同条款
**般约定
*.*词语定义
*.*.*合同
*.*.*.**其他合同文件包括：履行合同过程中对合同内容有实质性影响的会议纪要、影像资料、签证、
测量记录、设计变更等资料。
*.*.*合同当事人及其他相关方
*.*.*.*监理人：
名称：详见监理合同；
资质类别和等级：详见监理合同
联系电话：详见监理合同
电子信箱：详见监理合同
通信地址：详见监理合同
*.*.*.*设计人：
详见设计合同
名称：
资质类别和等级：详见设计合同；
联系电话：详见设计合同
电子信箱：详见设计合同
通信地址：详见设计合同
*.*.*工程和设备
*.*.*.*作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包方提供的施工场地。
*.*.*.*永久占地包括：依据设计图纸确定。
*.*.*.**临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。
*.*法律
适用于合同的其他规范性文件：执行通用条款。
*.*标准和规范
*.*.*适用于工程的标准规范包括：执行通用条款。
*.*.*发包人提供国外标准、规范的名称：
发包人提供国外标准、规范的份数：
发包人提供国外标准、规范的名称：
*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：*。
*.*合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（*）合同协议书；
（*）招标文件及答疑补充、投标文件；
（*）中标通知书；
（*）投标函及其附录；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款
（*）技术标准和要求；
（*）图纸；
（*）已标价工程量清单；
（**）其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*类内容的文件，应以
最新签署的为准。
*.*图纸和承包人文件
*.*.*图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订之日起*日内；
发包人向承包人提供图纸的数量：提供施工图纸*套；
发包人向承包人提供图纸的内容：施工图。
*.*.*承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：详细施工组织设计、工程进度计划、专项施工方案；
承包人提供的文件的期限为：进场前*天；
承包人提供的文件的数量为：*套；
承包人提供的文件的形式为：纸质版*套，电子版*份；
发包人审批承包人文件的期限：收到文件后*个工作日内。
*
*.*.*现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：执行通用条款
*.*联络
*.*.*发包人和承包人应当在*天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请
求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人
*.*.*发包人接收文件的地点：项目所在地发包人项目部：
发包人指定的接收人为：赵永明
承包人接收文件的地点：项目所在地承包人项目部：
承包人指定的接收人为：王学洲
监理人接收文件的地点：项目所在地监理人项目部：
监理人指定的接收人为：详见监理合同
*.**交通运输
*.**.*出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权
利，并承担相关手续费用和建设费用，结算时不单独增加该费用。
***.*场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：本项目施工现场搭设边界为界。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：工
*.**.*超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
*.**知识产权
*.**.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发
包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。
*.**.*关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。
*.**.*承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款。
*.**工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整；是。
允许调整工程量偏差范围：招标人提供的工程量清单项目工程量有误或因非承包人原因引起的工程量变
*
化应当按实进行调整。
*.发包人
*.*发包人代表
发包人代表：
姓名：赵永明
身份证号：
职务：/
联系电话：
电子信箱：
通信地址：-
发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导监理工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系，协
调工程质量、安全文明、进度、造价、资料和施工中存在的其它问题，牵头解决有关设计和技术签证，办理、
签认现场经济技术签证，审核工程进度等有关资料。
*.*施工现场、施工条件和基础资料的提供
*.*.*提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：已满足开工条件。
*.*.*提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：①各专业管线单位的档案资料由发包人协调、由产权
单位向承包人提供地下管线资料。②沿线各单位的地下设施需由承包人在施工前进行详细的调查，并做好保
护；③由发包人、监理人、承包人现场交验，并做好交验记录；④施工用水、施工用电发包人帮助承包人协
调接点，产生的各种费用由承包人自行承担。
*.*资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：
发包人是否提供支付担保：
发包人提供支付担保的形式：
*承包人
*.*承包人的*般义务
（*）承包人提交的竣工资料的内容：承包人向发包人提交完整竣工图纸（含竣工图纸电子版）及施工
过程中的工程资料、影像资料、竣工结算资料。
承包人需要提交的竣工资料套数：根据发包人要求。
*
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后**天内。
承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档。
竣工资料附加条款：
①施工图中没有设计变更，施工后由承包人在发包人提供的施工图纸加盖竣工图章，于竣工后提供给发
包人。
②施工中只有*星的少量设计变更，承包人在施工图纸中标明变更位置，并连同按本招标文件规定的变
更程序而签署的变更签证（见本合同：**.*变更程序），于竣工后由承包人加盖竣工图章交发包人。
③施工中对原设计变更较多，原施工图难以作为竣工图，承包人重新绘制竣工图并承担相应费用。承包
