合同编号:
有
江
岩
*
建设工程监理合同
(品目*:****区********年抢险及*星维修项目监理)
采购人(全称):****区教育局
代建人(全称):********国有教育投资发展集团有限公司经办人:
监理人(全称):****
第*部分协议书
采购人(全称):****区教育局
代建人(全称):********国有教育投资发展集团有限公司
监理人(全称):****
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及
其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,*方就
下述工程委托监理与相关服务事项协商*致,订立本合同。
工程概况
*.工程名称:****区********年抢险及*星维修项目;
*.工程地点:****市内;
*.工程规模:以实际实施规模为准;
*.项目总投资:以实际投资规模为准;
词语限定
协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
*、组成本合同的文件
*.协议书;
*.中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工
程);
*.投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适
用于非招标工程);
*.专用条件;
*.通用条件;
*.附录,即:
*
附录*相关服务的范围和内容
附录*采购人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备
本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成
部分。
*、总监理工程师
总监理工程师姓名:夏荣立,身份证号码:
******************,注册号:********。
*、签约酬金
签约酬金为人民币(暂定):*****元(大写:******
元整),计算式:***×*.*%×*.*=*****元。
监理酬金按中标下浮率**%下浮后暂定为:人民币*****元
(大写:******元整,其中价款*****.**元,税款****.**
元,适用税率为*%,在合同履行期间,如因国家税收政策变化引发
增值税税率发生变化,本合同应适用调整后最新税率。该签约酬金为
暂定价,实际合同价为:以监理服务范围内的经相关审计单位审定的
建安费为基数计算,按《国家发展改革委、建设部关于(建设工程监
理与相关服务收费管理规定)的通知》(发改价(****)***号)(本
工程专业调整系数取*,工程复杂程度调整系数确定为*,高程
调整系数为*)结合监理人自报的优惠下浮率(**%)计算,并最
终以相关审计单位审定的最终结算金额为准。
*.相关服务阶段酬金:在施工阶段监理酬金下浮优惠时已计取,
不另计。
*
其中:
(*)勘察阶段服务酬金:
(*)保修阶段服务酬金:
(*)其他相关服务酬金:
*、期限
*.监理期限:施工阶段及保修阶段监理服务。
自项目实际实施始,至项目竣工验收合格、结算、移交工作完
成、保修期满之日止。
*.相关服务期限:
保修阶段服务期限:自项目保修阶段始,至双方的合同义务履
行完成之日止。
*、双方承诺
*.监理人向采购人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。
*.采购人向监理人承诺,按照本合同约定派遗相应的人员,提
供房屋、资料、设备,并按本合同约定支付酬金。
*、合同订立
年*月
*、订立时间:****口
*.订立地点:****市。
*.本合同·式_***_份,具有同等法律效力,每方各执
*份。
采购人! |
(盖章) |
代建人:(盖章) |
住 |
所:****省****市****区威 |
住所:****省****市****区* |
清路*号 |
|
渔安安井片区未来方舟***组团*层*号 |
邮政编码: |
****** |
邮政编码:****** |
法定代表人或其授权 |
|
法定代表人或其授权 |
的代理人:(签字) |
|
的代理人:(签字) |
开户银行:工商银行****支行 |
|
开户银行:中国农业发展银行****市南明区支行 |
账 |
号:******************* |
账号 |
电话: |
****-******** |
***********************电话:****-******** |
传真: |
****-******** |
传真:****-******** |
电子邮箱: |
|
电子邮箱: |
监理人: |
(盖章) |
|
住所:****省****市****区 |
|
|
渔安街道东山路***号中天世纪新 |
|
|
城*组团环岛南侧商业**层*号 |
|
|
邮政编码: |
****** |
|
法定代表人或其授权 |
|
|
的代理人:(签字) |
|
|
开户银行:中信银行****护国支行 |
|
|
账 |
号:******************* |
|
电话: |
******** |
|
传真: |
******** |
|
电子邮箱: |
*********@**.**** |
|
采购人!(盖章)代建人:(盖章)
住所:****省****市****区威
住所:****省****市****区
*
渔安安井片区未来方舟***组团*
清路*号
层*号
邮政编码:************
邮政编码:
法定代表人或其授权法定代表人或其授权
的代理人:(签字)的代理人:(签字)
**********
开户银行:工商银行****支行开户银行:中国农业发展银行****
市南明区支行
账号:*******************
账号
***********************
电话:
****-********电话:****-********
传真:
****-********传真:****-********
电子邮箱:电子邮箱:
监理人:(盖章)
住所:****省****市****区
渔安街道东山路***号中天世纪新
城*组团环岛南侧商业**层*号
邮政编码:******
法定代表人或其授权
的代理人:(签字)
开户银行:中信银行****护国支行
账号:*******************
电话:********
传真:********
电子邮箱:*********@**.***
*
第*部分通用条件
*.定义与解释
*.*定义
除根据上下文另有其意义外,组成本合同的全部文件中的下列名
词和用语应具有本款所赋予的含义:
*.*.*“工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设
工程。
*.*.*“采购人”是指本合同中委托监理与相关服务的*方,及
其合法的继承人或受让人。
*.*.**“监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的*方,及
其合法的继承人。
*.*.*“承包人”是指在工程范围内与采购人签订勘察、设计、
施工等有关合同的当事人,及其合法的继承人。
*.*.*“监理”是指监理人受采购人的委托,依照法律法规、
工程建设标准、勘察设计文件及合同,在施工阶段对建设工程质量、
进度、造价进行控制,对合同、信息进行管理,对工程建设相关方的
关系进行协调,并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。
*.*.*“相关服务”是指监理人受采购人的委托,按照本合同
约定,在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。
*.*.*“正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定
的监理人的工作。
*.*.*“附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工
作。
*.*.*“项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的
组织机构。
*.*.**“总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权,
全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。
*.*.**“酬金”是指监理人履行本合同义务,采购人按照本合
同约定给付监理人的金额。
*.*.**“正常工作酬金”是指监理人完成正常工作,采购人应
给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。
*.*.**“附加工作酬金”是指监理人完成附加工作,采购人应
给付监理人的金额。
*.*.**“*方”是指采购人或监理人;“双方”是指采购人和
监理人;“第*方”是指除采购人和监理人以外的有关方。
*.*.**“书面形式”是指合同书、信件和数据电文(包括电报、
电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容
的形式。
*.*.**“天”是指第*天*时至第*天*时的时间。
*.*.**“月”是指按公历从*个月中任何*天开始的*个公历
月时间。
*.*.**“不可抗力”是指采购人和监理人在订立本合同时不可
预见,在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会
性突发事件,如地震、海啸、癌疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用
条件约定的其他情形。
*.*解释
*.*.*本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用
*种及以上语言文字时,应以中文为准。
*
*.*.*组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除
专用条件另有约定外,本合同文件的解释顺序如下:
(*)协议书;
(*)中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标
工程);
(*)专用条件及附录*、附录*;
(*)通用条件;
(*)投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适
用于非招标工程)。
双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时,属于同*类
内容的文件,应以最新签署的为准。
*.监理人的义务
*.*监理的范围和工作内容
*.*.*监理范围在专用条件中约定。
*.*.*除专用条件另有约定外,监理工作内容包括:
(*)收到工程设计文件后编制监理规划,并在第*次工地会议
*天前报采购人。根据有关规定和监理工作需要,编制监理实施细则;
(*)熟悉工程设计文件,并参加由采购人主持的图纸会审和设
计交底会议;
(*)参加由采购人主持的第*次工地会议;主持监理例会并根
据工程需要主持或参加专题会议;
(*)审查施工承包人提交的施工组织设计,重点审查其中的质
量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性;
(*)检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构
和人员资格;
*
