机械式停车设备销售安装合同
甲方****文旅建设工程管理有限公司
乙方：****鸿杰威尔停车设备有限公司
项目名称：****禾泉农庄机械车位设备采购及安装项目（*次）
合同编号：******
签订地点：****市
合
签订时间：****年**月**日
采购合同
采购人（甲方）：****文旅建设工程管理有限公司
供应商（乙方）：****鸿杰威尔停车设备有限公司
签订地点：韩埠市
项目名称，整埠禾泉农庄机械车位设备采购及安装项目（*次）
项目编：***************-*.*
财政委号：
本项目经批准采用采购方式，经本项目评审委员会认真评审，采购人决定与乙方签订本项
目之合同。为进*步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据现行有效的法律、法规规定，
经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守
第*条产品的名称、品种、规格、数量和价格：（若产品过多则见附表，如有附
*
表则必须加盖印章）
| 序号 |
货物名称 |
单位 |
数量 |
单价 |
小计 |
备注 |
| * |
*层升降横移类机械停车设备设备费 |
个 |
** |
****.**元 |
******.**元 |
包含停车设备的设计、制造、 |
| * |
*层升降横移类机械停车设备安装费 |
个 |
** |
****.**元 |
******.**元 |
包含停车设备安装、调试、安装及特检部门验收 |
| * |
*层升降横移类机械停车设备设备费 |
个 |
** |
*****.**元 |
******.**元 |
包含停车设备的设计、制造、 |
| * |
*层升降横移类机械停车设备安装费 |
个 |
** |
****.**元 |
******.**元 |
包含停车设备安装、调试、安装及特检部门验收 |
| * |
土建基础 |
项 |
* |
******.**元 |
******.**元 |
依据招标文件中工程量清单、图纸、采购需求内容 |
| * |
雨棚及*周围挡 |
项 |
* |
******.**元 |
******.**元 |
依据招标文件中工程量清单、图纸、采购需求内容 |
| * |
其他费用（安装） |
项 |
* |
******.**元 |
******.**元 |
依据招标文件中工程量清单、图纸、采购需求内容 |
|
合计 |
|
|
|
*******.**元 |
|
合同总价款（大小写）：大写：*************元
小写：*******.**元
其中：设备及配套设施总额*******.*元（*************元*角），税率**%，
不含税总额*******.**元，税金******.**元。
安装费总额*******.*元（*************元*角），税率*%，不含税总
额*******.**元，税金*****.**元。
第*条产品的技术标准（包括质量要求），按下列第（①）项执行：
*、技术标准要求
①技国家标准执行：②按部颁标准执行；③若无以上标准，则应不低于同行业质量标准；
④有特殊要求的，按甲乙职方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行；
乙方提供和交付的货物技术标准应与招标文件规定的技术标准相*致。若技术标准中无相
应规定，所投货物应符合相应的国际标准或原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。
进口产品的质量标准为：略。
乙方所提供的货物应是全新、未使用过的，是完全符合以上质量标准的正品；相关的施
工安装是由持有有权部门核发上岗证书的安装调试人员按照国际或国家现行安装验收规范来
实施的；乙方所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意
的性能。
乙方承诺本合同所涉产品不构成对第*方知识产权的侵权，否则，由乙方承担由此引起
的全部法律责任。
第*条产品的包装标准和包装物的供应与回收
乙方交付的所有货物符合包装储运指示标志的规定。
（国家或业务主管部门有技术规定的，按技术规定执行；国家与业务主管部门无技术规定的，
由甲乙双方商定。）
【注：合同中约定的包装标准应与乙方在投标文件中承诺的*致，且投标文件应作为合同附件
与合同具有同等法律效力。】
第*条产品的交货方法、到货地点和交货期限
*.交货方法，按下列第（①）项执行：
①乙方送货上门：②乙方代运；③甲方自提自运。
*.到货地点：采购人指定（甲方指定的任何地点，安装并调试）
*.产品的交货期限；合同签订后*日内进场安装，**日历天内安装调试运行完成。