人将重新绘制的竣工图并连同按本招标文件规定的变更程序而签署的变更签证（见本合同：**.*变更程序），
于竣工后由承包人加盖竣工图章交发包人。
（**）承包人应履行的其他义务：
*）发放中标通知书后*天内，提供总施工进度计划（总进度计划应被视为投标文件的完善、细化，而
不是投标文件的修改和否定）
*①需办理特别通行证时，由承包人自行负责办理：*施工现场要排放有害污水、施工噪音时，由承
包人办理有关手续，并承担相应费用：
*）承包人负责已完工程（包括发包人甩项的成品）的保护工作：承包期间损坏，由承包人自费修复。
承包人有义务配合发包人向有关管理部门进行移交，在未办理交接手续前仍由承包人负责看护，因人为原因
造成的损坏和设施的丢失、卫生保洁等仍由承包人负责并承担由此发生的费用。
*承包人负责并承担施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构建物的保护要求及费用
*）按招标文件要求、投标书承诺及当地建设部门要求完成，服从发包人的调度，随时搞好现场的清洁
卫生，并承担费用：
*）承包人应为下述人员：*发包人雇用的任何其他承包人及其工人：*发包人的工人；③合法履行职
贵的国家公务人员、监理人员提供以下服务和配合：*、无偿使用承包人负责修建、维修的任何道路或通道：
Ⅱ、有偿使用承包人提供的临时工程和承包人在现场的垂直运输机械和设备：Ⅲ、为保证承包人和其他承包
人的工作不发生冲突，承包人应对他们的工作场所或材料存放等负责协调：**、为工程检查提供必要的安全
防护措施。原有设施在施工过程中发生损坏，由承包人负责修复或赔偿。
*.*项目经理（项目负责人）
*.*.*项目经理：
姓名：王学洲：
*
身份证号：
建造师执业
建造师注册
建造师执业
安全生产考
联系电话：
电子信箱：
通信地址：
承包人对项目经理的授权范围如下：授权项目经理处理本工程全部事宜。
项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理须常驻现场，并保证**小时联系畅通。项目经理有事
离开施工现场，必须向发包人书面请假，每月至少在工地**天，不满**天的，需缴纳*****元/月的违约
金。连续*个月不满**天，发包人有权终止施工合同。承包人在合同终止前产生的所有债务均由其自行承
担。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：处以**元违约金，且发
包人有权解除合同
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任；发包人进行不定期的抽查，经发包人检查若发现未
经批准擅自离开施工现场的，处以**元／次违约金，连续*次检查缺勤的，处以**元的违约金，承包人
并承担上述违约给发包人造成的*切损失。
*.*.*承包人擅自更换项目经理的违约责任：处以**元/次违约金，承包人承担上述违约给发包人造成
的*切损失，且发包人有权解除合同。
*.*.*发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，通知中应当载明要求更换的理由。承
包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：处以**元／次违约金，承包人承担上述违约给发包人造成
的*切损失。
*.*承包人人员
*.*.*承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：工程开工前*天（提供与投标时
*致的项目部人员名单）
*.*.*发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承
包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：处以**元/人/次违约金，承包人承担上述违约给
发包人造成的*切损失。
*
（**）因承包人原因导致变更的以及因承包人导致发包人的直接损失的，由承包人承担，延误的工期不
顺延，并承担由此给发包人造成的*切经济损失。
（**）承包人不得借用资质，不得将工程进行转包或违法分包，如被发现，发包人有权单方面解除与承
包人的所有委托事项，并要求承包人返还发包人向其支付的全部费用及其他费用支出，并承担由此给发包人
造成的*切经济损失。
**.*.*承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关法律责任。
**.*.*因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：执行通用条款。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的
其他文件的费用承担方式：双方约定。
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形；当地气象部门核定的**年*遇
的恶劣天气、*级以上的地震。
**.*因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后**天内完成款项的支付。
**.保险
**.*工程保险
关于工程保险的特别约定：由承包人办理，并承担相关费用。
**.*其他保险
关于其他保险的约定：由承包人办理，并承担相关费用。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：由承包人办理，并承担相关费用。
**.*通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：由承包人承担通知义务。
**.争议解决
**.*争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：工
**.*.*争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：
**
选定争议评审员的期限：
争议评审小组成员的报酬承担方式：
其他事项的约定：
**.*.*争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第*种方式解决
（*）向仲裁委员会申请仲裁；
（*）向****市人民法院起诉。
**.补充条款
**.*本工程税金需在工程建设所在地交纳（如有政策调整，按国家政策执行）。
**.*承包人须与所用民工签订劳务合同，并按现行规定组织农民工进行实名制注册，依法开立支付农民
工工资专用账户，留存相关支付凭证；与材料、设备等供应单位签订供货合同。承包人须与所用民工签订劳
务合同，与材料、设备等供应单位签订供货合同。承包人应按时支付所有人工费及材料、设备等供应单位的
合同价款。若因拖欠问题造成不良影响和损失，承包人自行承担责任，必要时发包人有权从工程款中直接支
付。承包人必须专款专用，若有拖欠农民工工资情形，所发生的*切责任由承包人承担，由此导致工程停工
超过*天，发包人有权终止合同并处本合同总价款**%的违约金；若因工资拖欠引起民工上访等不良事件，
除限期有效解决外，并视情节轻重给予承包人每次*****元-*****元的罚款，发包人视情形有权终止合同并
处本合同总价款**%的违约金。
**.*承包人应按时支付所有人工费及材料、机械等供应单位的合同价款。如因合同款拖欠问题造成不良
影响和损失，承包人自行承担责任，必要时发包人有权从工程款中直接支付。