(*)检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况;
(*)审查施工承包人提交的施工进度计划,核查承包人对施工
进度计划的调整;
(*)检查施工承包人的试验室;
(*)审核施工分包人资质条件;
(**)查验施工承包人的施工测量放线成果;
(**)审查工程开工条件,对条件具备的签发开工令;
(**)审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明
文件的有效性和符合性,并按规定对用于工程的材料采取平行检验或
见证取样方式进行抽检;
(**)审核施工承包人提交的工程款支付申请,签发或出具工
程款支付证书,并报采购人审核、批准;
(**)在巡视、旁站和检验过程中,发现工程质量、施工安全存
在事故隐患的,要求施工承包人整改并报采购人;
(**)经采购人同意,签发工程暂停令和复工令;
(**)审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新
设备的论证材料及相关验收标准;
(**)验收隐蔽工程、分部分项工程;
(**)审查施工承包人提交的工程变更申请,协调处理施工进度
调整、费用索赔、合同争议等事项;
(**)审查施工承包人提交的竣工验收申请,编写工程质量评估
报告;
(**)参加工程竣工验收,签署竣工验收意见;
(**)审查施工承包人提交的竣工结算申请并报采购人;
(**)编制、整理工程监理归档文件并报采购人。
*
第*部分专用条件
*.定义与解释
*.*解释
*.*.*本合同文件除使用中文外,还可用
*.*.*约定本合同文件的解释顺序为:合同、中标通知书、招
投标文件及其他相关资料等。
*.监理人义务
*.*监理的范围和内容
*.*.*监理范围包括:本项目工程全部建设内容及施工阶段(含竣
工验收、结算、移交工作)和保修阶段等的监理服务工作。
补充:当工程发生规划调整或其它重大建设方案变化时,项目业
主、代建人有权根据上级主管部门的指示意见将合同范围内的部分内
容予以扣除,被取消的部分建设内容不在本合同范围内。本项目工程
保修阶段不予计算相关监理费,但监理人应提供同等质量的监理服
务。
*.*.*监理工作内容包括:①施工阶段的主要工作包括施工过程
虫的质量、进度、投资控制、安全生产监督管理,合同、信息等方面的
协调管理,以及竣工结算的审核及其他配合工作。②保修阶段主要工
作包括检查和记录工程质量缺陷,对缺陷原因进行调查分析并确定责
任归属,审核修复方案监督修复过程并验收,审核修复费用等。③各阶
段的具体工作内容执行国家、行业的有关规范和规定及采购、代建人
要求。
*.*监理与相关服务依据
*.*.*监理依据包括:相关法律、法规、规范、标准,正式的
设计文件,相关合同。
**
*.*.*相关服务依据包括:监理合同及相关法律法规。
*.*项目监理机构和人员
*.*.*更换监理人员的其他情形:须提前**个工作日书面向采
购人提交申请,若确需更换的,更换的监理人员必须满足项目需求
*.*履行职责
*.*.*对监理人的授权范围:
在涉及工程延期-天内和(或)金额/*元内的变更,监理
人不需请求采购人即可向承包人发布变更通知。
*.*提交报告
监理人应提交报告的种类(监理规划、监理月报及约定的专项报
告)、实际和份数:
监理规划:在第*次工地会议前提交,*份
监理实施细则:相应工程施工前*天提交,*份
监理月报:每月*日前提交,*份(其中*份专报代建人工程管
理部门)
其他专项报告:按代建人要求的时间提交,*份
监理人在按上述要求提交报告后仍需在工程完工后完整提交监
理文件资料是另行按要求提交上述报告用于存档。
*.采购人义务
*.*采购人代表
采购人代表为:
*.*答复
采购人同意在**天内,对监理人书面提交并要求做出决
定的事宜给予书面答复。
**
*.违约责任
*.*监理人的违约责任
*.*.*监理人赔偿金额按下列方法确定:
*.*.*.*因监理人原因给采购人、代建人造成直接经济损失由监
理人负责赔偿。赔偿金=直接经济损失×正常工作酬金工程概算投
资额(或建筑安装工程费)
*.*.*.*监理人更换项目总监及项目监理机构专业人员的:
须经采购人、代建人书面同意。若监理人未经批准擅自更换项目
总监及监理机构专业人员需向采购人、代建人缴纳违约金。违约金为:
总监理工程师**元/(人次),其他工作人员****元/(人次)。
*.*项目业主、管理人、代建人的违约责任
*.*.*项目业主、管理人、代建人逾期付款利息按下列方法确定:
不计逾期付款利息。
*.支付
*.*支付货币
币种为:人民币,比例为:,汇率为:
**
*.*同意按以下的方式支付监理人的报酬:
支付次数 |
支付时间 |
支付金额(元) |
* |
竣工验收合格后*天内 |
支付合同金额的**%。 |
* |
竣工结算审计后**天内 |
监理服务费支付至按合同约定计算方式计算金额的***%(最终结算金额不得突破合同金额)。 |
注:本项目工程监理费由采购人支付给代建人,由代建人拨付给
监理人,付款前监理人需提供抬头为委托人单位全称的符合国家、地
方法律法规规定的等额有效的增值税发票。监理人应理解业主单位因
资金使用调配问题所可能引起的监理费延误支付,并放弃这种延误支
付所可能引起的索赔申请。
采购人开票信息:
公司名称:****区教育局
税号:******************
地址:****省****市****区威清路*号
开户银行:工商银行****支行
银行账号:*******************
电话:****-********
若采购人开票信息发生变更,及时通知监理人更换开票信息。监
理人未按要求提供等额合规发票的,采购人有权拒绝支付相应款项。
**
代建人信息为:
公司名称:********国有教育投资发展集团有限公司
税号:******************
公司地址:****省****市****区渔安安井片区未来方舟***组