*、合同工期为安装完成时间，不含特种设备检测机构的验收时间，但乙方应在安装调试
完成后*日内向特种设备检测机构提供报验申请及报验材料，逾期报验应承担违约责任。
*、甲方提出变更，停电或非乙方原因，导致乙方停工等待的，工期顺延。
第*条检验及验收
*、乙方负责本合同项目所在地政府主管部门（技术质量监督局/特种设备检测机构）的施
工备案及首次报检；
*、设备检险以特种设务检测中心出具的《检验报告》为准；
*、乙双方应在特种设备检测中心检验合格后*日内完成设备交接，并在《产品交付报
告》上字，《产品交付报告》*式*份，双方各执*份。
*、设备米经特种设备主管部门发放验收报告和正式移交，甲方不可使用：如使用，发生
安全等问题由甲方承担责任。且由此可以视为甲方对安装设备符合合同及甲方要求的认可，由
此乙方可以向甲方主张未付款项，甲方不得拒绝。
*、设备交接手续办理完毕、合同款项全部结清后，设备的管理权及产权归属甲方。
*、安装调试完成后，因甲方原因不能验收或验收通不过而造成的延期交付超过**天，甲
方应视作设备验收合格并接收，支付乙方相应合同款，乙方不承担看护费。
*、因甲方原因导致本合同项目*次验收或多次验收所产生的费用，由甲方自行承担，每
*年设备复审费用由甲方承担。
*、因乙方原因导致本合同项目不能*次性通过特种设备主管部门验收的，每增加*次验
收处以****元罚款
*、项目自取得检验报告**日内甲方无故逾期不验收，则视为自动验收合格。取得特种设
备检验报告**日内甲方仍不按期接收的，视为甲方接收。设备损坏由甲方自行负责。
第*条付款条件
本合同以人民币付款。
具体付款方式：预付款**%，车库钢结构钢材全部进场后付至合同价款**%，安装结束后由
供应商向有关职能部门办理相应验收手续（验收费用由供应商负责），在获得相应的准用证后
（通过****特检院检验），正式移交给采购单位，付至合同价款**%，*%为质保金，*年质
保期结束后退还*%质保金（无息）
第*条对产品提出异议的时间和办法
*.甲方在验收中，如果发现产品不符合合同约定的，应*面妥为保管，*面在*个工作日
内向乙方书面提出异议，并抄送采购中心。具体说明产品不符合规定的内容并附相关验收材料，
同时提出不符合规定产品的处理意见。
*.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。
*.乙方在接到甲方异议后，应在*个工作日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异
议和处理意见。
第*条乙方对质量负责的条件和期限
*、停车设备的保钟期为当地特种设备监督检验机构对停车设备验收合格之日起**个月，
不含*次年检
*、质保期内因乙方设备和安装质量原因导致设备出现故障，乙方应及时赶到现场处理故
障，负责免费维修保养；
*、质保内甲方应按乙方提供的设备使用说明书对设备进行正确操作。因甲方操作失误
造成设备故障，不属于乙方保修范围。但乙方应在接到甲方通知后**小时到场修理，费用由甲
方承担。
*、维修：保修期届满后，乙方应对其提供的货物负有维修义务，但所涉及的费用由甲方
承担。
*、根据国家质检总局要求，取得检验报告**日内由甲方或使用单位到当地质监局办理特
种设备使用注册登记。
第*条甲乙双方的责任
*、甲方责任
（*）甲方应当按合同约定资金支付的方式、时间和条件，及时支付采购资金。对于满足
合同约定支付条件的，甲方应当自收到发票后*日内将资金支付到合同约定的供应商账户，
不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义
务作为向供应商付款的条件，甲方逾期支付资金的违约贵任；并按合同约定的交货期限接受货
物；
（*）为乙方提供现场安装调试所需的水、电及材料存放库房、场地（应满足卸货、下货
的场地要求）；
（*）负责协调乙方与其他现场施工单位的关系，且排除第*方对设备安装的妨碍。
*、乙方责任
（*）乙方按本合同的约定完成与停车设备相关的土建基础（含预埋件）、电源引入、接
地连接点、排水及库区照明等辅助工程，设计、制造、安装停车设备，并保证产品质量；
*）遵守设备安装施工的有关规定、文明施工，并接受甲方现场管理人员的监督；
（*）现场施工用电费用由乙方自甲方指定地点自行引接，装表计量，施工进、撤场时，
电表用电量经甲方现场负责人确认，按市场价计算费用，本项目无任何配合费用：
（*）按甲方指定的地点将设备材料码放整齐，及时清运施工垃圾，保持现场整洁；
（*）接受甲方现场管理人员的监督和检查，保证施工质量和安全文明施工。
（*）设备验收时，向甲方提供《设备合格证》、《设备使用说明书》、《检验报告》等
技术文件：
(*）免费培训甲方或甲方指定的停车设备操作、管理人员（甲方应派具备相应能力的固