**.*工程材料的品种、规格、型号、质量必须达到设计要求、规范标准及发包人的要求。
**.*承包人应做好对现场地下现有管线及地上设备设施的保护，并将此部分费用在投标报价中考虑。
**.*承包人作为施工现场安全的贵任主体，必须坚持“安全第*、预防为主”的方针，安全人员、安全
设施的配备必须符合国家标准要求，必须有切实可行的安全管理制度和措施。
**.*工程施工过程中应做好相应的防音防噪措施，保证施工现场的正常生活，并承担发生的相关费用。
**.*工程施工过程中做好扬尘防控措施，施工车辆运输过程中做到全密闭运输，防尘处理达到当地扬尘
防控要求，车辆进入施工现场时要做好冲洗工作，对裸露地面、物料采取铺设防尘网（布）或临时绿化等抑
尘处理措施。车辆在运输、施工过程中发生的交通违章或施工安全事故均由承包人负责，发包人不承担任何
责任，渣土清运：施工产生的渣土力争日产日清，最退于**小时内清运完毕，未及时清理的渣土要覆盖严
**
密、湿法作业：土方作业时，必须采用湿法作业。裸露土地和物料覆盖：裸露土地必须使用密目网（不低于
***目/***平方厘米）覆盖，做到到边、到位：物料必须码放整齐，易扬尘物料必须覆盖。
**.*工程施工用水、用电、施工现场的临时设施和场地平整以及竣工后的清理工作均由承包人自行解决。
**.**工程开工前承包人须向发包人提供其签署的工程质量、进度、安全责任等书面承诺，并认真执行。
**.**工程竣工验收后，未进行交接前，成品保护、维护仍然由承包人负责，交接后由发包人负责。
发包人：（盖章）承包人：（盖章）
*
*
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）
地址：****市外食街*号地址：****省滩坊市安
**
附件*:
工程质量保修书
发包人（全称）：****市农业农村局
承包人（全称）：****
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商*致就
****省****市****市农业农村局****年****市**亩高标准农田建设项目（改造提升）（工程全称）签订
工程质量保修书。
、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修贵任。
具体保修的内容，双方约定如下：招标文件、工程量清单及图纸包括的全部内容。
*、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
本工程质量保修期为*年，自工程竣工验收合格之日起计算。
*、缺陷责任期
工程缺陷责任期为**个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行
验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
*、质量保修责任
*.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起*天内派人保修。承包人不在约定
期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
*.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
*、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政
主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方
案，承包人实施保修。
*、质量保修完成后，由发包人组织验收。
*、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
*、双方约定的其他工程质量保修事项：
**
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修
期满。
发包人（盖章）：承包人（盖章）
*
地址：安成市外食街*安地址：****省****市****市兴安街道西环路*号
法定代表人（签字或盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
或委托代理人（签字或盖章）：
或委托代理人（签字或盖章）
附件*：安全生产合同
安全生产合同
为在****省****市****市农业农村局****年****市**亩高标准农田建设项目（改造提升）（项目名称）
施工标段施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包
人（****市农业农村局，以下简称“发包人”）与承包人（****，以下简称“承包人”）
特此签订安全生产合同：
*.发包人职责
*严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求，
（*）按照“安全第*、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与
安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（*）重要的安全设施必须坚持与主体工程“*同时”的原则，即：同时设计、申批，同时施工，同时验
收，投入使用。
（*）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
（*）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。
*.承包人职责
（*严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的
法律法规的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求，
（*）坚持“安全第*、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宜传教育，增强全员
安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，
有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和
遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（*）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生
产管理系统必须做到纵向到底，*环不漏：各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。
项目经理是安全生产的第*责任人。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发
生。
（*）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治
安的行为。
（*）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全
技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对
**
于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验
等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业
