富川县2023年四好农村路路面修缮工程（葛坡至龙集段一期）施工合同公告-比地招标网

中标项目数	中标率	中标总金额	平均下浮率
同比增长：	同比增长：	同比增长：	同比增长：

中标项目数

中标率

中标总金额

平均下浮率

同比增长：

您当前为:【游客状态】，文中****为隐藏内容，仅对会员开放，后查看完整商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

您当前为:【游客状态】，免费信息为7天前的招标信息，后可查看商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

公告内容：

*、合同编号：*****************

*、合同名称：富川县****年*好农村路路面****（葛坡至龙集段*期）施工合同

*、项目编号：********-**-******-****

*、项目名称：富川县****年*好农村路路面****（葛坡至龙集段*期）

*、合同主体

采购人（甲方）：****自治县交通运输局

地址：****自治县富阳镇凤凰路***号

联系方式：****-*******

供应商（乙方）：****

地址：****自治县富阳镇富麦*级路翠荷庄路段

联系方式：***********

*、合同主体信息

*.主要标的信息：

主要标的名称：富川县****年*好农村路路面****（葛坡至龙集段*期）
数量：*.**
单价（元）：******.**
规格型号（或服务要求）：施工范围:富川县****年*好农村路路面****（葛坡至龙集段*期），具体详磋商文件及工程量清单
施工工期:**日历天
项目经理:方进妮
执业证书信息:桂************

*.合同金额（元）：******.**

*.履约期限、地点等简要信息：

*.采购方式：竞争性磋商

*、合同签订日期：****年**月**日

*、合同公告日期：****年**月**日

*、其他补充事宜：无

附件信息：

富川县****年*好农村路路面****（葛坡至龙集段*期）施工合同.***

富川县****年*好农村路路面****（葛坡至龙集段*期）

施工合同

发包人：****自治县交通运输局

承包人：****

第*节合同协议书

****自治县交通运输局（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施

富川县****年*好农村路路面****（葛坡至龙集段*期）（项目名称），已接受广

西邕源建设工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目富川县****

年*好农村路路面****（葛坡至龙集段*期）标段施工的投标。发包人和承包人共同

达成如下协议。

*.本协议书与下列文件*起构成合同文件：

（*）中标通知书；

（*）投标函及投标函附录；

（*）专用合同条款；

（*）通用合同条款；

（*）技术标准和要求；

（*）图纸；

（*）已标价工程量清单；

（*）其他合同文件。

*.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不*致之处，以合同约定次序在先者为准。

*.签约合同价：人民币（大写）***********元*角整（¥******.**元）。

*.承包人项目经理：方进妮。

*.工程质量符合设计规范标准。

*.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

*.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

*.承包人应按照监理人指示开工，工期为**天。

*.本协议书*式*份，合同双方各执*份。

**.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：，（盖单位章）承包人：，（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）

****年*月*日，****年*月*日

第*节通用合同条款

本工程的施工合同通用条款按国家工商行政管理局和建设部颁布的：**-****-****《建设

工程施工合同》通用条款执行。

第*节专用合同条款

合同专用条款说明

合同专用条款是在通用条款中明确指出要在合同专用条款或数据表中予以具体规定的数据、

信息或与工程所在地具体情况有关规定，或项目业主单位认为需要进*步具体化的条款，或

根据本地区特点或惯例需增列或删除的条款，是必备的配套条款。

专用条款数据表是合同条款的组成部分。

合同专用条款是对合同通用条款的补充、删改或具体化。应对照合同通用条款同*编号的条

款*起阅读和理解。

如果合同专用条款与合同通用条款之间有不符之处，以合同专用条款为准。若合同专用条款

没有规定的，适用通用条款。

合同专用条款

*、双方*般权利和义务

*、工程师

*.*监理单位委派的工程师

姓名：王贵忠职务：总监理工程师

发包人委托的职权：

需要取得发包人批准才能行使的职权：

*.*发包人派驻的工程师

姓名：职务：

职权：

*.*不实行监理的，工程师的职权：

*、项目经理

姓名：方进妮职务：项目经理

*、发包人工作

*.*发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（*）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：