定人员，经培训合格后上岗操作）
第*条合同的变更
合同生效后，甲乙双方若对合同提出变更意见，应采用书面形式，并经甲乙双方认可盖
章。在甲乙双方朱达成变更协议之前，仍以本合同为准。因合同变更而增加的费用由要求变更
合同的*方承担；若甲方提出减少车位数，在乙方已经排产未运抵项目现场的情况下，则甲方
应按已排产的车位总价的**%对乙方进行补偿；若已生产完成并运至项目现场，则甲方应按已
排产的车位总价的**%对乙方进行补偿。
第**条不可抗力
*.如果双方任何*方由于受诸如战争、台风、地震、水灾、禁运、流行性传染病疫情（例
如非典型肺炎、新冠肺炎）等不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予
以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所
不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。
*.甲乙双方的任何*方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履
行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履
行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第**条履约保证金
*.本项目履约保证金为*****.**元（人民币），收受人为****文旅建设工程管理有限公司，
期限至安装调试运行完成后。
*.乙方提供的履约保证金按规定格式以转账形式提供的，与此有关的费用由卖方承担。
*.如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。
*、收受方式为：①。
①如采用金融机构出具的保函（银行保函），应为银行出具的见索即付无条件保函。
②如采用担保机构出具的保函（担保机构担保），应为依法取得融资担保业务经营许可证的
融资担保机构出具的无条件保函。
*、退还时间：安装调试运行完成后。
第**条转让与分包
*.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。
*.乙方应在投标文件中或以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同。
但该确认不解险乙方承担的本合同下的任何责任或义务。意即在本合同项下，乙方对甲方负总
责。
第**条合同文件及资料的使用
*.乙方在未经甲方同意的情况下，不得将合同、合同中的规定、有关计划、图纸、样本
或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。
*.除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用前款所列的任何
文件和资料。
第**条保险
*、为确保本工程施工，乙方应当为从事危险作业的职工购买意外伤害保险，并为施工场
地内自有人员生命财产和施工****购买保险，并支付保险费用。
*、乙方应当依法为己方员工购买、办理养老、工伤保险。
*、如果业主或者甲方为本工程购买的各类保险，依法乙方可受益的，保险事故发生后，
乙方应积极协助、配合甲方办理理赔工作。
*、保险事故发生时，甲方、乙方均应采取必要的措施，以防止或者减少损失。
：*、由于乙方未按合同约定办理保险，导致未能得到足额补偿的，由乙方负责补足。
第**条违约责任
*、任何*方未按合同约定履行义务则视为违约，违约方承担违约责任；
*、任何*方中途无故解除合同，则应向对方支付合同总额**%的违约金；
*、因乙方原因导致总工期拖延，则每逾期*天，乙方向甲方缴纳合同总额*分之*/日的
违约金，但累计违约金总额不超过合同总额的*分之*；
*、甲方未按本合同付款方式及期限向乙方支付合同款，则每逾期*天，甲方向乙方缴纳
合同总额*分之*的违约金，但累计违约金总额不超过合同总额的*分之*，且工期相应顺延；
*、因甲方安装现场不具备安装条件或进场后因现场交叉施工而导致设备安装停滞，乙方
书面向甲方提出工期相应顺延，甲方代表应签字确认。
*、设备经特种设备检测机构检验合格**日内，甲方应与乙方办理接收，甲方未按期接收，
每逾期*天，甲方向乙方缴纳合同总额*分之*的设备看护费。
*、若超过本合同约定进场时间**天（日历天），甲方现场仍不具备安装条件时，乙方有
权解除本合同，甲方按本合同设备总价的**%向卖支付违约金。
*、本合同生效之后，任何*方违约除应向对方支付违约金外，还应支付对方以下支出或
损失，包括但不限于鉴定费、公证费、诉讼费、律师费、交通费、食宿费等。