团*层*号
电话号码:****-********
开户银行:中国农业发展银行****市南明区支行
银行账号:***********************
监理人收款信息为:
户名:****
开户行:中信银行****护国支行
账号:*******************
监理人收款信息发生变化的,监理人应提前告知采购人提供新的
有效的收款信息,否则后果由监理人自行承担。
*.合同生效、变更、暂停、解除与终止
*.*生效
本合同生效条件:双方法定代表人签字及加盖公章且项目实际开
始实施后
*
*.*变更:发生时协商确定。
*.*.*监理服务期的延长将不对监理费进行调整。
*.*.*因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减
少时,按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同
比例的酬金。如遇项目缓慢施工或暂停施工阶段,监理人可减少现场
**
人员的配置,但需满足项目现场要求。
*.争议解决
*.*调解
本合同争议进行调解时,可提交进行调解。
/
*.*仲裁或诉讼
合同争议的最终解决方式为下列第(*)种方式:
(*)提请/仲裁委员会进行仲裁。
厂
(*)向****市****区人民法院提起诉讼。
*其他
*.*奖励
合理化建议的奖励金额按下列方法确定
奖励金额=工程投资节省额×奖励金额的比率:
奖励金额的比率为*%
*.*保密
采购人申明的保密事项和期限:按通用条件执行。
监理人申明的保密事项和期限:按通用条件执行。
第*方申明的保密事项和期限:按通用条件执行。
*.*著作权
监理人在本合同履行期间及本合同终止后*年内出版涉及本工
程的有关监理与相关服务的资料的限制条件:采购人同意不得出版发
*.补充条款:相关事项发生时,共同协商确定。
**
**.特别条款
**.*采购人在本项目采购、实施及管理过程中仅为出资方,由
代建方全权按相关规定实施招标工作,并按相关规定开展管理工作,
承担项目中的安全、质量、廉政等相关责任。
**.*代建方应当督促监理人按照采购人指令在规定的工期内完
成相关工作,不得以赶工费、加班费等为由增加投资,采购人不予承
担。
**.*代建方严格按照相关要求开展项目管理工作,切实履行项
目监管、验收移交等方面的相关义务。
**.*项目经教育局、使用单位、教投公司、设计单位、施工单
位、监理单位共同验收合格,且完成竣工结算审计后,由代建方向发
包人书面提交付款申请,附全套报账资料,由采购人支付至代建人账
户,代建人在*个工作日内支付至监理人账户,不得克扣、截留、挪
作他用。
**.*采购人有权对项目实施的全过程行为进行监督,有权要求
监理人停止违反或可能违反相关规定、规范的行为或损害国家利益的
行为。由代建方责令整改并报采购人复查。
**
附录*相关服务的范围和内容
*-*勘察阶段:
*-*设计阶段:
*-*保修阶段:
*-*其他(专业技术咨询、外部协调工作等):
**
附录*采购人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备
*-*采购人派遣的人员
名称 |
名称 |
数量 |
数量 |
工作要求 |
提供时间 |
|
*.工程技术人员 |
*.工程技术人员 |
|
|
/ |
/ |
|
*.管理人员 |
*.管理人员 |
* |
* |
/ |
/ |
|
*.辅助工作人员 |
*.辅助工作人员 |
* |
* |
* |
|
|
*.其他人员 |
*.其他人员 |
/ |
|
|
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
*-*采购人提供的房屋 |
*-*采购人提供的房屋 |
*-*采购人提供的房屋 |
|
|
|
|
名称 |
数量 |
数量 |
|
面积 |
提供时间 |
|
*.办公用房 |
* |
* |
* |
|
* |
|
*.生活用房 |
* |
* |
* |
/ |
/ |
|
*.用餐及其他生活条件 |
* |
* |
* |
* |
* |
|
**
*-*采购人提供的资料
名称 |
份数 |
份数 |
提供时间 |
提供时间 |
备注 |
备注 |
*.工程立项文件 |
/ |
/ |
随期提供 |
随期提供 |
|
|
*.工程勘察文件 |
/ |
/ |
随期提供 |
随期提供 |
|
|
*.工程设计及施工图纸 |
* |
* |
随期提供 |
随期提供 |
|
|
*.工程承包合同及其他相关合同 |
/ |
/ |
随期提供 |
随期提供 |
|
|
*.施工许可文件 |
* |
* |
随期提供 |
随期提供 |
|
|
*.其他文件(若有) |
/ |
/ |
随期提供 |
随期提供 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*-*采购人提供的设备 |
*-*采购人提供的设备 |
*-*采购人提供的设备 |
*-*采购人提供的设备 |
*-*采购人提供的设备 |
*-*采购人提供的设备 |
*-*采购人提供的设备 |
名称 |
名称 |
数量 |
数量 |
型号与规格 |
型号与规格 |
提供时间 |
*.通讯设备 |
*.通讯设备 |
/ |
/ |
* |
* |
/ |
*.办公设备 |
*.办公设备 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
*.交通工具 |
*.交通工具 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
*.检测和试验设备 |
*.检测和试验设备 |
|
|
/ |
/ |
/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**