无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
（*）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉
消防设备的性能和使用方法：承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，
或允许、容忍上述同样行为。
（*）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿
戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
（*）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好
状态：不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
（*）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具
有相关的安全标志牌。
（**）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案：如果发生
安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政贵任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，
并坚持“*不放过”的原则，严肃处理相关责任人，
*.违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。
*.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。
承包人（盖站）
发包人：（盖章）
法定代表火或其委托代理人：签字或德
法定代表人或其委托代理人
日期：**年*月*日日期****年*月**日
**
其他管理和技术人员最低要求
附件*、
| 职务 |
姓名 |
职称 |
证书名称 |
证号 |
| 项目经理 |
王学洲 |
高级工程师 |
注册建造师证书 |
鲁**************** |
| 技术负责人 |
李海港 |
工程师 |
职称证 |
潍************ |
| 施工员 |
孙凯 |
/ |
水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 |
************** |
| 质检员 |
张海兰 |
* |
水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 |
************** |
| 材料员 |
崔建智 |
/ |
水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 |
************** |
| 资料员 |
李秀龙 |
/ |
水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 |
*************** |
| 专职安全员 |
朱海江 |
* |
安全生产考核合格证书 |
鲁水安************ |
| 预算员 |
孙庆涛 |
* |
造价工程师证书 |
建[造]************** |
| 项目副经理 |
曹小龙 |
* |
注册建造师证书 |
鲁**************** |
| 安全总监 |
陈树山 |
* |
注册安全工程师证书 |
****************** |
| 财务员 |
曹全墨 |
|
会计证 |
************** |
| 劳资专管员 |
林安 |
助理工程师 |
职称证 |
安************ |
| 合同管理员 |
朱虹 |
助理工程师 |
职称证 |
安************ |
| 档案管理员 |
曹锦祎 |
助理工程师 |
职称证 |
鲁************* |
投标人在投标文件中承诺派驻的其他管理和技术人员（例如项目副经理、专业工程师等）。为本项
配备的上述项目管理机构主要人员，不允许更换。如中标人派驻的人员数量和资格条件不满足本表要求
标人应取消其中标资格。
附件*、项目经理委托书
****
****省****市****市农业农村局****年****市**亩高标准农田建设项目（改造提升）项目经理委任书
致：****市农业农村局
****法定代表人（副经理、杨军）代表本单位委任（项目经理、王学洲）为（山
东省****市****市农业农村局****年****市**亩高标准农田建设项目（改造提升））的项目经理。凡本合
*
海方面土作，电王学洲代表本单位全面负责。
同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算
盖章
承包人
法定代表人：扬军（副经理）
（监理人）****湖海建设项目管理有限公司
抄送：
附件*、农民工工资承诺函
农民工工资承诺函
致：****市农业农村局
为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本人杨军（法定代表人姓名）以****市水利建筑安装公
司（投标人全称）法定代表人的资格，郑重承诺：
本单位如果中标承建项目合同工程，需要使用农民工时，将保证实施规范的农民工工资管理，设立专职
劳务员，做到：
*、按照《劳动法》规定雇佣和使用农民工，与农民工依法签订劳动合同、建立职工名册、实行农民工
实名制管理：在银行建立农民工工资专用账户，制定《农民工工资专用账户管理制度》，专门用于发放农民
工工资；为农民工办理实名制工资支付银行卡，按月足额通过银行卡支付农民工工资，实行月结月清；工资
将直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”；健全农民工用工和工资发放记录，并提供银行出具的相
关证明材料。
*、我单位分包单位雇佣农民工的，将要求分包单位按规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定
及时结付农民工工资；劳务、分包企业负责为招用的农民工申办银行个人工资账户并办理实名制工资支付银
行卡，负责将工资卡发放至农民工本人手中，每月考核农民工工作量并编制工资支付表，经农民工本人签字
认可后，交施工总承包单位委托银行通过其设立的农民工工资专用账户直接划入农民工个人工资支付银行
卡。
*、对劳务分包单位的工资核算、发放进行全面监督、管控，保证农民工工资按照劳务合同足额及时发
放到位；如因我公司未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫
付欠款。本单位对分包单位清偿欠农民工工资负总责。
*、制定《欠薪突发事件应急处置预案》，建立《应急周转金制度》，在施工现场设立《农民工工资维
权信息告示牌》。
*、如发生农民工工资纠纷、投诉上访等事件，我公司保证积极配合、及时处理，承担总承包责任及相
关的经济、法律、社会责任，尽最大努力消除社会影响。若因拖欠农民工工资造成社会不良影响，我公司愿
意接受业主依照有关规定作出的处罚决定。
*、本公司同意：在合同执行期间我单位对农民市卫资承担您证责任。
承包人：（盖章）
法定（农人或其授权代理人：[签字)；
日期***年*月**日
*
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