第**条其他
*、本合同项下，约定甲乙双方固定联系人及联系方式，任何*方关于联系人及联系方式
的变更应在变更前书面通知对方并由对方书面回函确认；
甲方联系人肖光发，电话***********
电子邮箱及微信号：
乙方联系人段文燕
，电话***********，电子邮箱及微信号：******@***.***
*、按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确
责任后**天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何*方不得自行扣
发货物或扣付货款来充抵。
*、本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何*方均可按以
下第（*）项方式处理：
①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向****仲裁委员会申请仲裁。
②向采购人所在地有级别管辖权的人民法院起诉。
*、本合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者
终止合同。有过错的*方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
*、本合同自甲乙双方盖章之日起生效，质保期满并结清全部工程款后终止；
*、任何*方不得就任何可能的间接损失向另*方提出索赔。
*、本合同*式*份，甲乙双方各执*份，自双方当事人签字盖章之日起生效。
第**条附件
下列关于****市****中心****禾泉农庄机械车位设备采购及安装项目（*次）
***************-重*的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同
等法律效力，这些文件包括但不限于：
①招标文件；
②乙方提供的投标文件；
③服务承诺；
④甲乙双方商定的其他文件。
本合同内容或前期招投标配合资料若与合同附件不*致时，应遵循前法服从后法的原则，
以最后签订的合同或附件内容为准。合同执行过程中如需修改或补充合同内容的，由双方协商
签订补充协议作为主合同不可分割的*部分。
采购人（印*方供应商（乙方）：公章）
公司供应商（乙方）：公章）
****文施设工程管理有限公****鸿杰威尔停车设备有限公司
地址：****自市及主动区放创大厦*楼
地址：****省*安市裕安区平桥工业园
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：****-*******
开户银行：开户银行：
中信银行****分行微商银行****省*安市顺达支行
账号：*******************
账号：*******************
****年**月**日
****年**月**日
建筑施工安全生产协议
为加强施工现场安全管理，明确发包人与承包人的各自贵任，落实安全生产的主体责任，
保证国家和公司的财产信誉不受损失和侵害，保障施工现场的安全生产制度健全、管理规范、
安全投入及设施落实到位，保护员工的人身安全、社会和谐稳定，依据《中华人民共和国建筑
法》、《中华人民共和国劳动法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑安装工程承包合
同条例》等*系列法律法规和规范，双方就本工程施工安全生产达成如下协议：
第*条基本情况
*.*工程概况
工程名称：****禾泉农庄机械车位设备采购及安装项目（*次）
工程地点：****禾泉农庄
承包范围及内容：详见协议书约定
*.*工期
工程项目暂定施工期限：****年月日至****年_月
日（具体以甲方下达的排产通知单为准。）
第*条双方都应共同遵守、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》《建
设工程安全生产管理条例》等*系列有关安全生产的法律法规，各自承担响应的法律责任。
第*条发包人的安全责任、权利和义务
*.*发包人依据《建设工程安全生产管理条例》等法律法规规定责任，全面履行自已应有
的权利和义务。
*.*发包人（或经发包人同意的委托人）对承包人施工安全具有监督、检查和指导的权利。
*.*发包人对承包人存在安全生产隐患，使用不合格的****和材料有权责令整改和退
场的权利，并下发整改通知单，向建设主管部门举报。
*.*发包人有权制止承包人的违章指挥作业，违反安全生产操作规程，对重大安全隐患、
违章行为有权责令其停工整改。
*.*发包人有权对承包人违反法律、法规及地方政府规定，或不服从监理和发包人监督指
导的人员，有进行经济处罚或要求其退场的权利.