开工前*天。

（*）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的

时间、地点和供应要求：

开工前*天接至施工现场。

（*）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已开通。

（*）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前*天。

（*）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前*天。

（*）水准点与座标控制点交验要求：开工前*天。

（*）图纸会审和设计交底时间：开工前*天。

（*）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树

名木的保护工作：按通用条款第*.*（*）条执行。

（*）双方约定发包人应做的其他工作：无

*.*发包人委托承包人办理的工作：无

*、承包人工作

*.*承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（*）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：

（*）应提供计划、报表的名称及完成时问：

每月**日前提供月报表。

*（*）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：按通用条款第*.*（*）

条执行，费用由承包人承担

（*）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：

（*）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按通用条款第

*.*（*）条执行。

（*）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：按通用条款第*.*（*）条执行。

*（*）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的

保护要求及费用承担：施工时如损坏地下管线、邻近建筑物、构筑物，所发生费用由承包人

承担。

*（*）施工场地清洁卫生的要求：按通用条款第*.*（*）条执行，费用由承包人承担

（*）双方约定承包人应做的其他工作：暂无

*、施工组织设计和工期

**、进度计划

**.*承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：

开工前*天。

工程师确认的时间：开工前*天。

**.*群体工程中有关进度计划的要求：

**、工期延误

**.*对以下原因造成工期延误；经工程师确认，工期相应顺延：按**-****-****通

用条款第**条执行。

**.*.*不可抗力；

**.*.*双方约定工期顺延的其他情况：无

**.*承包人在第**.*款情况发生后，双方按以下约定办理：按建设工程施工合同

**-****-****有关条款办理。

**.*非上述原因，承包人不能按合同约定的时间竣工，承包人应承担违约责任。应向发

包人支付误期赔偿费（每天赔偿金额为合同总价的*分之*），误期时间从规定竣工日期起

直到全部工程或相应部分工程的移交竣工报告的批准日期之间的天数（不足*天的按*天计

算），其极限为合同价的*%。发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔款费或

其他方式收回此款，此赔偿款的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他

责任。

*、质量与验收

**.*发包人对工程质量的特殊要求：验收合格。

**.*双方对工程质量有争议时，请县建设工程质量监督站仲裁。

**、隐蔽工程和中间验收

**.*双方约定中间验收部位：

**.*发包人对工程质量的特殊要求：

**、工程试车

**.*试车费用的承担：

*、安全施工

*、合同价款与支付

***、合同价款及调整

**.工程发包方式为包工包料，磋商报价采用工程量清单计价方式，。

（*）、采用固定单价合同，合同价款中包括的风险范围：除设计变更和政策性调整以外

的其它风险。

（*）、风险范围以外合同价款调整方法：

①、因设计变更引起工程项目、工程量变化的，在已标价工程量清单中有适用于变更工

作的子目的，采用该子目的单价进行结算；已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目的，

有定额的套定额得出造价后下浮**%结算，其中材料价格有信息价的按信息价，无信息价的

按市场价；新增项目无定额可套的，由发包人、承包人根据市场价格协商决定并经县审计部

门（工程预决算审核所）审定。

*、国家和自治区政策性调整有关费用标准的，按文件规定执行。

*、在实施合同工期内，材料价差不予调整。

***、工程预付款：/

**、工程量确认

**.*承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月日前。

***、工程款支付办法：

**.*本项目预付款：/

工程款付款方式：

**.*工程款原则上按月支付，合同内进度款支付额为已完成合同内工程量的**%，支付

合同价款的**%；待完成合同内工程量的***%，支付至合同价款的**%；工程完工验收达

到质量要求，结算经有关部门审定后，发包人在收到承包人付款申请之日起*个月内，工程

款支付至结算总价的**%；发包人按工程价款结算总额的*%预留工程质量保修金，待工程

缺陷责任期满后无息返还。

**.*工程款支付方式：银行转帐。

*、材料设备供应

**、发包人供应材料设备

**.*发包人供应的材料设备与*览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：

（*）材料设备单价与*览表不符：