*.*发包人有权对承包人安全管理职贵落实不到位、现场管理混乱、存在重大安全隐惠又
不能按期整改或发生*级以上安全事故的承包人进行*-**元经济处罚、要求更换施工队*及
专职安全员或项目部领导，如发生安全事故，追究其相应的法律责任。
第*条承包人的安全责任、权利和义务
*.*承包人要严格执行国家已发布的有关法律法规和地方政府有关安全管理的规定，严格
执行已批准或专家论的各项安全生产的规章制度和方案。接受监理和发包人的指导、监督、检
查和教育。
*.*严格执行建设部*****—****《建筑安全施工检查标准》：***/**—****《建筑企业安
全生产评价标准》；建筑安全操作规程等。
*.*发包人实行总包人管理的，承包人的安全生产管理纳入总包安全生产管理职责和范围；
承包人须与总包人签署安全生产协议，服从总包人安全生产管理要求，依法履行相关权利和义
务，并对本单位安全生产负责。
*.*承包人必须明确本单位各级人员的安全生产责任，同时配齐专职安全员：
承包人应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程，严禁
再次分包。
（*）承包人应当配置至少*人，并根据所承担的分部分项工程的工程量和施工危险程度增
加。
（*）劳务承包人的施工人员在**人以下的，应当配备*名专职安全生产管理人员：**人-***
人的，应当配备*名专职安全生产管理人员；***人及以上的，应当配备*名及以上专职安全生
产管理人兵，并根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增加，不得少于工程施工人员
总人数的*%，总包方对其有安全生产监督、检查和指导的责任。
*.*承包人的特种作业人员必须持特种作业证上岗，没有持证或持伪造证件的人员不得从
事特种作业。
*.*承包人应对进场员工进行入场安全教育、书面的安全技术交底，留存教育记录和签字
手续和培训影像资料，工人人员名单报总包备案。
*.*承包人应根据工程特点，合理安排身体素质、技术水平高、安全责任心强的人员上岗。
*.**承包人要组织施工班组积极开展班组周安全活动和班前安全活动，加强安全教育，提
高职工安全意识和劳动保护技能，保证所有员工具备必要的安全生产知识。
*.**承包人不得违章指挥或强令工人冒险作业，也不能强迫工人超体能连续施工。
*.**承包人必须为施工人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督、教育
施工人员按照使用规定佩戴和正确使用，同时做好季节性的安全施工工作。
*.**承包人应严格按照（*****-****《施工现场临时用电安全技术规范》要求正确用电，
严格按照*相*线制（**-*）的规定用电，不得违反“*级配电”、“*级保护”，“*机、
*闸、*漏、*箱”的用电规定。严禁没有总包专业电工的情况下私自接搭用电。
*.**对总包人员违章指挥或者可能危及人身安全，承包人有权拒绝。
*.**承包人确保完成以下*项安全管理指标，如未能达到其中任何*项目标扣除相关措
施费用，并处以相应处罚，具体指标如下：
（*）杜绝死亡事故、火灾事故、重伤事故安全事故发生；
（*）轻伤事故发生率不高于*.*%*；
（*）安全教育培训合格率***%；
（*）安全管理人员和特种作业人员持证率***%；
（*）特种设备检测合格率***%；
（*）隐患排查整改合格率***%。
第*条治安保卫
*.*承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好
包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
*.*工程开工后，承包人制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴
乱、爆炸等恐怖事件，以及群段、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当
地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽
量减少财产损失和避免人员伤亡。
第*条环境保护
*.*承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行施工区域内环境保护义务，
并对违反法律所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