（*）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与*览表不符：

（*）承包人可代为调剂串换的材料：

（*）到货地点与*览表不符：

（*）供应数量与*览表不符：

（*）到货时间与*览表不符：

**.*发包人供应材料设备的结算方法：

**、承包人采购材料设备

**.*承包人采购材料设备的约定：

**、工程变更

**.*.*变更必须经建设单位、监理、设计等有关单位现场签字确认后，方可作为工程结

算依据。

*、竣工验收与结算

**、竣工验收

**.*承包人提供竣工图的约定：

**.*中间交工工程的范围和竣工时间：

*、违约、索赔和争议

**、违约

***.*本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第**条约定发包人违约应承担的违约责任：无

本合同通用条款第**.*款约定发包人违约应承担的违约责任：工期顺延

本合同通用条款第**.*款约定发包人违约应承担的违约责任：如发生，双方协商解决

双方约定的发包人其他违约责任：

**.*本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第**.*款约定承包人违约应承担的违约责任：承包人向发包人支付每延

误*天，按合同价款*分之*的违约赔偿费。误期天数按本专用条款第**.*条计算。

*本合同通用条款第**.*款约定承包人违约应承担的违约责任：承包人承担违约责任为

修复至工程质量要求并承担相关费用。

双方约定的承包人其他违约责任：

**、争议

**.*双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

（*）请仲裁委员会调解；

（*）调解不成时，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

*、其他

**、工程分包

**.*本工程发包人同意承包人分包的工程：

分包施工单位为：

**、不可抗力

**.*双方关于不可抗力的约定：

*、（）级以上的地震；

*、（）级以上的持续（）天的大风；

*、（）级以上的持续（）天的大雨；

*、（）年以上未发生过，持续（）天的高温天气；

*、（）年以上未发生过，持续（）天的严寒天气；

*、（）年以上未发生过的洪水。

**、保险

**.*本工程双方约定投保内容如下：

（*）发包人投保内容：

发包人委托承包人办理的保险事项：

（*）承包人投保内容：

*承包人必须为施工现场从事施工的所有作业人员和管理人员办理意外伤害保险及第*

方伤害险，并支付保险费。

**、担保

**.*本工程双方约定担保事项如下：

（*）承包人提供履约担保，担保方式为：承包人提交履约保证金，金额为中标价款的

*%。

担保合同作为本合同附件。

（*）双方约定的其他担保事项：

**、合同份数

**.*本合同书*式*份，合同双方各执*份；送县****管理办公室及采购

代理机构备案*份。

附件*：工程质量保修书

发包人（全称）：****自治县交通运输局

承包人（全称）：****

为保证富川县****年*好农村路路面****（葛坡至龙集段*期）在合理使

用期限内正常使用，发包人承包人协商*致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按

照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

*、工程质量保修范围和内容：质量保修范围包括所有施工项目。

**、质量保修期：*年

*、质量保修责任

*、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后*天内派人修理。承

包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内如除。

*、发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事

故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承

担。

*、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。

因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责

任。

*、质量保修金的支付

本工程约定的工程质量保修金为工程结算价的*%。

质量保修金银行利率为*。

*、质量保修金的返还

甲方在应付款中扣出，在工程保修期满后**天内，将保修金（不计利息）退回乙方。

在保修期内乙方应按保修内容进行保修，若乙方接到甲方保修通知书在*天内未派人进行修

理的，甲方则安排其它公司修理，在保修期内发生的修理费用由乙方负责或由甲方从保修金

中扣出。

*、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署，其有效期限至

保修期满。

发包人（公章）：，承包人（公章）：

法定代表人（签字）：，法定代表人（签字）：

****年*月*日，****年*月*日

您当前为:【游客状态】，文中****为隐藏内容，仅对会员开放，后查看完整商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

您当前为:【游客状态】，免费信息为7天前的招标信息，后可查看商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

项目编号	-	资质要求	点击查看
招标/采购内容	点击查看	成交金额	点击查看
招标单位	点击查看	招标联系人/电话	点击查看
代理机构	点击查看	代理联系人/电话	点击查看
中标单位	点击查看	中标联系人/电话	点击查看

创建订单中...

企业分析报告是什么？

创建订单中...

富川县2023年四好农村路路面修缮工程（葛坡至龙集段一期）施工合同公告

公告内容：