*.*承包入应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造
成破坏。因积包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河
流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承
担责任。
*.*承包人应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护，维护排水设施，
并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。
*.*承包人在施工时间内，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，
控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。
*.*由于承包人施工造成市政道路、绿化、市政设施损坏而发生的恢复和赔偿费用由承包
人承担。
第*条文明施工与安全
*.*文明施工：
*.*.*现场材料应按照发包人或总包人指定的位置整齐堆放，承包人应及时将施工垃圾清
运出施工场区，且承包人使用的生活设施应保持整洁和卫生；
*.*.*如承包人未服从发包人的文明施工要求，由此引起的违约责任均由承包人承担。
*.*安全目标：发包人确保杜绝*切死亡和重伤事故，轻伤频率不大于*.*%，杜绝重大机
械和火灾事故；杜绝重大环境污染事故，否则，由承包人承担全部法律责任及由此产生的连带
赔偿责任，包括政府罚款等。本协议承包人为发包人直接分包，因承包人原因导致的任何安
全事故发包人不承担任何责任，由承包人承担所有的经济责任与法律责任。
*.*在施工过程中发生工人工伤事件，承包人应及时向发包人、总包报告，妥善处理，按
照相关法律规定赔偿工人因伤发生的各项损失，保障农民工的合法权利，若承包人不积极赔偿，
发包人有权从应支付给承包人的工程款中扣除赔偿款直接支付给受伤工人。如因承包人不积极
处理导致发包人被起诉或仲裁、工人围堵施工现场或办公区、上访、媒体曝光以及其他损害甲
方形象的情形时，承包人除消除不良影响外，还用应承担总工程款**%的违约金。
第*条消防保卫
*.*承包人必须认真遵守国家的有关法律、法规及工程所在地政府部门颁发的有关治安、
消防、交通安全管理规定。承包人接受发包人的安全检查：对发包人所签发隐患整改通知，承
包人在发包人指定的期限内立即整改完毕，逾期不改或整改不符合发包人的要求，发包人有权
按规定对承包人进行经济处罚。
*.*凡由于承包人管理及自身防范措施不力或承包人工人责任造成的案件、火灾、交通事
故（含施工现场内）等灾害事故，事故经济贵任、事故法律责任及事故善后处理由承包人独自
承担，发包人有权要求承包人支付违约金，并赔偿发包人所有直接或间接的经济损失。
第*条现场会议
无论业主、发包人、设计人及监理人召集的与承包人承包范围有关的会议，承包人项目负
贵人（或经发包人同意的委托人）应按时参加，并及时解决施工中所发生的问题，否则，对于
未参加会议的处以***元罚款，因承包人未能按时参加会议或未及时解决施工中所发生的问题
导致的任何损失均由承包人自行承担。
第*条审故处理
工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知发包人、监理人及相关人员。发包人和承
包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，
并保护事故现场，需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人
和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧
急措施等。
第**条其他
本协议未尽事宜或与相关法规、标准等不*致处，均以相关法规、标准等文件要求
为准。
第**条争议
当双方发生争议时，可通过政府建设主管部门协商调解，若达不成*致意见，可以向工程
所在地人民法院起诉。
承包人（公章合同专用章）
发包人（公章/合同专用章）：
****文旅建设工程管理有限公司
法定代表人或
法定代表人或
授权代理人（签名）：授权代理人（签名）
签订日期：**年*
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
免费客服热线：400-999-4928
